договор на фрезерование асфальтобетонного покрытия
Договор на выполнение работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия
на выполнение работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия
г. Москва «___»_______ 2017 г.
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнять работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия (далее по тексту Договора – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере и порядке, предусмотренными Договором.
1.2. Работы выполняются на основании заявки Заказчика, направленной в адрес Подрядчика не позднее 15-00 часов дня, предшествующего дню выполнения Работы.
В заявке указывается:
— место выполнения Работы (далее Объект),
— время начала выполнения Работы,
— срок выполнения Работы.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.2. Выполнить Работы, указанные в п.1.1 Договора дорожной фрезой Wirtgen W130F (далее по тексту Договора – «Техника»).
2.1.3. Предоставить Заказчику по окончании Работы, надлежащим образом оформленные документы:
— Акт выполненных работ за месяц;
— Акт приема-сдачи результата выполненных работ по установленной форме (приложение 1).
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 Договора Работ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.2. Получить на выполнение Работ необходимое письменное разрешение городской административно-технической инспекции. Нести всю полноту ответственности за отсутствие данного разрешения.
2.3.3. Произвести очистку Объекта выполнения Работ от предметов, препятствующих выполнению Работ, обозначить зону фрезерования ограничительными, предупредительными знаками для водителей автотранспорта и пешеходов.
2.3.5. Обеспечить сохранность Техники Подрядчика при нахождении ее на объекте Заказчика, в нерабочее время.
2.3.6. Выдавать задания машинистам Техники и контролировать их выполнение.
2.3.7. Обеспечивать соблюдение на Объекте правил Техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством. Осуществлять расстановку Техники на объекте согласно ППР с выделением рабочих и опасных зон.
2.3.8. Самостоятельно обеспечивать доставку и вывоз Техники Подрядчика на Объект и с Объекта, в том числе и для ее технического обслуживания.
2.3.10. Ежемесячно оформлять Акт выполненных работ за месяц установленного образца с указанием площади выполненных Работ.
2.3.11. Подписывать Акты выполненных работ не позднее 5 (пяти) дней с даты их получения. Мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ должен быть предоставлен Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) дней. В случае неподписания Акта выполненных работ и непредставления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ, Работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий по качеству.
2.3.12. Производить оплату выполненных Работ в соответствии с разделом 3 Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Подрядчику стоимость выполненных Работ до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость фрезерования 1 (одного) кв. м. при глубине фрезерования 5 (пять) сантиметров составляет 40 (Сорок рублей) руб. за кв. м., в том числе НДС (18%).
Цена является договорной и не подлежит изменению в течение срока Договора.
3.2. Оплата производится ежемесячно, после подписания Сторонами Акт выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.
В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
4.2. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных Работ по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,09 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик возмещает Подрядчику расходы по ремонту Техники в случае ее повреждения по вине Заказчика.
4.4. Заказчик возмещает Подрядчику наложенные на Подрядчика или машинистов Техники штрафы за производство Работ без разрешительных документов, оформление которых возлагается на Заказчика.
4.5. Подрядчик не несет ответственности за убытки и недополученную прибыль Заказчика, вызванные простоями Техники по техническим или организационным причинам.
4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.7.Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут в безусловном порядке когда произведены все расчеты, и одна из сторон не желает сотрудничать.
5.2. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить работу Техники или снять ее с объекта, предварительно уведомив Заказчика в следующих случаях:
— задержки платежей согласно разделу 3 Договора;
-выявленных нарушений Заказчиком требований охраны труда, создающих угрозу жизни и здоровью персонала, обслуживающего Технику, а также целостности и сохранности самой Техники.
Указанная остановка работ не будет являться отказом от исполнения Договора в целом со стороны Подрядчика. При остановке работ по этим основаниям Подрядчик освобождается от ответственности по Договору на весь срок отсутствия вышеуказанных платежей и/или до устранения выявленных нарушений.
5.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если Техника в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в непригодном для использования состоянии.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «____» ________ 2017 г, а в части оплаты выполненных Работ до произведения окончательного расчета. Стороны по Договору установили следующие формы связи и передачи информации: заказной почтой, телеграфом, применением устройств факсимильной связи. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами путем обмена документами посредством факсимильной, телексной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора, с дальнейшим обязательным обменом оригиналами. Переданные вышеуказанными способами документы имеют полную юридическую силу.
Указанное не относится к претензиям, которые должны заявляться заказной почтой с приложением копий оригиналов всех обосновывающих претензию документов и принадлежностей.
Оригиналы документов, полученные Заказчиком от Подрядчика, должны быть подписаны Заказчиком и направлены в адрес Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с даты их получения.
