договор на изготовление и установку памятника образец

Договор на изготовление и установку памятника

Договор на изготовление и установку памятника

Договор изготовление памятника или бланк-квитанция БО-13, в чем разница. Наша мастерская работает с двумя вариантами договора. Используем бланк договора при простых заказах (типовой памятник, подставка и т.д.), но при сложных (эксклюзивный памятник, мемориальный комплекс и т.д.) предпочитаем индивидуальный договор. Такой подход в работе исключает недопонимание и проще урегулировать спорные ситуации.
Индивидуальный договор подробно прописывает:

ДОГОВОР №

на изготовление и установку надгробного сооружения

г. Москва
« » ______________ г.
ЗАО «Ритуал 1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Жаринова М.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется изготовить и установить продукцию в ассортименте, количестве и по ценам согласно приложениям — спецификации №1 и 3D визуализации, прилагаемые к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2.Цена договора и порядок расчетов
2.1.Исполнитель поставляет и устанавливает Заказчику продукцию по ценам, согласованным между сторонами.
Цены на поставляемую продукцию и ее установку указываются в согласованной сторонами спецификации №1.
2.2.Расчеты за изготовление продукции и ее установку производятся путем перечисления денежных средств Заказчика в кассу Исполнителя в следующие три этапа:
— 1-й этап: предоплата (при приёме заказа) в размере 60% от его общей стоимости.
— 2-й этап: очередная оплата после приемки материала и выполнения гравировальных работ (перед доставкой и установкой готового заказа) в размере следующих 30% от его общей стоимости, что должно составить 90% стоимости заказа.
— 3-й этап: окончательная оплата, оставшихся 10% общей стоимости заказа, в течение пяти дней после установки и окончательного завершения работ.
Датой оплаты считается дата поступления денег в кассу Исполнителя.

3.Комплектность, сроки и порядок установки продукции
3.1. Комплектность изготовляемой продукции должна соответствовать спецификации №1.
3.2.Установка изготовленной продукции производится не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты оплаты аванса, в соответствии с условиями п.2.2. настоящего договора.
3.3.Исполнитель обязуется сообщить Заказчику даты установки продукции, предварительно согласовав с Заказчиком соответствие материалов, текста, нанесенного на памятник.
3.4.В случае невозможности проведения установки готового изделия, из-за погодных условий или поломки автомобиля доставки, дата установки готового изделия переносится на более поздний срок, но не более 14 дней.

4.Ответственность сторон
4.1.За просрочку установки продукции Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% стоимости установки за каждый день просрочки установки.
4.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Исполнитель дает гарантию 40 лет на изделия из материала Диабаз и на установку продукции 3 (три) года с даты завершения работ. В случае проведения родственного захоронения рядом с установленным надгробным сооружением в период гарантийного срока, действие гарантии на его установку прекращается.

5.Заключительные условия
5.1.Изменения и дополнения настоящего договора действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
5.2.При возникновении споров стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров между сторонами в добровольном порядке стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.3.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

6.Юридические адреса и реквизиты сторон

6.1.Исполнитель: ЗАО «Ритуал 1», 142793, г. Москва, деревня Десна, ул. Центральная, кладбище «Ракитки», Храм Святителя Иннокентия. Почтовый адрес: 142793, г.Москва, деревня Ватутинки, п/о Ватутинки-1, а/я № 2.

ИНН 7731137099,КПП 500301001, Р\С 40702810900160001281 в ДО (Кунцевское отделение) ОАО «МИнБ», к/с 30101810300000000600, БИК 044525600, ОКОНХ 90310,ОКПО 32443710

Генеральный директор на основании Устава: Жаринов Михаил Юрьевич

От заказчика От исполнителя

_________________ _______________ Генеральный директор

Приложение № 1
К договору №
« » ______________ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общая сумма за материал и установку составляет: 421 890 (четыреста двадцать одна тысяча восемьсот девяносто) руб. 00 коп. НДС не облагается.

