договор на чистку колодца образец
Договор на чистку колодца
«___»__________ 2016 г.
г. Москва
1. Предмет договора.
2. Обязанности исполнителя
2.1. С подписания Сторонами договора Исполнитель обязан приступить к исполнению обязательств согласно пункту 1.1 по данному Договору незамедлительно;
2.2. Своими силами и средствами выполнить все работы;
2.3. Сдать работы Заказчику.
4. Платеж и его условия.
4.1. Стоимость работ по договору составит _____________ рублей.
4.2. Оплата по договору производится по завершению и приемке выполненных работ.
5. Качество продукции.
5.1. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно свободно поднять стандартное ведро, допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали.
5.2. Возможно смещение колец, связанная со смещением грунта. Как следствие происходит разрушению швов между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным или супесчаным дном возможно периодическое попадания песка в шахту колодца (подъем дна). Данные явления не являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются.
5.3. Уровень и состав воды в колодце изменяемый показатель и зависит от природных причин. К ним относится – время года, количество снега зимой, засушливость лета, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин и другие индивидуальные особенности. На данные характеристики гарантия не распространяется.
6. Ответственность сторон.
6.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя, которые нельзя предвидеть или избежать – присутствие крупнообломочных грунтов (с размерами более 80 см во всех направлениях) из горных и/или осадочных пород (песчаник, ракушечник, гранит, базальт и т.п.), плывунов глубиной более 80 см или с притоком воды более 150 л/ч, а также прихватывание и заклинивание колец в шахте. К выше перечисленным обстоятельствам так же относятся объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, введение особого положения, эпидемии, землетрясения, пожары, и другие стихийные бедствия, в т.ч. ухудшение погодных условий (дождь, снег, сильный ветер). Исполнитель не гарантирует наличие качественной питьевой воды в колодце ее состав и свойства, а также ее количество и суточный приток (дебет колодца).
6.2. В случае не оплаты Заказчиком работы или ее части, в сроки указанные в настоящем договоре, Исполнитель имеет право перенести срок начала выполнения работ, а также на безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж материалов и оборудования, а также их транспортировка на склад Исполнителя производится за счет Заказчика по расценкам Исполнителя.
6.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.
6.6. Гарантийный срок на все виды работ 1 год со дня их окончания. Гарантия соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а так же выполнения им всех своих обязательств в полном объеме по настоящему договору.
6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Договор на колодезные услуги
«___»__________ 2018 год.
Общество с ограниченной ответственностью «Аква колодец», по договору далее «Подрядчик», и ______________________, по договору далее «Заказчик» подписали соглашение о:
✅1. Предмет договора
✅2. Обязанности Подрядчика
2.1. С подписания двумя сторонами данного соглашения подрядчик, приступает к реализации взятых обязательств согласно положению 1.1 данного документа;
2.2. Силами своих мастеров, своими расходными материалами и оборудованием, выполнить работы согласно положению 1.1 данного документа;
2.3. Сдать объект заказчику.
✅3. Обязанности заказчика
3.1. Принять произведенные подрядчиком работы.
3.2. Оплатить подрядчику оказанные услуги.
✅4. Оплата и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по договору составит _____________ рублей.
4.2. Оплата по договору производится по завершению работ и подписания акта оказанных услуг.
✅5. Качество предоставляемых услуг
5.1. Источник считается готовым к использованию, если из его шахты свободно поднимается стандартное ведро, допускаются выступы бетонных колец, а также смещение шахты по вертикали и горизонтали, но не более чем на 5 сантиметров в каждую сторону.
5.2. Возможен уклон колец, связанная с давлением почвы на его стенки. В итоге, соединения между колодезными кольцами подтекают, швы разгерметизируются.
В источниках расположенных на песчаных или супесчаных грунтах, на дне возможно регулярное намывание песка (плывун, подъем дна). Явление является природным, гарантия на данный случай не распространяется и Исполнителем не устраняются в гарантийном порядке.
На данные характеристики гарантийные обязательства не являются гарантийным случаем.
✅6. Ответственности заказчика и подрядчика
6.1. Подрядчик не несет ответственности за затягивание и/или невыполнение услуг по данному соглашению, в силу обстоятельств возникших против воли подрядчика, которые нельзя ранее предугадать или обойти – наличии камней, крупных булыжником, известняка в шахте в процессе копки или углубления, жидкого песка (плывуна) при чистке и обслуживании питьевого источника.