6.4. Заказчик в случае изменения организационно-правовой формы, наименования, почтовых или платежных реквизитов, юридического адреса и прочих данных, необходимых для правильного оформления настоящего договора и последующего выставления счетов-фактур Подрядчиком Заказчику, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента принятия соответствующих изменений письменно сообщить об этом Подрядчику с приложением подтверждающих документов.
6.5. Договор (или Приложения к нему) могут быть расторгнуты досрочно по обоюдному согласию Сторон.
6.6. Во всем остальном, что не упомянуто настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Подрядчик:
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Юридический адрес: 124482, г. Москва, Зелено-град, Центральный проспект д.1
Почт. адрес: 124527, г. Москва, Зеленоград, корп. 836
Телефон: 8(499) 731-81-51
Расчетный счет: 40601810245253000002
Департамент финансов города Москвы
ГУ Банка России по ЦФО
Электронный адрес: *****@***ru
к Договору № ___________
от «___» _________ 2017г.
(образец акта приема-сдачи)
приема-сдачи результата выполненных Работ
г. Москва «___» _________ 2017 г.
1. Работа в соответствии с Договором № ________ от «___» ________ 2017 года выполнена в полном объеме и с надлежащим качеством.
2. Площадь выполненных Работ составляет ___________- кв. м.
3. Стоимость выполненных Работ по Договору № ________ от «___» ________ 2017 года составляет __________ рублей ___ копеек, в том числе НДС___________ рублей __ копеек.
4. Акт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Договор № _ на выполнение работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия
на выполнение работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия
г. Москва «___»_______ 2018 г.
________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Зеленоградского административного округа», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ковердяева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнять работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия (далее по тексту Договора – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере и порядке, предусмотренными Договором.
1.2. Работы выполняются на основании заявки Заказчика, направленной в адрес Подрядчика не позднее 15-00 часов дня, предшествующего дню выполнения Работы.
В заявке указывается:
— место выполнения Работы (далее Объект),
— время начала выполнения Работы,
— срок выполнения Работы.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.2. Выполнить Работы, указанные в п.1.1 Договора дорожной фрезой Wirtgen W130F (далее по тексту Договора – «Техника»).
2.1.3. Предоставить Заказчику по окончании Работы, надлежащим образом оформленные документы:
— Акт выполненных работ за месяц;
— Акт приема-сдачи результата выполненных работ по установленной форме (приложение 1).
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 Договора Работ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.2. Получить на выполнение Работ необходимое письменное разрешение городской административно-технической инспекции. Нести всю полноту ответственности за отсутствие данного разрешения.
2.3.3. Произвести очистку Объекта выполнения Работ от предметов, препятствующих выполнению Работ, обозначить зону фрезерования ограничительными, предупредительными знаками для водителей автотранспорта и пешеходов.
2.3.5. Обеспечить сохранность Техники Подрядчика при нахождении ее на объекте Заказчика, в нерабочее время.
2.3.6. Выдавать задания машинистам Техники и контролировать их выполнение.
2.3.7. Обеспечивать соблюдение на Объекте правил Техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством. Осуществлять расстановку Техники на объекте согласно ППР с выделением рабочих и опасных зон.
2.3.8. Самостоятельно обеспечивать доставку и вывоз Техники Подрядчика на Объект и с Объекта, в том числе и для ее технического обслуживания.
2.3.10. Ежемесячно оформлять Акт выполненных работ за месяц установленного образца с указанием площади выполненных Работ.
2.3.11. Подписывать Акты выполненных работ не позднее 5 (пяти) дней с даты их получения. Мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ должен быть предоставлен Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) дней. В случае неподписания Акта выполненных работ и непредставления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ, Работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий по качеству.
2.3.12. Производить оплату выполненных Работ в соответствии с разделом 3 Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Подрядчику стоимость выполненных Работ до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость фрезерования 1 (одного) кв. м. при глубине фрезерования 5 (пять) сантиметров составляет 40 (Сорок рублей) руб. за кв. м., в том числе НДС (18%).
Цена является договорной и не подлежит изменению в течение срока Договора.
3.2. Оплата производится ежемесячно, после подписания Сторонами Акт выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.
В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
4.2. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных Работ по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик возмещает Подрядчику расходы по ремонту Техники в случае ее повреждения по вине Заказчика.
4.4. Заказчик возмещает Подрядчику наложенные на Подрядчика или машинистов Техники штрафы за производство Работ без разрешительных документов, оформление которых возлагается на Заказчика.
4.5. Подрядчик не несет ответственности за убытки и недополученную прибыль Заказчика, вызванные простоями Техники по техническим или организационным причинам.
