договор бурения скважины на воду образец хороший
Договор по бурению скважин для воды
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Произвести бурение водозаборной скважины диаметром 125 мм глубиной не менее метров.
2.2. Оборудовать водоприемную часть скважины фильтром диаметром не менее 125 мм.
2.3. Произвести промывку скважины до получения визуально чистой воды и притока воды не менее 15 литров в минуту.
2.4. Начать работы по бурению водозаборной скважины в течении рабочих дней с момента подписания данного договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта.
3.2. Подготовить подъезд к месту производства буровых работ и буровую площадку размером не менее 3 м × 3 м. Не допускается площадка из бетона или гравийного щебня. При наличии перекрытий высота последних не должна быть ниже 3-х метров. В случае несоответствия места буровых работ, удаленности от подъезда авто более 30 м, затрудненности доступа, вспомогательные работы оплачиваются дополнительно из расчета рублей в час.
3.3. Обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220 В.
3.4. При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета рублей за метр.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Перед началом работ буровикам выплачивается не возвращаемый аванс в размере рублей.
4.2. Расчет размера оплаты (погонный метр) и оплата за пробуренную скважину производится по окончанию бурения.
4.3. Оплата за установку насоса, обустройство скважины и врезку в водопровод производится по факту выполненных работ.
4.4. В случае отсутствия водосодержащих слоев, непреодолимой плотности плиты или глины, подземных аномалий оплата производится в размере % от стоимости водозаборной скважины и выбирается новый участок для бурения или прекращаются все изыскательные работы на участке.
4.5. В случае отсутствия электроэнергии Заказчик оплачивает компенсацию в размере рублей в день. Общая сумма договора рублей.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантия на скважину составляет месяцев.
5.2. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течение дней после поступления заявки. В случае неработоспособности скважины по вине Исполнителя производится гарантийный ремонт скважины бесплатно. Если ремонт не получается произвести, то возвращается часть оплаты стоимости скважины в размере %. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика, (некачественное или неправильно подключенное оборудование и пр.), гарантийное обслуживание выполняется за счет Заказчика из расчета рублей в час, включая оплату проезда.
5.3. Исполнитель не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости, нитратов и т. д.
5.4. Исполнитель не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.
Договор на выполнение работ по бурению скважины (вариант 2)
ДОГОВОР № _____
г. ________________ «__»____________20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Буровая Компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и
гр. РФ _____________________________________________паспорт серия ___ номер ______выдан ____________, дата выдачи_____, код подразделения_____, проживающий по адресу: ___________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется пробурить контрольно геологоразведочную водозаборную скважину на участке: населённый пункт:
выписка из Закона РФ «О НЕДРАХ»: владельцы земельных участков по своему усмотрению имеют право на строительство подземных сооружений (скважин) на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения без согласования, а также использования воды без оплаты.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.
2. Обязанности «Исполнителя»
2.1. Произвести контрольно геологоразведочную скважину и определить литологический состав грунта и определить наличие водоносного слоя или его отсутствие.
2.2. Произвести бурение скважины в количестве __ ориентировочной глубиной __ метров.
2.2. Произвести крепление ствола скважины обсадными трубами диаметром …..мм (стальные трубы или пластиковые трубы) и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта, в соответствии с Приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Произвести опытную откачку в течение двух часов по окончании бурения скважины.
2.4. Установить насос, предоставленный Заказчиком, дать рекомендации по прокачке скважины.
2.5. После окончательной оплаты выполненных работ выдать «Заказчику» Акт сдачи-приемки (далее Акт) скважины и предоставить информацию по эксплуатации скважины.
2.6. «Исполнитель» обязан приступить к выполнению работ не позднее «__»__________20__ г.
2.7. По окончании строительства скважины принять работу у «Исполнителя» по факту выполненных работ. В случае отсутствия «Заказчика» или его представителя на момент сдачи скважины, «Исполнитель» оставляет за собой право осуществить приемку выполненных работ в одностороннем порядке.
3. Обязанности «Заказчика»
3.1. Подготовить подъезд к месту производства буровых работ.
3.2. Принять выполненные работы и подписать Акт выполненных работ.