От заказчика От исполнителя

_________________ _______________ Генеральный директор

Приложение № 2
К договору №
« » ______________ г.
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Подписи сторон

От заказчика От исполнителя

_________________ _______________ Генеральный директор

Источник

Типовой договор на изготовления надгробного памятника

ДОГОВОР ПОДРЯДА No ____________________

г. Ярославль «____» ______________ 2018 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Работы выполняются из материала Исполнителя – карельского гранита.

1.3. Описание характеристик памятника содержится в Приложении No1, подписываемом сторонами одновременно с подписанием настоящего договора и являющемся его неотъемлемой частью.

1.4. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства перед Заказчиком в момент передачи ему готового памятника. Установку памятника, подготовку места его установки и демонтаж существующих конструкций (включая памятник) Заказчик осуществляет самостоятельно или на основании Приложения No2.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.2. В день подписания настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю не менее 50% от общей договорной цены, оставшаяся часть уплачивается не позднее чем через 3 (Три) дня после уведомления Заказчика о готовности памятника. Оплата производится наличными денежными средствами в офисе продаж или безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя

2.3. Срок изготовления памятника до ________________ 0:00:00, при условии, что в день подписания договора Заказчик оформит Приложение No1 и внесет указанный в п.2.2 аванс. В случае, если оформление Приложения No1 или уплата указанного в п.2.2 договора аванса будет произведены позднее, срок изготовления заказа увеличивается на количество дней, прошедших с момента подписания договора до дня оформления Приложения No1 или внесения аванса, смотря что наступит позднее. Срок, в течение которого Заказчик предоставляет Исполнителю образцы элементов художественного оформления памятника после подписания Приложения No1, также увеличивает срок изготовления памятника. В случае внесения Заказчиком изменений в порядке п.3.1.1 договора срок изготовления памятника также увеличивается каждый раз на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.

2.4. Вызов Заказчика на приемку осуществляется не позднее чем за 3 (Три) дня до указанного срока. Вызов выполняется любым удобным сторонам способом – по электронной почте, телеграммой или направлением СМС на телефон Заказчика. Заказчик в случае отъезда или иных обстоятельств обязан заблаговременно предупредить Исполнителя о невозможности прибыть на приемку или получить вызов на приемку памятника.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Вносить изменения в содержание или объем работ, не влекущие изменения их стоимости либо стоимости материала, без дополнительной оплаты в течение 3 (Трех) дней после заключения договора. Изменения, внесенные в содержание или объем работ по истечение 3 (Трех) рабочих дней после заключения договора и влекущие дополнительные затраты, оплачиваются Заказчиком согласно расценок Исполнителя. При отказе Заказчика от оплаты таких изменений Исполнитель в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор и возвратить Заказчику внесенную оплату за вычетом затрат, понесенных к этому времени на исполнение работ по заказу.

3.1.2. В случае, если до изготовления Исполнителем памятника Заказчик по собственной инициативе откажется от дальнейшего исполнения обязательств, последний возмещает Исполнителю полную стоимость материала, уплачивает Исполнителю вознаграждение, пропорционально фактически выполненному к моменту расторжения объему работ, и уплачивает компенсацию в размере 5% от общей стоимости заказа.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Принять изготовленный Исполнителем памятник в его офисе или на производстве и подписать акт приемки–передачи в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о его готовности. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель делает на акте соответствующую отметку и подтверждает факт исполнения обязательств путем подписания акта в одностороннем порядке.

3.2.3. В течение 3 дней с момента подписания настоящего договора предоставить фото установленного качества для изготовления портрета в случае, если в заказе присутствует данный элемент оформления.

3.2.4. В течение 3 дней с момента получения ретуши от Исполнителя согласовать ее (по электронной почте или путем подписания листа согласования) или дать обоснованный отказ в согласовании.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. При просрочке внесения авансового платежа более 3 (Трех) дней расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика.

3.3.2. Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов (надписей, рисунков и т.д.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если Заказчик не указал иного в Приложении No1.