4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.7.Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут в безусловном порядке когда произведены все расчеты, и одна из сторон не желает сотрудничать.
5.2. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить работу Техники или снять ее с объекта, предварительно уведомив Заказчика в следующих случаях:
— задержки платежей согласно разделу 3 Договора;
-выявленных нарушений Заказчиком требований охраны труда, создающих угрозу жизни и здоровью персонала, обслуживающего Технику, а также целостности и сохранности самой Техники.
Указанная остановка работ не будет являться отказом от исполнения Договора в целом со стороны Подрядчика. При остановке работ по этим основаниям Подрядчик освобождается от ответственности по Договору на весь срок отсутствия вышеуказанных платежей и/или до устранения выявленных нарушений.
5.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если Техника в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в непригодном для использования состоянии.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «____» ________ 2018 г, а в части оплаты выполненных Работ до произведения окончательного расчета. Стороны по Договору установили следующие формы связи и передачи информации: заказной почтой, телеграфом, применением устройств факсимильной связи. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами путем обмена документами посредством факсимильной, телексной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора, с дальнейшим обязательным обменом оригиналами. Переданные вышеуказанными способами документы имеют полную юридическую силу.
Указанное не относится к претензиям, которые должны заявляться заказной почтой с приложением копий оригиналов всех обосновывающих претензию документов и принадлежностей.
Оригиналы документов, полученные Заказчиком от Подрядчика, должны быть подписаны Заказчиком и направлены в адрес Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с даты их получения.
6.4. Заказчик в случае изменения организационно-правовой формы, наименования, почтовых или платежных реквизитов, юридического адреса и прочих данных, необходимых для правильного оформления настоящего договора и последующего выставления счетов-фактур Подрядчиком Заказчику, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента принятия соответствующих изменений письменно сообщить об этом Подрядчику с приложением подтверждающих документов.
6.5. Договор (или Приложения к нему) могут быть расторгнуты досрочно по обоюдному согласию Сторон.
6.6. Во всем остальном, что не упомянуто настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Подрядчик:
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Юридический адрес: 124482, г. Москва, Зелено-град, Центральный проспект д.1
Почт. адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, 2-ой Западный проезд, дом 4, стр. 1.
Телефон: 8(499) 450-81-61
Расчетный счет: 40601810245253000002
Департамент финансов города Москвы
ГУ Банка России по ЦФО
Электронный адрес: *****@***ru
к Договору № ___________
от «___» _________ 2018г.
(образец акта приема-сдачи)
приема-сдачи результата выполненных Работ
г. Москва «___» _________ 2018 г.
1. Работа в соответствии с Договором № ________ от «___» ________ 2018 года выполнена в полном объеме и с надлежащим качеством.
2. Площадь выполненных Работ составляет ___________- кв. м.
3. Стоимость выполненных Работ по Договору № ________ от «___» ________ 2018 года составляет __________ рублей ___ копеек, в том числе НДС___________ рублей __ копеек.
4. Акт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Договор № _ на выполнение работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия
на выполнение работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия
г. Москва «___»_______ 2018 г.
________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Зеленоградского административного округа», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ковердяева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнять работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия (далее по тексту Договора – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере и порядке, предусмотренными Договором.
1.2. Работы выполняются на основании заявки Заказчика, направленной в адрес Подрядчика не позднее 15-00 часов дня, предшествующего дню выполнения Работы.
В заявке указывается:
— место выполнения Работы (далее Объект),
— время начала выполнения Работы,
— срок выполнения Работы.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.2. Выполнить Работы, указанные в п.1.1 Договора дорожной фрезой Wirtgen W130F (далее по тексту Договора – «Техника»).
2.1.3. Предоставить Заказчику по окончании Работы, надлежащим образом оформленные документы:
— Акт выполненных работ за месяц;
— Акт приема-сдачи результата выполненных работ по установленной форме (приложение 1).
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания указанных в п. 1.1 Договора Работ.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.2. Получить на выполнение Работ необходимое письменное разрешение городской административно-технической инспекции. Нести всю полноту ответственности за отсутствие данного разрешения.
2.3.3. Произвести очистку Объекта выполнения Работ от предметов, препятствующих выполнению Работ, обозначить зону фрезерования ограничительными, предупредительными знаками для водителей автотранспорта и пешеходов.
2.3.5. Обеспечить сохранность Техники Подрядчика при нахождении ее на объекте Заказчика, в нерабочее время.
2.3.6. Выдавать задания машинистам Техники и контролировать их выполнение.
2.3.7. Обеспечивать соблюдение на Объекте правил Техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством. Осуществлять расстановку Техники на объекте согласно ППР с выделением рабочих и опасных зон.