3.3. Произвести полную оплату выполненных работ по фактической глубине скважины, установленной Актом, согласно общим условиям договора.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Бурение контрольно геологоразведочной скважины __ метров.
4.2. Стоимость одного погонного метра скважины составляет ___ (______) рублей.
4.3.Приблизительная стоимость работ составляет ____ (_________) рублей.
4.4. Окончательная стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется Актом.
4.5. При заключении Договора Заказчик вносит предоплату в размере __________ (____________) рублей, через оплату в любом отделении Сбербанка по квитанции выданной при заключении настоящего договора либо по договоренности работы начинаются без предоплаты.
4.6. Окончательный расчет за выполненную работу производится в момент сдачи скважины в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Моментом сдачи скважины, считается дата подписания Акта.
5. Дополнительные условия
5.1. «Заказчик» уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами санэпиднадзора.
5.2 В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия, по согласованию с «Заказчиком» «Исполнитель» производит бурение на более глубокий горизонт с зачислением аванса в счет новой скважины, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной с оплатой __________ рублей за метр проходки.
5.3. Уклонение Заказчика от приемки результата работ означает его просрочку по обязательству принять и оплатить работу.
5.4. «Исполнитель» не обязан компенсировать «Заказчику» затраты по благоустройству участка, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и т.д.
6. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1. Ответственность «Исполнителя»:
6.1.1. Гарантия на скважину составляет __ месяцев при условии полной оплаты выполненных работ согласно Акта.
6.1.2. «Исполнитель» гарантирует устранение неисправностей в течение 7 дней после поступления письменной заявки на ремонт. В случае обоснованности выезда «Исполнитель» производит гарантийный ремонт скважины. В случае возникновения неисправности по вине «Заказчика», ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет «Заказчика».
6.1.3. «Исполнитель» не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.
6.1.4. «Исполнитель» не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке «Заказчика» вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках. «Исполнитель» не несет ответственность за скважины, находящиеся вблизи места бурения и на соседних участках.
6.2. Ответственность «Заказчика»:
6.2.1. «Заказчик» обязан согласовывать с «Исполнителем» любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств по скважине. «Исполнитель» также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.
6.2.2. В случае задержки платежа в срок, указанный в разделе 4 настоящего договора Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штрафные санкции в размере ________ (_____________) рублей 00 копеек за каждый день просрочки. При неоплате Заказчиком работ Исполнитель демонтирует скважину и забирает трубы. Аванс Заказчику в данном случае не возвращается.
7. Досрочное прекращение действия договора
7.1. «Заказчик» и «Исполнитель» могут в любое время, при наличии уважительных причин, досрочно расторгнуть (изменить) договор, предварительно уведомив другую сторону за 7 (семь) дней посредством соответствующего письменного извещения.
7.2. Под уважительными причинами стороны понимают невнесение авансового платежа Заказчиком или существенное изменение обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не имел бы места быть.
7.3. Оплата работ «Исполнителя», в случае досрочного прекращения договора по инициативе любой стороны, будет производиться в зависимости от объема выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ.
7.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, в случае неурегулирования разногласий, спор подлежит передаче в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
7.5. Вся информация или другие коммерческие данные, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, как в период действия договора, так и на протяжении 2 (двух) лет после его прекращения.
8. Сроки действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента начала проведения работ в соответствии с п. 2.6. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
Договор на проведение работ по бурению скважины
ДОГОВОР № ____
на проведение работ по бурению скважины
г. ________________ «___» __________20____
Гражданин РФ_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Буровая компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки ______________.
2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта.
2.1.3. Произвести опытную откачку до визуально чистой воды.
2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 20__ г. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.) начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий.
2.1.5. Окончить работы по бурению скважины не позднее » ___ » _________ 20__ г.
2.1.6. После выполнения работ подписать акт приемки-сдачи работ и передать Заказчику информацию по эксплуатации скважины.
2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.
2.1.8. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.
2.1.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить подъезд к месту проведения работ по бурению скважины.
2.2.2. Обеспечить наличие на участке электроэнергии.
2.2.3. Оплатить работы Подрядчика.