3.3.3. Отсрочить выполнение заказа в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя как-то: гражданские волнения, военные действия, эпидемии, землетрясения, пожары, аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему Договору, выход законодательных актов и действия административных органов, препятствующие выполнению сторонами своих обязательств и другие стихийные бедствия, предусмотренные законодательством РФ.

3.3.4. Продлить срок исполнения договора в одностороннем порядке на количество дней просрочки в случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления фото и согласования ретуши в соответствии с пп. 3.2.3., 3.2.4.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Приступить к работе по изготовлению памятника незамедлительно после получения первого платежа по п.2.2 настоящего договора.

[Заказчик] ______________/___________________/ (подпись)

3.4.2. Осуществить изготовление и (в случае заказа установки) установку памятника в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. Обеспечить содержание и сохранность памятника до выполнения условий настоящего договора на условиях, установленных ст.4 настоящего договора.

3.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.4.5. В случае невозможности изготовления заказа в срок, уведомить Заказчика об увеличении срока изготовления не позднее 7 рабочих дней, до истечения срока данного договора, путем телефонного звонка, либо смс-сообщения, либо в письменной форме.

4. ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКА

4.1. Хранение готового памятника осуществляется Исполнителем за плату в размере 300 (Трехсот) рублей за каждый полный и неполный месяц по истечении тридцати дней со дня, когда Заказчик должен был явиться на приемку памятника. 4.2. Исполнитель вправе не выдавать Заказчику готовый памятник до внесения Заказчиком платы за его хра-нение.

4.3. В случае, если по истечении 180 (Ста восьмидесяти) дней Заказчик, уведомленный о готовности памятника, не явится за ним, Исполнитель вправе по своему усмотрению в судебном порядке потребовать от Заказчика исполнения обязательств, либо распорядиться результатом работ для покрытия своих расходов по его изготовлению и хранению.

5. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА

5.1. Заказчик предупрежден Исполнителем, что установка памятника на место захоронения в целях его сохранности и соблюдения всех требований к сохранности и сроку службы памятника должна быть поручена специализированной организации либо Исполнителю по отдельному договору.

5.2. Исполнитель не несет ответственность за повреждения, либо иные недостатки памятника, возникшие вследствие, либо в процессе его установки силами Заказчика, либо привлеченных им третьих лиц.

5.3. О намерении воспользоваться услугами Исполнителя для установки памятника (подготовке захоронения, демонтажа существующих конструкций) Заказчик сообщает Исполнителю до приемки памятника. В этом случае Исполнитель принимает на себя обязательства по бесплатному хранению памятника до момента его установки, но не более шести месяцев. В случае истечения указанного срока плата за хранение памятника взимается по указанным в п.4.1 договора тарифам.

5.4. Установка памятника силами Исполнителя оформляется Приложением No2 являющимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя всей информацией о месте предстоящей установки памятника (адрес места захоронения, порядок доступа, возможность доставки памятника к захоронению, известные Заказчику особенности почвы и рельефа местности), а также обеспечить готовность места захоронения к производству работ (расчистка места, удаление растений) и доступ Исполнителя на территорию захоронения ко дню выполнения работ по установке.

5.6. Установка памятника силами Исполнителя включает в себя: доставку памятника до кладбища (иного места установки), разгрузку, доставку до места захоронения на расстояние не более 200 метров от места выгрузки, выравнивание могильного холма, выборку углубления под установочные элементы и уплотнение почвы, монтаж установочного комплекта, цветника, стелы и надгробной плиты. Перечень дополнительных работ и применяемых материалов согласовывается сторонами в Приложении No2.

5.7. Исполнитель не приступает к установке памятника до полной оплаты Заказчиком изготовления памятника, а если оплата производится в рассрочку – ранее получения 70% всех причитающихся платеже. Сроки (дата, промежуток времени) выполнения работ по установке определяются сторонами после приемки памятника Заказчиком по телефонам Исполнителя и могут быть отложены Исполнителем при невыполнении Заказчиком указанных в п.5.5 обязательств, неявке Заказчика (его представителя) на место производства работ либо в случае неблагоприятных погодных условий, препятствующих качественному выполнению работ.

