договор на геодезическое сопровождение строительства образец
Образец договора оказания услуг по проведению изыскательных работ, заключаемого между юридическими лицами
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:
1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:
2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.
2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.
2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.
2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.
2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.
2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.
2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:
3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).
3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).
3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.
3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.
3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).
4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.
4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:
5.1.1. Инженерно-топографический план участка.
5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.
7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.
7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.
7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.
7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.
9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению капитального строительства объекта
Основные сведения
Описание секции
Закупки корпоративных заказчиков
Уникальный номер закупки
Номер закупки
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению капитального строительства объекта
Ускоренная регистрация за 1 час!
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Документация процедуры
Сведения об организаторе
Наименование организатора Организатор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОРСКОЙ ПОРТ ГЕЛЕНДЖИК
Все закупки и тендеры МОРСКОЙ ПОРТ ГЕЛЕНДЖИК
353460, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Портовая, 1
353460, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Портовая, 1
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Насибулин Гаяр Хайдарович
Место рассмотрения предложений
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Список лотов
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению 1 этапа капитального строительства объекта «Многофункциональный рекреационного комплекса «Геленджик Марина»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время вскрытия заявок
Подведение итогов не позднее
Дата подведения итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы и геодезическому сопровождению 1 этапа капитального строительства объекта «Многофункциональный рекреационного комплекса «Геленджик Марина»
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию
* Если это является обязательным условием
Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в прилагаемой документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в прилагаемой документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
353460, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, Портовая, 1
Договор на выполнение геодезических и картографических работ
Договор на выполнение геодезических и картографических работ
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
— создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
— создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
— создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
— геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
— выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
2. Сроки выполнения работ
2.2. Промежуточные сроки:
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
— соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
— передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
— передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
— оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
— привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
— во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]
Договор на геодезическое сопровождение строительства образец
Договор подряда на выполнение геодезических работ N ____
1. Предмет договора
1.2. Выполнение геодезических работ по настоящему Договору включает в себя:
— выезд на обследуемый Участок для рекогносцировки;
— геодезическую съемку Участка;
— определение координат опорных, узловых и поворотных точек Участка;
— составление плана Участка по фактической границе использования.
1.3. Результатом выполнения работ является передача Подрядчиком Заказчику плана Участка по фактической границе использования.
2. Качество работы
2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении N 1 к Договору («Задание на выполнение работы»).
2.2. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
3. Стоимость выполнения работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________(__________) рублей 00 копеек.
3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение __________ с момента подписания акта приемки выполненной работы (Приложение N 2 к Договору).
3.3. Оплата Подрядчику расходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатой государственных пошлин, а также иных необходимых для выполнения работ по настоящему Договору платежей третьим лицам производится Заказчиком отдельно. Указанные расходы в стоимость выполнения работ по настоящему Договору не входят.
3.4. За пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты в период с момента окончательной сдачи Подрядчиком результата работы до момента уплаты указанной суммы на основании п.1 ст.317.1 ГК РФ в соответствии с Договором подлежат начислению законные проценты в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период, которые Заказчик обязан выплатить Подрядчику.
3.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
4. Сроки и условия выполнения работы
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:
4.2. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы.
Примерная форма договора на геодезическое сопровождение строительства (инженерно-геодезические изыскания при строительстве) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 ГК РФ.
Договор на геодезическое сопровождение строительства
(инженерно-геодезические изыскания при строительстве)
г. [ место заключения договора ]
[ Наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[ наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение инженерно-геодезических изысканий при строительстве объекта [ указать наименование и идентифицирующие признаки объекта ], расположенного по адресу: [ вписать нужное ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.3. Изыскательские работы осуществляются на основании технического задания Заказчика от [ число, месяц, год ] N [ значение ], содержащего научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет лицензию от [ число, месяц, год ] N [ значение ], сроком действия до [ число, месяц, год ].
1.8. Изыскательские работы считаются проведенными после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для проведения работ, надлежащего качества.
2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными, необходимыми для проведения указанных работ, определяющими объем, содержание работ, и со сметой, определяющей цену работ.
2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на инженерно-геодезические изыскания и других исходных данных для проведения вышеуказанных работ.
2.1.5. Передать Заказчику результаты изыскательских работ по акту приема-сдачи выполненных работ.
2.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.
2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.2.2. Удерживать отчетные материалы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
2.2.3. Отступить от требований, содержащихся в задании на инженерно-геодезические изыскания и других исходных данных для выполнения изыскательских работ, только с согласия Заказчика.
2.3. Подрядчик не вправе:
2.3.1. Передавать отчетные материалы третьим лицам без согласия Заказчика.
2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Подрядчиком отчетных материалов.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Передать Подрядчику техническое задание на инженерно-геодезические изыскания, а также исходные данные, необходимые для проведения вышеуказанных работ.
2.5.2. Обеспечить доступ Подрядчику на объект и назначить со своей стороны уполномоченного представителя для взаимодействия с Подрядчиком.
2.5.3. Принять выполненные работы по акту приема-сдачи выполненных работ.
2.5.4. Использовать отчетные материалы, полученные от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором.
2.5.5. Не передавать отчетные материалы третьим лицам и не разглашать содержащиеся в них данные без согласия Подрядчика.
2.5.6. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.5.7. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.
2.5.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных изыскательских работ.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Цена выполняемых изыскательских работ по настоящему договору определена путем составления сметы и составляет [ цифрами и прописью ] рублей, в том числе НДС [ значение ], которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
3.3. По настоящему договору цена работы считается твердой.
3.4. Заказчик оплачивает результат выполненной работы в течение [ значение ] дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.
3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [ списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ].
4. Порядок приема-сдачи работы
4.1. Перечень отчетных материалов, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего договора, определен в задании на инженерно-геодезические изыскания и пункте 1.2. настоящего договора.
4.2. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее [ значение ] дней, Заказчик обязан принять отчетные материалы по акту приема-сдачи выполненных работ.
4.3. Подрядчик передает Заказчику по акту приема-сдачи выполненных работ отчетные материалы, предусмотренные техническим заданием на инженерно-геодезические изыскания и условиями настоящего договора, в следующем количестве:
— [ значение ] экземпляров в сброшюрованном виде на бумажном носителе;
— [ значение ] экземпляров в электронном виде.
4.4. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.
4.5. Заказчик в течение [ значение ] дней со дня получения акта приема-сдачи выполненных работ и отчетных материалов, указанных в п. 4.3. настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.7. При обнаружении недостатков в изыскательских работах Подрядчик производит необходимые дополнительные изыскательские работы своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.
4.8. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в течение [ значение ] дней известить друг друга о ее приостановлении и в течение [ значение ] дней рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
4.9. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
4.10. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы и полной оплаты им законченной работы отчетные материалы становятся собственностью Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данных изыскательских работ.
5.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п. 1.6. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] процентов от стоимости выполняемой работы.
5.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.