2.2.4. По окончании работ принять работу Подрядчика и подписать акт приемки-сдачи работ. Если Заказчик уклоняется от подписания акта, Подрядчик вправе подписать акт в одностороннем порядке. Работа в этом случае считается принятой Заказчиком.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. При обнаружении подземных вод расчет производится следующим образом: _____ рублей за один погонный метр скважины, независимо от того, до какой глубины произведена обсадка скважины трубой диаметром ______мм
3.2 Стоимость работ составляет __________________________________________ рублей,
3.2. Оплата работы осуществляется в течение 3 календарных дней после подписания акта приемки работ.
3.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказчик уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами санэпиднадзора.
4.2. В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета __________ рублей за метр проходки.
4.3. При возникновении аварийной ситуации, грозящей при продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из сторон, или грозящей здоровью или жизни рабочих Подрядчика, Подрядчик вправе свернуть все работы. Пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета 300 рублей за метр проходки.
4.4. Подрядчик не компенсирует Заказчику затраты на благоустройство участка (восстановление ограды, дорожек, газонов, насаждений и т.п.).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
5.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
5.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
5.3. Гарантия на скважину составляет один год со дня окончания работ.
5.4. Подрядчик гарантирует устранение неисправностей в течение 10 дней после поступления письменной заявки на ремонт при внесении Заказчиком оплаты за проезд буровой техники на участок работ. В случае обоснованности выезда Подрядчик возвращает Заказчику внесенную им оплату. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика.
5.5. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.
5.6. Подрядчик не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.
5.7. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по скважине. Подрядчик также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.
5.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.10. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 8.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(подписывается в случае ненахождения воды до глубины указанной в п.2)
г. ______________ «___» __________ 20____ г
На основании п.4.2 настоящего договора, мастер буровых работ _______________, с одной стороны, и Заказчик ______________________, с другой стороны, пришли к соглашению продолжать бурение до глубины ______ м.
Акт от « ___ » ___________ 20__ г на выполнение работ-услуг.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ПОДРЯДЧИК выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:
Образец договора по бурению скважин для воды, заключаемого между юридическим и физическим лицом
Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Произвести бурение водозаборной скважины диаметром 125 мм глубиной не менее метров.
2.2. Оборудовать водоприемную часть скважины фильтром диаметром не менее 125 мм.
2.3. Произвести промывку скважины до получения визуально чистой воды и притока воды не менее 15 литров в минуту.
2.4. Начать работы по бурению водозаборной скважины в течении рабочих дней с момента подписания данного договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Информировать Исполнителя об уровне воды («зеркало» воды, высота «столба» воды), глубине скважин прилегающих к участку, типах используемых насосов, составе грунта.
3.2. Подготовить подъезд к месту производства буровых работ и буровую площадку размером не менее 3 м × 3 м. Не допускается площадка из бетона или гравийного щебня. При наличии перекрытий высота последних не должна быть ниже 3-х метров. В случае несоответствия места буровых работ, удаленности от подъезда авто более 30 м, затрудненности доступа, вспомогательные работы оплачиваются дополнительно из расчета рублей в час.
3.3. Обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220 В.
3.4. При низком уровне «зеркала» воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса. Земляные работы могут быть выполнены Исполнителем из расчета рублей за метр.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Перед началом работ буровикам выплачиваетсяаванс в размере рублей.
4.2. Расчет размера оплаты (погонный метр) и оплата за пробуренную скважину производится по окончанию бурения.
4.3. Оплата за установку насоса, обустройство скважины и врезку в водопровод производится по факту выполненных работ, в течение дней с момента окончания работ, что подтверждается актом выполненных работ.
4.4. В случае отсутствия водосодержащих слоев, непреодолимой плотности плиты или глины, подземных аномалий оплата производится в размере % от стоимости водозаборной скважины и выбирается новый участок для бурения или прекращаются все изыскательные работы на участке.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантия на скважину составляет месяцев.
5.2. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течение дней после поступления заявки. В случае неработоспособности скважины по вине Исполнителя производится гарантийный ремонт скважины бесплатно. Если ремонт не получается произвести, то возвращается часть оплаты стоимости скважины в размере %. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика, (некачественное или неправильно подключенное оборудование и пр.), гарантийное обслуживание выполняется за счет Заказчика из расчета рублей в час, включая оплату проезда.