2.3.8. Самостоятельно обеспечивать доставку и вывоз Техники Подрядчика на Объект и с Объекта, в том числе и для ее технического обслуживания.
2.3.10. Ежемесячно оформлять Акт выполненных работ за месяц установленного образца с указанием площади выполненных Работ.
2.3.11. Подписывать Акты выполненных работ не позднее 5 (пяти) дней с даты их получения. Мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ должен быть предоставлен Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) дней. В случае неподписания Акта выполненных работ и непредставления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ, Работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий по качеству.
2.3.12. Производить оплату выполненных Работ в соответствии с разделом 3 Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив Подрядчику стоимость выполненных Работ до получения письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость фрезерования 1 (одного) кв. м. при глубине фрезерования 5 (пять) сантиметров составляет 40 (Сорок рублей) руб. за кв. м., в том числе НДС (18%).
Цена является договорной и не подлежит изменению в течение срока Договора.
3.2. Оплата производится ежемесячно, после подписания Сторонами Акт выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения.
В случае невозможности их урегулирования они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
4.2. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных Работ по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик возмещает Подрядчику расходы по ремонту Техники в случае ее повреждения по вине Заказчика.
4.4. Заказчик возмещает Подрядчику наложенные на Подрядчика или машинистов Техники штрафы за производство Работ без разрешительных документов, оформление которых возлагается на Заказчика.
4.5. Подрядчик не несет ответственности за убытки и недополученную прибыль Заказчика, вызванные простоями Техники по техническим или организационным причинам.
4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.7.Стороны освобождаются от ответственности и от полного или частичного выполнения своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (пожар, наводнение и пр.), правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля Сторон и препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут в безусловном порядке когда произведены все расчеты, и одна из сторон не желает сотрудничать.
5.2. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить работу Техники или снять ее с объекта, предварительно уведомив Заказчика в следующих случаях:
— задержки платежей согласно разделу 3 Договора;
-выявленных нарушений Заказчиком требований охраны труда, создающих угрозу жизни и здоровью персонала, обслуживающего Технику, а также целостности и сохранности самой Техники.
Указанная остановка работ не будет являться отказом от исполнения Договора в целом со стороны Подрядчика. При остановке работ по этим основаниям Подрядчик освобождается от ответственности по Договору на весь срок отсутствия вышеуказанных платежей и/или до устранения выявленных нарушений.
5.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если Техника в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в непригодном для использования состоянии.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «____» ________ 2018 г, а в части оплаты выполненных Работ до произведения окончательного расчета. Стороны по Договору установили следующие формы связи и передачи информации: заказной почтой, телеграфом, применением устройств факсимильной связи. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами путем обмена документами посредством факсимильной, телексной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора, с дальнейшим обязательным обменом оригиналами. Переданные вышеуказанными способами документы имеют полную юридическую силу.
Указанное не относится к претензиям, которые должны заявляться заказной почтой с приложением копий оригиналов всех обосновывающих претензию документов и принадлежностей.
Оригиналы документов, полученные Заказчиком от Подрядчика, должны быть подписаны Заказчиком и направлены в адрес Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с даты их получения.
6.4. Заказчик в случае изменения организационно-правовой формы, наименования, почтовых или платежных реквизитов, юридического адреса и прочих данных, необходимых для правильного оформления настоящего договора и последующего выставления счетов-фактур Подрядчиком Заказчику, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента принятия соответствующих изменений письменно сообщить об этом Подрядчику с приложением подтверждающих документов.
6.5. Договор (или Приложения к нему) могут быть расторгнуты досрочно по обоюдному согласию Сторон.
6.6. Во всем остальном, что не упомянуто настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Подрядчик:
ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Юридический адрес: 124482, г. Москва, Зелено-град, Центральный проспект д.1
Почт. адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, 2-ой Западный проезд, дом 4, стр. 1.
Телефон: 8(499) 450-81-61
Расчетный счет: 40601810245253000002
Департамент финансов города Москвы
ГУ Банка России по ЦФО
Электронный адрес: *****@***ru
к Договору № ___________
от «___» _________ 2018г.
(образец акта приема-сдачи)
приема-сдачи результата выполненных Работ
г. Москва «___» _________ 2018 г.
1. Работа в соответствии с Договором № ________ от «___» ________ 2018 года выполнена в полном объеме и с надлежащим качеством.
2. Площадь выполненных Работ составляет ___________- кв. м.
3. Стоимость выполненных Работ по Договору № ________ от «___» ________ 2018 года составляет __________ рублей ___ копеек, в том числе НДС___________ рублей __ копеек.
4. Акт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.