6.2. Возможные разногласия или споры, между подрядчиком и заказчиком по данному соглашению, разрешаются путем переговоров сторон. При невозможности договорится, спор рассматривается в рамках арбитражного суду в установленном законодательством порядке.
6.3. Корректировки, правки и дополнения к данному соглашению имеют силу при подписании обеими сторонами.
6.4. Гарантийные обязательства наступают с момента сдачи колодца и действуют до конца года выполнения заказа.
6.6. Соглашение составляется в двух экземплярах, для заказчика и подрядчика и имеет равнозначную юридическую силу.
✅Приложения к договору
Выберите приложение к интересующим вас работам.
✅Скачать договор
Заказать услуги нашей компании или получить консультацию онлайн
Договор на чистку и ремонт колодца
ДОГОВОР НА ЧИСТКУ И РЕМОНТ КОЛОДЦА №___
г. Санкт-Петербург «___»__________ 2012 г.
_____________________________в лице ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ___________________________________________ в лице ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:
Совместно с «Заказчиком» провести обследование места работ и определить возможность чистки колодца. Фактический состав воды в колодце, ее химический состав и пригодность к питью Исполнителем не определяются и не гарантируются. Фактический приток воды в колодце (дебет колодца) и количество воды в колодце являются показателями сезонно изменяемыми и могут изменяться в широких пределах в процессе эксплуатации колодца – эти показатели Исполнителем не гарантируются.
Затереть швы между кольцами, а также их сколы, выступы и трещины цементным раствором и жидким стеклом.
Вынутый грунт при проходке шахты складывается навалом на расстояние до 5 метра от оси колодца.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств (п.7) или других причин не использованные материалы, возврату и компенсации не подлежат и остаются у Заказчика в месте их выгрузки и/или складирования.
2.1. Цена договора составляет _____________ рублей ________________________________
3.1. Оплата по настоящему договору производится в два этапа по наличному или безналичному расчету в течение трех банковских дней:
Первый – оплата материала __________________________________________
Второй — оплата оставшейся части цены договора производится при сдаче работ и подписании акта приема выполненных работ, и составляет ___________________________________________
Все дополнительные работы и дополнительно поставляемые материалы оплачиваются Заказчиком отдельно.
4.1. Заказчик оплачивает первый этап работ непосредственно в день подписания настоящего договора и приема материала.
Второй этап – в день завершения работ, при подписании акта приема выполненных работ.
4.2. Срок действия договора: начало «___»_________ 2012 г., окончание — по подписанию акта приема выполненных работ.
5. Обязательства сторон.
5.1. Исполнитель обязан:
• своими силами и средствами выполнить все работы;
• сдать работы Заказчику.
5.2. Заказчик обязан:
Принять и оплатить Исполнителю работу в размерах и в сроки, установленные настоящим договором. При просрочке оплаты и/или не полной оплате любого этапа строительства выплатить Исполнителю штраф из расчета 2% от не выплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае не оплаты работы или ее части, компенсировать Исполнителю затраты по демонтажу и транспортировке материалов по расценкам Исполнителя. Предоставить свободную строительную площадку с электричеством, предоставить обогреваемое помещение для проживания бригады из двух-трех человек, обеспечить местом для приготовления пищи. В случае отказа от проведения работ, оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты, при этом компенсация не может быть менее 60% цены договора.
6. Качество продукции.
6.1. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно осуществить свободный подъем стандартного (9-12 л) ведра, при этом допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали.
6.3. Уровень и состав воды в колодце является показателем изменяемым и зависит от многих причин. К этим причинам могут относиться – время года, снежность зимы, засушливость лета, гидромелиоративных мероприятий в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин (особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не определяются и не гарантируются.
7. Ответственность сторон.
7.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя, которые нельзя предвидеть или избежать. К выше перечисленным обстоятельствам так же относятся объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, введение особого положения, эпидемии, землетрясения, пожары, и другие стихийные бедствия, в т. ч. ухудшение погодных условий (дождь, снег, сильный ветер). Исполнитель не гарантирует наличие качественной питьевой воды в колодце ее состав и свойства, а также ее количество и суточный приток (дебет колодца).