5.8. В случае неявки Заказчика в назначенное время на место производства работ по установке, а равно при выявлении Исполнителем обстоятельств, препятствующих началу, выполнения либо завершению работ, о которых Заказчик не предупредил Исполнителя заранее, Исполнитель вправе не приступать к работам по установке, а Заказчик обязуется возместить Исполнителю затраты на доставку памятника и выезд (простой) персонала по тарифам Исполнителя. До возмещения указанных затрат Исполнитель к выполнению работ во вновь назначенные сроки не приступает.

5.9. До начала производства работ Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость дополнительных работ, предусмотренных Приложением No2. Все дополнительные работы, необходимость в которых будет обнаружена непосредственно в процессе выполнения согласованных работ, оплачиваются Заказчиком непосредственно на месте установки памятника. При несогласии Заказчика оплатить такие работы Исполнитель вправе остановить работы по уста-новке памятника до решения вопроса об их выполнении и оплате.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАМЯТНИКА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.2. Заказчик предупреждён, что изготовление памятника производится из природного гранита. При этом необходимо помнить, что образец материала дает лишь общее представление о типе камня. Все нюансы, оттенки, рисунки прожилок и их количество не могут быть воспроизведены и повторены в силу самой природы натурального камня. В зависимости от месторождения и вида гранита возможны вариации в цвете и фактуре, в частности, наличие в материале светлых включений природного происхождения. Вариации оттенка в пределах выбранного типа не могут служить основанием для отказа от памятника или причиной специальной цены. Вышеперечисленные особенности не являются дефектом, и претензии по ним не принимаются.

6.3. Заказчик предупрежден, что нанесенные на памятник изображения и прочие художественные элементы (цветы, орнаменты, животные, символические образы, пейзажи др.) и выполнены вручную и являются результатом творчества лица, их выполняющего, а, следовательно, являются уникальными и неповторимыми. В силу различий между способами получения исходного изображения (образца) и нанесения его на поверхность памятника конечное изображение будет отличаться цветопередачей, оттенками, нюансами в передаче отдельных деталей, а также может отличаться по размеру в целом или его отдельных элементов. Исходя из этого не принимаются претензии по мотивам несходства фотографического изображения, а также изображений (образцов) прочих указанных выше художественных элементов с результатом их нанесения на памятник, кроме случаев, когда в результате независимой экспертизы, проведенной по требованию Заказчика, совершенно очевидно установлено, что на памятнике изображено лицо, иное по сравнению с изображенным на представленном образце (фотографии, портрете) либо изображены художественные элементы, не совпадающие по наименованию, виду, родовым отличиям и другим существенным характеристикам от указанных в Приложении No1.

[Заказчик] ______________/___________________/ (подпись)

6.4. Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации памятников необходимо использовать специальные защитные средства и средства для ухода за натуральным камнем. При эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с открытым огнем, не ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами. В течение первой недели со дня установки исключаются любые механические воздействия на элементы уста-новленного памятника (стела, плитка и т.д.).

6.5. Заказчик предупрежден, что вследствие высокой твердости гранит также является хрупким материалом. Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной транспортировке и установке памятников.

6.6. При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии бланка-заказа и при нормальных условиях эксплуатации. Памятник и установка снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений; повреждения связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими факторами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков изготовления или установки памятника Исполнитель несет ответственность, уста-новленную законодательством о защите прав потребителей.

7.2. За нарушение сроков оплаты работ по изготовлению памятника и платы за хранение памятника Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки.

8.1. Договор составлен в двух равной силы экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу в момент его подписания, может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. В Приложении No1, заказчик предупрежден и подтвердил своей подписью, что к линейным размерам памятника и его отдельных элементов применяются размерные допуски по квалитету 15 в соответствии с ГОСТ 25346.

8.3. Любые изменения или дополнения в договор по инициативе Заказчика, в том числе в части содержания, сроков и стоимости работ, оформляются сторонами письменно в виде дополнительных соглашений или внесения изменений в приложения к договору (оформления новых приложений). Любые иные договоренности и заявления сторон, сделанные устно, кроме указанных отдельными положениями договора, не имеют юридической силы.

8.4. Споры сторон разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – передаются на рассмотрение суда в установленном законом порядке.

8.5. Во всем остальном, о чем прямо не указано в настоящем договоре, стороны руководствуются положениями действующего законодательства о подряде и возмездном оказании услуг.

Источник

Договор на изготовление памятника

Договор на изготовление памятника это соглашение между лицами, направленное на выполнение работы по заданию заказчика. Заказчик по договору подряда на изготовление памятника составляет заказ на изготовление надгробного сооружения. В этом заказе описываются работы, которые должен выполнить подрядчик.

Описанные работы в Бланке заказа, в зависимости от их содержания выполняются поэтапно.

На первом этапе идет согласование, в которое входит ретушь фотографии.

На втором этапе начинается изготовление, которое включает в себя изготовление стелы, цветников, надгробной плиты, гравировка портрета и надписей, изготовление сопутствующих товаров надгробного сооружения (столика, лавочки, вазы, ограды и т.п.).

На третьем этапе установка, если требуется по бланку заказа, устройство бетонного основания; облицовка основания; установка стелы, тумбы, цветников, надгробной плиты и сопутствующих товаров.

Обратите внимание, что гранитные элементы очень тяжелые, но при этом их легко повредить, если не соблюдать технологию монтажа.

Даже установка небольшого памятника — это строительные работы, при которых создается прочный и надежный фундамент. Поэтому заказчику обязательно нужно проверять работу подрядчика. По условиям договора подряда на изготовление памятника заказчик может в любое время проконтролировать работу исполнителя.

При сдаче работ подрядчиком, заказчику необходимо проверить все надгробные элементы на предмет скола, царапин и др. При обнаружении брака, заказчик должен указать об этом в акте. В этом случае заказчик избавит себя от дополнительных трат.

Образец договора на изготовление и установку надгробного сооружения

Договор на изготовление памятника

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: изготовление надгробного сооружения, либо, изготовление и установку надгробного сооружения на кладбище __________, г. Пермь согласно бланка заказа к настоящему договору, именуемую в дальнейшем «Работа».
1.3. Для выполнения работ, определенных данным Договора, Подрядчик использует собственные транспорт, сырье и материалы.
1.4. Срок изготовления, либо изготовления и установки надгробного сооружения определен: «__» _______ 20__г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость выполнения работ составляет ___________ (________ рублей).
2.2. Заказчик вносит в кассу Подрядчика предоплату (аванс) в размере не менее 30% от общей стоимости работ, определенных в п.2.1 настоящего Договора.
2.3. Оставшуюся часть стоимости работы по изготовлению, либо, по изготовлению и установке надгробного сооружения Заказчик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия надгробного сооружения. Либо, в случае рассрочки, по Графику выплат. Подписать Акт выполненных работ.
2.4. Все денежные операции проводят только в офисах «исполнителя», либо, путём перевода денежных средств на счёт карты «исполнителя». Реквизиты счёта в таком случае прилагаются к договору.
2.5. При любой денежной операции Заказчику выдается приходный кассовый ордер (бланк строгой отчетности), расходный кассовый ордер (с печатью Исполнителя).
2.6. В случае неоплаты Заказчиком работ Подрядчика в установленные сроки, производится демонтаж надгробного сооружения, при этом внесенная предоплата заказчику не возвращается.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работы, определенные в Бланке заказа, в зависимости от их содержания выполняются поэтапно:

3.2 В случае внесения значительных изменений Заказчиком сроки изготовления и установки могут быть изменены относительно графика Подрядчика, но не более чем на 20 рабочих дней.
3.3. По окончанию выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи результата работ.
3.4. В случае, если Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика не осмотрел результат выполненных работ, работы считаются принятыми.
3.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемке.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. выполнить работы по данному Договору качественно и в срок;
4.1.2. в случае выявленной необходимости в проведении дополнительных работ не определенных данными Договора, но существенно увеличивающих трудозатраты: определить стоимость и сроки проведения данных работ; своевременно (до начала проведения работ по установке памятника) известить Заказчика о необходимости в проведении дополнительных работ, их стоимость и сроках выполнения;
4.1.3. по окончанию всех работ сдать результаты работ Заказчику по Акту выполненных работ.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. приостановить работы по установке надгробного сооружения до решения Заказчика, если захоронение находится вдали от дороги. В таких случаях, стоимость носки надгробного сооружения и сопутствующих товаров решается на месте с представителем Подрядчика;
4.2.2. приостановить работы по установке надгробного сооружения до решения Заказчика, если в Договоре не прописан демонтаж (каменного, железного (сложно демонтируемого) либо бетонного памятника, бетонной заливки), сумму демонтажа озвучивают представители Подрядчика. При отсутствии на месте установки Заказчика (представителя Заказчика), представитель Подрядчика получает согласие на демонтаж по телефону;
4.2.3. перенести срок выполнения работ по установке надгробного сооружения или отдельных его элементов в связи с неблагоприятными погодными условиями (температура менее +1 градуса по Цельсию, снежный покров, проливные дожди, распутица и т.п.), если таковые не позволяют провести данные работы с гарантийным результатом. Срок гарантии в этом случае исчисляется с момента подписания Акта выполненных работ.
4.3. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работы Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. предоставить и лично проверить данные для гравировки: ФИО, годы жизни, текст эпитафии;
4.4.2. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора предоставить фотографию для гравировки портрета или изготовления фотокерамики;
4.4.3. в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления о готовности ретуши фотографии в электронном виде проверить и согласовать ее.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков работы Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в размере 1% от суммы установки за каждый день просрочки, начиная с даты сдачи, указанной в п. 1.4. настоящего Договора.
5.2. За просрочку платежа Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 1% от суммы очередного платежа за каждый день просрочки, начиная с момента наступления очередного платежа до дня его фактической оплаты.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на работы, выполненные им в рамках данного Договора продолжительностью 3 (три) года.
6.2. На бетонные изделия (тротуарная плитка, бетонные бордюры), а также вазы (вазоны) из натурального камня, столы и лавки из натуральной древесины, уголки и оградки гарантия не распространяется.
6.3. На надгробные сооружения, изготовленные для самовывоза, гарантия не распространяется.
6.4. Требования и претензии Заказчика к качеству выполненных работ принимаются только в течение действия гарантийного срока.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Подрядчик в рамках стоимости выполнения работ (п.2.1) производит ретушь одной фотографии предоставленной Заказчиком. Ретушь всех последующих изображений оплачивается Заказчиком отдельно исходя из прейскуранта, установленного Подрядчиком на данные работы.
Гравировка надписей на стеле делается в строгом соответствии с подписанным Бланком заказа. Если Заказчик по собственной вине не заметил ошибки, исправление в отгравированных надписях осуществляется за счет Заказчика. При этом Заказчик оплачивает демонтаж и монтаж стелы (если стела была монтирована), стоимость переполировки стелы и 50% от стоимости гравировальных работ.
Если после гравировки портрета Заказчик изъявляет желание поменять фотографию и сделать новый портрет, он оплачивает Подрядчику стоимость переполировки стелы, ретушь новой фотографии и стоимость гравировки портрета.
Заказчик предупрежден, что:

8. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее выполнение условий настоящего Договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, чрезвычайных обстоятельств, поломки и аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему договору, в виду неблагоприятных погодных условий: дождя, снега, заморозков.
Наличие форс-мажорных обстоятельств приостанавливает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на время действия непреодолимой силы.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством РФ порядке.
Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами Договора.
Настоящий Договор на изготовление памятника и установку вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Настоящий Договор на изготовление памятника и установку составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Источник