5.3. Исполнитель не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости, нитратов и т. д.
5.4. Исполнитель не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.
Договор на бурение скважин
Документы на скважину
Скачать договор можно тут в документ можно добавить или убрать пункты работ, в зависимости от ваших работ и ситуации.
Договор на бурение скважины № _____ от «____» __________ 2021 г.
1. Предмет договора.
«Исполнитель» принимает на себя работы по бурению скважины «Заказчику», а «Заказчик» обязательство принять и оплатить выполненную работу «Исполнителю».
Ориентировочная глубина бурения скважины на первый водоносный горизонт, без необходимости лицензирования и водоохранной зоны – 20-40 метров.
Место проведения работ _________________________________________________.
2. Обязанности «Исполнителя».
2.1. Произвести бурение водозаборной скважины малогабаритной буровой установкой до первого водоносного слоя, ориентировочной глубиной 20 м.
2.2. Произвести обсадку скважины трубами диаметром 113,125 либо 127 мм, по необходимости оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной 3 метра.
2.3. Приступить к выполнению работ по бурению водозаборной скважины не позднее «____» __________ 2014 г., либо в день приезда к заказчику после получения предоплаты.
2.4. Закончить буровые работы не позднее 7 рабочих дней после начала работ.
3. Обязанности «Заказчика».
3.1. До начала проведения земляных работ предоставить «Исполнителю» схемы подземных коммуникаций на участке. В случае отсутствия схем, ответственность за повреждение коммуникаций несет «Заказчик».
3.2. Указать желаемое место бурения скважины с рабочей площадкой не менее 3х3 метра, обеспечить подъезд буровой установки к месту бурения, обеспечить подъезд машины доставки воды в пределах 10 метров от места бурения, присутствовать при бурении и убедиться в результатах работы.
3.3. Обеспечить доступ к технической воде в пределах 100 метров в количестве до 10 м3, либо указать местоположение водоема в пределах 1 км от места бурения с доставкой в соответствии с пунктом 4.1 договора.
3.4. Обеспечить местом для хранения оборудования и материалов на период проведения работ.
3.5. По окончании бурения скважины принять работу у «Исполнителя» по факту выполненных работ. О времени сдачи работ «Заказчик» извещается не позднее
1 часа до момента сдачи работ или день сдачи оговаривается дополнительно.
3.6. Произвести оплату работы «Исполнителя» в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
4. Цена и порядок оплаты.
4.1. Стороны договорились о том, что:
* Транспортные расходы – выезд к месту бурения – 24 руб/км в обе стороны, 12 руб/км за каждый последующий день буровых работ(не более 7 дней). При удалении свыше 50 км от г.Пскова возможно проживание на объекте «Заказчика.
* Копка приямка для оборотной воды – 2000 рублей.
* Стоимость бурения скважины 2000 руб/п.м. для мягких (песок, суглинок и т.п.), 3000 руб/п.м. для вязких, твердых, абразивных (глина, известняк пропластками, песчаник и т.п.) пород.
* Стоимость обсадной трубы 450 руб/п.м. (материал НПВХ 125/5 мм, внешний диаметр 125 мм, толщина стенки 5 мм, либо 113/5 мм), 600 руб/п.м. (материал сталь, внешний диаметр 127мм, толщина стенки 4мм)
* Стоимость изготовления 3 м фильтра (12000 отверстий диаметром 3-3,3 мм.) 16500 руб. Стоимость изготовления 1 м Фильтра 5500/7500 руб. (4000 отверстий диаметром 3-3,3 мм.) геоткань/нержавеющая сетка соответственно.
Установка фильтровой части колонны в зависимости от типа скважины.
* Песчано-гравийная обсыпка входит в стоимость бурения.
* При необходимости доставка технической воды транспортом «Исполнителя» из расчета 350р за 1 м3 воды (в пределах 1 км от места бурения).
4.2. Ориентировочная стоимость работ, согласно спецификации (бурение 20 метров породы, обсадная труба 20-21м, 3 м фильтр, гравийная обсыпка), составляет от 60.000 до 85.000 руб (в зависимости от плотности пород).
4.3. «Заказчик» осуществляет оплату транспортных расходов и предоплату за проведение работ по разведывательному бурению на глубину 20 метров в размере 35.000 (_тридцать пять тысяч_) руб. до начала производства работ.
В случае невозможности присутствия «Заказчика», либо его представителя при окончании буровых работ, предоплата составляет 85.000 руб.
4.4. Окончательная стоимость работ определяется актом сдачи – приемки и зависит от фактической глубины скважины, твердости буримых пород.
4.5. Окончательный расчет за проведение работ производится «Заказчиком» в день фактического завершения работ в соответствии с актом сдачи – приемки.
4.6. В случае задержки оплаты выполненных работ «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» штраф в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.7. Право собственности на выполненные работы и использованные при этом материалы переходит к «Заказчику» после 100% оплаты указанной в акте сдачи – приемки суммы. Полную материальную ответственность за сохранность скважины после подписания акта до момента ее оплаты несет «Заказчик». Повреждение скважины после подписания акта не снимает с Заказчика обязательство 100% оплаты стоимости работ.
4.8. Если 100% оплата не произведена в срок, «Исполнитель» оставляет за собой право демонтировать скважину. При этом предоплата возврату не подлежит и взимается на покрытие понесенных «Исполнителем» расходов.
5. Особые условия.
5.1. При отсутствии подземных вод до заказанной глубины (указанной в п. 2.1 ), дальнейшее бурение возможно до 39/30 метров (зависит от вида бурения), осуществляется при взаимном согласии сторон, при этом, если в результате вода найдена, скважина обсаживается трубами и оплачивается в соответствии с п.4.1., если в результате бурения вода не найдена, скважина не обсаживается трубами и оплачивается из расчета 1300 руб/м.п. и считается разведывательной.
При нахождении водоносного слоя, если общая глубина скважины с учетом 3 метров «отстойника» составляет менее 20 метров, стоимость бурения скважины рассчитывается как за 20 метров.
Гарантия на скважину составляет 1 год со дня сдачи объекта в эксплуатацию (подписания акта сдачи – приемки работ) при условии полной оплаты стоимости работ. Гарантия распространяется на целостность конструкции скважины.
5.4. «Исполнитель» не несет ответственность за химический состав воды, свойственный водоносному горизонту, на который пробурена скважина.
5.5. «Исполнитель» не может гарантировать полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, марганца, солей общей жесткости и т.п.
5.6. «Исполнитель» не может гарантировать постоянство притока воды из подземных водоносных источников в объемах, ожидаемых «Заказчиком».
Более 80% пробуренных скважин имеют дебет более 1000 литров в час, вместе с тем при дебете воды менее 200 литров в час возможно бурение новой скважины с оплатой малодебетной со значительной скидкой.
5.7. В случае поломки буровой установки на участке «Заказчика», если бригада уже приступила к выполнению заказа, сроки выполнения работ сдвигаются до ее ремонта.
5.8. Замер глубины скважины производится во время подъема буровой колонны, данные по глубине бурения и проходимым породам фиксируются в процессе бурения и дублируются в паспорте на скважину. Глубина скважины, измеренная методом погружения груза, насоса и др. может отличаться от фактической глубины скважины вследствии падения фрагментов со стен скважины во время подъема буровой колонны.
5.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5.11. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение Арбитражного суда Псковской области.
6. Форс-мажор.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: передвижение земных пластов, стихийных бедствий, военных действий, решений Правительства, забастовок и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.
6.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему соглашению, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, не позднее трех дней с момента его наступления, в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное, более 5 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3 Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, а также времени, необходимого для устранения последствий, вызванных этими обстоятельствами.
7. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Действие договора прекращается с окончанием взаиморасчетов сторон за выполненные работы и подписанием акта сдачи-приемки работ.
8. Подписи сторон:
«Заказчик» «Исполнитель»
__________ /____________________/ __________ /____________________/
С рекомендациями по начальной прокачке и дальнейшему уходу за скважиной ознакомлен в полном объеме, вопросов не имею.
Подтверждаю материальную ответственность за хранение оборудования и материалов «Исполнителя» на период проведения работ в соответствии с 3.4.