7.2. В случае не оплаты Заказчиком работы или ее части, в сроки указанные в настоящем договоре, Исполнитель имеет право перенести срок начала выполнения работ, а также на безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж материалов и оборудования, а также их транспортировка на склад Исполнителя производится за счет Заказчика по расценкам Исполнителя.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.
7.6. Гарантийный срок на все виды работ 1 год со дня их окончания. Гарантия соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а так же выполнения им всех своих обязательств в полном объеме по настоящему договору.
7.7. Здания и сооружения, являющиеся предметом договора не относятся к зданиям и сооружениям 1 и 2 уровней ответственности.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Образец договора на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации, заключаемого между юридическими лицами
ДОГОВОР
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объектах Заказчика, расположенных по адресам, указанным в Приложении №1.
1.2. В обязательные виды работ по настоящему договору входит двухразовое сезонное техническое обследование очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации.
1.3. Остальные виды работ, приведенные в Приложении №2, выполняются Исполнителем по заявке Заказчика в течение дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2. СРОКИ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до « » 2021 года с возможностью дальнейшей пролонгации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего договора.
3.2. Заказчик гарантирует своевременную приемку и оплату работ в соответствии с условиями Договора.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. При заключении договора, Заказчик оплачивает стоимость обязательного двухразового сезонного обследования, составляющую рублей за каждый объект.
4.2. Оплата за остальные выполняемые работы производится Заказчиком по счетам, выставляемым Исполнителем в соответствии с прейскурантом (Приложение №2). Счета выставляются на основании поступления заявки от Заказчика.
4.3. Расчеты за оказываемые услуги производятся не позднее банковских дней с момента выставления счета и получения его Заказчиком.
4.4 Стоимость работ может корректироваться Исполнителем в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. В случае необоснованного расторжения настоящего Договора и Приложений к нему, виновная Сторона возмещает причиненные по ее вине другой Стороне убытки.
5.2. В случае невыполнения своих обязательств в срок Исполнитель выплачивает пени в размере % в день в плоть до окончательного выполнения работ.
5.3. Если Заказчик не произвел расчет в соответствии с настоящим договором, то за каждый день просрочки начисляются пени в размере % от стоимости неоплаченных работ.
5.4 Споры и разногласия по настоящему договору, а также в связи с ним, которые Стороны не смогли урегулировать путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все взаимные обязательства.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и заверен оттисками их печатей.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОР
№ЭА 2683/21 «Оказание услуг по прочистке колодцев, гидродинамической промывке системы канализации и откачке илистых отложений из септиков, расположенных по адресам: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, Красная Площадь, 17, ул. Лесная, 157, ул. Карла Маркса, 58 «А», ул. Маерчака, 69, ул. Красной Армии,3» 0119200000121002739
Основные сведения
Описание секции
Уникальный номер закупки
Номер закупки
№ЭА 2683/21 «Оказание услуг по прочистке колодцев, гидродинамической промывке системы канализации и откачке илистых отложений из септиков, расположенных по адресам: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, Красная Площадь, 17, ул. Лесная, 157, ул. Карла Маркса, 58 «А», ул. Маерчака, 69, ул. Красной Армии,3» 0119200000121002739
Ускоренная регистрация за 1 час!
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Документация процедуры
Нет прикрепленных документов
Сведения об организаторе
Наименование организатора Организатор
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Все закупки и тендеры
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Список лотов
№ЭА 2683/21 «Оказание услуг по прочистке колодцев, гидродинамической промывке системы канализации и откачке илистых отложений из септиков, расположенных по адресам: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, Красная Площадь, 17, ул. Лесная, 157, ул. Карла Маркса, 58 «А», ул. Маерчака, 69, ул. Красной Армии,3»
Этапы закупочной процедуры
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Цена договора и требования к обеспечению
№ЭА 2683/21 «Оказание услуг по прочистке колодцев, гидродинамической промывке системы канализации и откачке илистых отложений из септиков, расположенных по адресам: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122, Красная Площадь, 17, ул. Лесная, 157, ул. Карла Маркса, 58 «А», ул. Маерчака, 69, ул. Красной Армии,3»
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию
* Если это является обязательным условием
Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация