договор на испытания и измерения электрооборудования
Услуги электролаборатории
Электролаборатория нужна для предотвращения нештатных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы электроустановок и оборудования. Необходимо периодически проводить обследования с измерением основных требуемых параметров.
Наша компания обладает собственной электролабораторией, оснащенной современными специальными приборами и устройствами, рекомендованными Ростехнадзором и Минэнерго. Это позволяет нам оказывать качественные услуги, связанные с исследованием электрооборудования, подразумевающие:
Лаборатория аккредитованна
Регистрация нашей электролаборатории, укомплектованной мобильными измерительными приборами, подтверждается свидетельством Ростехнадзора, которое дает нам право на проведение замеров, а также профилактических и приемо-сдаточных испытаний электрооборудования напряжением до 750 000 В.
Электроизмерительная лаборатория проводит
Испытания электроустановки зданий подразумевает составление протоколов по результатам проведения:
Предлагаем ознакомиться подробнее с полным списком испытаний электролаборатории.
Электролаборатория цены
| Услуги | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения, руб. |
| Электроустановки до 1000 В | ||
| Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 3000 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 15 |
| Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ. | линия | от 69 |
| Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств(при комплексных испытаниях) | точка | от 500 |
| Измерение удельного сопротивления грунта | измерение | от 500 |
| Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000В. | шт. | от 150 |
| Проверка систем молниезащиты | точка | от 340 |
| Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | линия | от 140 |
| Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | шт. | от 120 |
| Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | устройство | от 11000 |
| Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью. | измерение | от 250 |
| Проверка фазировки проводников номинальным напряжением до 1 кВ | шт. | от 500 |
| Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров | измерение | от 4900 |
| Телевизионный контроль состояния электрооборудования | осмотр-измерение | от 1000 |
| Измерение сопротивления (проводимости) полов и стен | измерение | от 8000 |
| Электроустановки свыше 1000 В до 35кВ | ||
| Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 3000 |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 25 |
| Испытание предохранителей, предохранителей–разъединителей напряжения свыше 1 кВ. | шт. | от 490 |
| Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ. | шт. | от 9500 |
| Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ. | испытание | от 8000 |
| Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасителей номинальным напряжением до 35кВ. мощностью до 63000 кВа | шт. | от 15000 |
| Испытание КРУ и КРУН. | шт. | от 14900 |
| Испытание масляных, воздушных, вакуумных выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. | шт. | от 1400 |
| Испытание комплекторных токопроводов (шинопроводов). | шт. | от 2500 |
| Испытание сборных и соединительных шин. | шт. | от 2500 |
| Испытание вентильных, трубчатых разрядников и ограничителей перенапряжения. | шт. | от 4000 |
| Испытание вводов и проходных изоляторов. | шт. | от 5000 |
| Испытание подвесных и опорных изоляторов. | шт. | от 6000 |
| Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | испытание | от 5000 |
| Ревизия ячеек (проверка и наладка релейной аппаратуры) | комплекс | от 15000 |
| Испытание электродвигателей переменного тока номинальным напряжением до 20 кВ. | комплекс | от 20000 |
| Проверка РУ и их присоединений | комплекс | от 10000 |
| Испытания электрооборудования повышенным напряжением 1кВ промышленной частоты | измерение | от 500 |
| Испытание синхронных генераторов и компенсаторов | измерение | от 8000 |
| Испытание измерительных трансформаторов тока | испытание | от 5000 |
| Испытание измерительных трансформаторов напряжения | испытание | от 3500 |
| Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | испытание | от 4500 |
| Испытание конденсаторов. | шт. | от 1800 |
| Испытание трансформаторного масла | Проба(1 литр) | от 8000 |
| Испытание ЛЭП напряжением выше 1 кВ | комплекс | от 20000 |
| Комплексные испытания. Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета до 1000В | ||
| Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | |
| Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от 8000 |
| Для целей сертификации | Комплекс работ | от 8000 |
| Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета от 1000В до 35кВ | ||
| Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | от 20000 |
| Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | от 20000 |
| Для целей сертификации | Комплекс работ | от 8000 |
| Выезд инженера для осмечивания | Выезд | Бесплатно |
| Составление однолинейных схем | шт. | от 2000 |
| Составление паспорта заземляющего устройства | шт. | от 10 000 |
Данный вид услуг является достаточно сложным для расчета стоимости. Окончательные цены электроизмерительной лаборатории формируются под влиянием таких факторов как объем, сложность и срочность выполнения требуемых работ. Воспользуйтесь калькулятором ниже для получения точной цены.
Периодичность проведения работ с использованием электролаборатории
Периодичность проведения обследований электроизмерительными лабораториями, регламентируется положениями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТами, межотраслевых правил по охране труда и приказом Департамента образования от 28.03.2013 № 156 (с приложением).
Ниже для Вашего удобства мы разместили схему периодичности проверок основного электрооборудования и аппаратов потребления.
Договор на проведение испытаний и измерений электроустановок
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
наименование предприятия, организации
________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________
(фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Предметом настоящего договора является выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.
Стоимость работ по договору определяется согласно тарифов (приложение 1)
2. Обязательства сторон.
2.1.1. Провести измерение сопротивления заземляющих устройств в электроустановках до 1000 В.
2.1.2. Проверить наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами электрооборудования до 1000 В.
2.1.3. Провести измерение сопротивления изоляции электрооборудования.
2.1.4. Проверить срабатывание защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью.
2.1.5. Определить удельное сопротивление грунта.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить возможность работы на объекте.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги «Исполнителя» согласно счет-фактур и актов выполненных работ.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты.
Стоимость работ по испытаниям и измерениям электроустановок определяется на основании ценника на пусконаладочные работы, выпуск №1 за 1984 год и распоряжения Губернатора области от 22.07.02 г. № 000 рг.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ по договору.
4.1. При сдаче работ оформляется технический отчет, счет-фактура, все в двух экземплярах. Технический отчет и счет-фактура в одном экземпляре передается «Заказчику» после оплаты.
4.2. Все претензии принимаются в момент сдачи работ.
5. Ответственность сторон.
«Исполнитель» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора.
«Заказчик» несет ответственность за своевременную оплату согласно счету-фактуре и своевременное устранение неисправностей согласно ведомости дефектов.
Ответственность сторон за неисполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до «_____»_______________20___г..
6.2. Порядок расторжения, изменения Договора, разрешения споров между сторонами осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Для организации проведения работ по Договору стороны назначают своих представителей:
От Исполнителя: ________________________________________________________
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Исполнитель: ФБУ «ЦСМ Заказчик:
Еврейской автономной области»
Лицевой счет 20786X25460, _______________________________________
г Биробиджан, _______________________________________
ул. ***а, _______________________________________
В ГРКЦ ГУ Банка России по Еврейской _______________________________________
От Исполнителя От Заказчика:
Директор ФБУ «ЦСМ ______________________________________
Еврейской автономной области» (должность, Ф. И.О., подпись)
Договор на оказания услуг по испытаниям и измерениям параметров электроустановок и обновление однолинейных схем
на оказания услуг по испытаниям и измерениям параметров электроустановок и обновление однолинейных схем
г. Москва «____» _________ 2016г.
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора По настоящему Договору Подрядчик обязуется за плату выполнить работы по:
1.1.1. Замеры в соответствии с Перечнем работ
1.1.2. Предоставление технического отчета профилактических испытаний и электрических измерений в электроустановках потребителей до 1000 В, в 2-х экземплярах в установленной Ростехнадзором форме.
1.1.3 Обновление однолинейных схем в двух ВРУ и 49 силовых щитах.
2.1. Цена Договора, включающая в себя все расходы Подрядчика, указана в прайс-листе (Приложение ) к Договору и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
2.2. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения от Подрядчика счетов и счетов-фактур, оформленных надлежащим образом.
2.3. Обязательство по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
Права и обязанности Сторон Подрядчик обязан: Выполнять работы в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, Приложения №2. Запрос на выполнение работ оформляется в виде заявок в свободной форме, направляемых Заказчиком на электронный адрес Подрядчика: _________________________. Подтверждение получения заявки Подрядчиком не требуется. Режим обработки заявок Заказчика: 24 на 7. Прибывать на Объект Заказчика для проведения работ в течение 24 часов с момента получения заявки. Обеспечить незамедлительное реагирование в любой нештатной ситуации, связанной с выполнением работ по настоящему Договору, Приложению №2. Обеспечить оперативное выполнение работ по Договору силами укомплектованного штата квалифицированных специалистов Подрядчика, а также обеспечить наличие на Объекте материалов и оборудования, необходимых для проведения работ. Приступать к выполнению работ только при наличии действующих, выданных на имя Подрядчика, допусков к работам, связанным с измерениями и испытаниями параметров электрических установок. По запросу Заказчика, оперативно предоставить указанные в настоящем пункте документы. Обеспечить присутствие на территории Заказчика персонала, имеющего российское или иностранное гражданство (в последнем случае должны быть соблюдены все требования законодательства Российской Федерации: регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т. п.), необходимые разрешения, допуски и квалификацию на выполнение указанных в Договоре работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При выполнении работ обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности. По завершении выполнения работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение ), счет, счет-фактуру, оформленные надлежащим образом. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Подрядчику подписанный Акт или письменный мотивированный отказ от его подписания. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта Подрядчик вправе составить односторонний акт о выполнении работ. Работы, указанные в данном Акте, считаются исполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
Подрядчик вправе, для выполнения принятых на себя обязательств по Договору, привлечь третьих лиц (субподрядчиков), однако, в этом случае, он несет ответственность перед Заказчиком за их действия (бездействие) как за свои собственные.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию и документацию по его запросу.
3.3.2. Принимать и оплачивать работы Подрядчика на условиях п. 2.2. Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков оплаты работ (п. 2.2.), при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. При предъявлении Заказчику претензий государственных служб, связанных с ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику суммы таких штрафов в полном объеме.
4.4. В случае нарушения Подрядчиком п. 2.1. Договора, совершенного как путем предложения выполнить работы по иным ценам, нежели согласованные в Приложении №1, равно как и путем отказа от выполнения работ в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, Приложением №2, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все убытки, причиненные необходимостью получения работ по ценам, отличающимся от цен, указанных в Приложении №1 в период до истечения срока фиксации цен (то есть до истечения срока действия Договора), в размере разницы между стоимостью работ, выполненных Заказчику любым иным третьим лицом по выбору Заказчика, и стоимостью работ, которые должны были быть выполнены Подрядчиком в течение срока действия Договора по ценам Приложения №1.
Кроме того, помимо компенсации убытков, причиненных нарушением условия о неизменности цен, как указано выше, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 10% от годовой стоимости работ.
Требования Заказчика о компенсации определенных выше убытков, а также о выплате штрафной неустойки должны быть удовлетворены Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
4.5. Подрядчик заверяет Заказчика о том, что является добросовестным налогоплательщиком, исполнителем обязательств перед бюджетом Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, и гарантирует действительность настоящего утверждения в течение всего срока действия договорных отношений с Заказчиком, а также отсутствие каких-либо обстоятельств, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействием Подрядчика, последствиями которых может быть неисполнение Подрядчиком каких-либо обязательств, как связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, ее субъектов и/или муниципальных образований.
4.6. Стороны определили, что заверения Подрядчика, указанные в п. 4.5. Договора, для Заказчика являются существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в этой связи в случае их недостоверности, Подрядчик обязан возместить Заказчику любые убытки (включая, но не ограничиваясь, наложенными налоговыми органами: применение любых санкций, начисление пеней, штрафов, невозможность возмещения налога на добавленную стоимость и т. п.), причиненные такой недостоверностью.
4.7. Кроме того, Стороны отдельного оговорили, что в случае неисполнения обязательств Подрядчика по представлению Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры, если Подрядчик не сможет возместить налог на добавленную стоимость (иной применимый налог), либо для него наступят любые иные неблагоприятные последствия (включая, но не ограничиваясь, применение любых санкций, начисление пеней, штрафов и т. п.), Подрядчик обязан возместить суммы всех потерь, понесенных Заказчиком вследствие невозможности возмещения соответствующего налога, равно как и возместить суммы примененных к Заказчику санкций (любых штрафов, пени, неустоек).
4.8. Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки и/или потери, вызванные обстоятельствами, указанными выше в настоящем пункте в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования.
4.9. Заказчик также вправе, наряду с требованием о возмещении убытков в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, с уведомлением Подрядчика за 5 (пять) дней до даты, когда Договор будет считаться прекращенным. Условия настоящего пункта остаются действительными в течение 3 лет после прекращения и/или расторжения Договора.
5. Конфиденциальность. Особые условия
5.1. Любая информация, касающаяся исполнения настоящего Договора, которую Заказчик предоставляет Подрядчику в любой форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) признается Сторонами конфиденциальной (за исключением общедоступной и общеизвестной информации), и без письменного согласия Заказчика не может быть предоставлена кому бы то ни было (физическим и юридическим лицам, а также их объединениям), за исключением случаев, предусмотренных императивными нормами законодательства Российской Федерации.
5.2. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика осуществлять продажу конфиденциальной информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей.
Подрядчик обязан уведомить своих сотрудников, привлекаемых к выполнению работ по Договору, о необходимости строго соблюдать режим конфиденциальности любой информации, ставшей им известной в связи с выполнением обязанностей по Договору.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям не освобождает Подрядчика от обязанности по сохранению конфиденциальности информации в течение 3 (трех) лет с даты прекращения договорных отношений между Сторонами.
5.3. Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что проводят политику (далее – Политика), направленную на соблюдение законов о противодействии коррупции.
Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по Договору и в соответствии с Политикой, они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, других стран, а также международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, воздерживались от:
- предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и, при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
В случае неполучения в 10-дневный срок обоснованного ответа и/или необходимых дополнительных пояснений, необходимой информации (документов) либо, в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, такая Сторона вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков, письменно уведомив о своем решении другую Сторону за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с принятыми Заказчиком «Кодексом» и «Политикой», размещенными на http://dm-corp. dev. promodev. ru
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленной или фактической войной, природными стихийными бедствиями.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии любой Стороной – 5 рабочих дней с даты получения.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 30.09.2017 года.
7.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.