договор на изготовление окон пвх без монтажа образец
Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ
В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.
Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.
На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.
Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.
Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.
Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ
После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.
Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.
Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.
В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.
Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.
Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.
Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:
Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ
Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.
Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.
Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.
Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.
В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.
Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.
Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.
Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.
На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ?
Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:
Каким должен быть правильный договор на покупку окон?
Чтобы после совершения покупки были соблюдены гарантированные законодательством РФ права потребителей, заказчикам необходимо правильно заполнить договор на установку пластиковых окон. Сегодня все дорожащие своей репутацией компании предоставляют своим клиентам возможность оформить такие документы. Однако многие покупатели несерьезно относятся к изучению их содержания и подписывают договор после беглого ознакомления с ним. Такое легкомысленное отношение к важным бумагам недопустимо.
Спешка и невнимательность могут стать причиной серьезных проблем, если в процессе эксплуатации будут выявлены дефекты оконных либо дверных блоков. Ведь некоторые компании страхуются и не вносят в договор все необходимые случаи, на которые должна распространятся гарантия производителя. В такой ситуации клиенту могут отказать в устранении неисправностей. Чтобы этого не произошло, рекомендуем внимательно ознакомиться со статьей на нашем сайте. Она поможет при подписании договора избежать типичных ошибок.
Что должен содержать договор покупки окон?
В офисах ответственных компаний-производителей всегда есть образцы универсального договора, с которыми можно ознакомиться перед приобретением окон. Заказчику нужно удостовериться в наличии таких пунктов:
Требования к составлению договора на покупку окон
Заключенное соглашение должно называться договором «подряда» или «купли-продажи». Если заказчик не собирается выполнять монтаж своими силами, то рекомендуется заключать договор подряда, поскольку такой документ значительно лучше защищает покупателя и дополнительно гарантирует:
Основные правила составления договора
Название документа само по себе ничего не гарантирует. Договор только тогда максимально эффективен, когда он составлен по всем правилам. Чтобы при возникновении гарантийного случая не тратить время на разбирательства, рекомендуется при подписании документа убедиться в этом. В дополнение к ранее перечисленным пунктам он включает в себя:
При изучении печатей необходимо убедиться, что их изображения полностью совпадают. Расхождения в деталях – повод для беспокойства и вопросов к представителю компании. Кроме того, печати должны быть подлинными, а не ксерокопиями.
На что еще нужно обратить внимание при составлении договора
Правильно заполненный контракт на покупку и установку окон способен максимально эффективно защитить интересы покупателя. Помимо концентрации внимания на основных пунктах, при оформлении договора следует учитывать дополнительные нюансы:
Если представитель компании категорически отказывается идти навстречу покупателю в вопросе внесения дополнительных пунктов, которые обсуждались устно, лучше обратиться к другому производителю.
Особенности заключения договора с оконной компанией и подписание документов
Заказчик должен лично подписывать и договор, и акты приемки выполненных работ. Это требование содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации. В документе четко указано, что подпись вправе поставить только заказчик. По закону заменить его может лишь доверенное лицо, но никак не бригадир монтажной бригады или прораб, руководящий ремонтом.
Если договор на монтаж окон ПВХ подписан посторонним человеком без доверенности, у вас не получится обратиться с претензией к качеству окон, потребовать устранения неполадок по гарантии или вернуть деньги.
Также только личная подпись заказчика или его доверенного лица гарантирует возврат средств в случае разрыва договора. Такие ситуации возникают довольно часто, поскольку клиент может перенести ремонт на другое время или вообще под влиянием обстоятельств внезапно отказаться от установки новых окон. В случае расторжения договора производитель по закону обязан вернуть средства тому человеку, который расписывался в документах. В связи с этим часто возникают проблемы.
Пункты, которые должны быть включены в договор
Соблюдение сроков
Порядок оплаты
Когда деньги вносятся частями, в договоре должен быть указан размер предоплаты. Сумма первого взноса не может превышать 70%. Этих средств вполне достаточно, чтобы производитель компенсировал все свои издержки. Настойчивые требования полной оплаты обязаны насторожить, поскольку покупатель и так подтвердил серьезность своих намерений внесением 2/3 стоимости.
Сведения о правильной эксплуатации окон
Гарантия на качество монтажа
Около 80% проблем с окнами случается по причине некачественного монтажа. Допущенные во время установки ошибки провоцируют разгерметизацию, появления конденсата, перекосы, некорректную работу фурнитуры и даже растрескивание стеклопакетов. Когда заказан монтаж, наличие в договоре гарантии об его качестве – обязательное условие. Только в таком случае покупатель сможет написать претензию, если с окнами что-то случится. Как правильно составить жалобу на некачественные окна, читайте в специальной статье на ОкнаТрейд.
У уважающей себя компании договор на установку пластиковых окон – образец умения грамотно избежать конфликта интересов между покупателем и продавцом. В этом документе есть все необходимые пункты, он способен вселить чувство уверенности в заказчика и подтолкнуть его к заключению сделки. Поэтому уверенные в качестве продукции и уровне предоставляемых услуг производители охотно демонстрируют покупателям, что они на деле заботятся об их интересах и соблюдают Закон о защите прав потребителей.
Договор на поставку окон пвх без монтажа с приложениями
Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ
В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.
Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.
На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.
Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.
Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.
В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае?
Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком».
Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.
При этом суд указал следующее.
Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено.
Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось.
Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон.
Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.В., данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи. Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ.
Так, в п. 1.1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1.3 – что заказчик обязуется уплатить цену …, в том числе стоимость работ …; в п. 2.3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2.5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п. 3.2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.3. – в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме.
Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ»… Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц. Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы.
Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков.
Данное требование ответчиком исполнено не было.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем (см. подробнее апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).
Отсутствие существенных условий договора подряда
Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.
Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.
Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.
Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5.1. договора. В п. 5.1. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.
Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка (см. подробнее решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07.06.2012г.).
Вернуться к оглавлению обзора: Претензии потребителя к качеству пластиковых окон ПВХ. Судебная практика
Рекомендуемые образцы документов:
Рекомендуемые публикации:
Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ
После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.
Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.
Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.
В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.
Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.
Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.
Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:
Бесплатная консультация юриста
Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:
в формате doc: dogovor_na_montazh_pvh_okon.doc [49 Kb] (cкачиваний: 7258)
в формате pdf: dogovor_na_montazh_pvh_okon.pdf [94,95 Kb] (cкачиваний: 1725)
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).
1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.
1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.
1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.
2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:
2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:
2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.
2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.
2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2019 года.
2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.
5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.
Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ
Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.
Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.
Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.
Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.
В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.
Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.
Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.
Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.
Договор поставки окон пвх без монтажа образец
Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.
А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.
Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.
Договор – это документ, который доказывает правомерность определенной сделки. Есть такие разновидности договоров:
Если говорить о договоре поставки, он предназначен для получения товара согласно своему заказу.
В договоре участвуют две стороны, заказчик и исполнитель, причем купить товар по такому договору может только предприниматель или др. юр. лицо, желающее использовать покупку для ведения бизнеса.
Нюансом такого договор является условие его назначения, которое подразумевает использование не в бытовых целях.
Это и отличает поставку от типового договора купли – продажи, так как его участниками могут выступать абсолютно любые лица.
Более того, поставка предполагает не только покупку товаров, но и доставку, и другие возможные услуги, которые можно указать в договоре при составлении.
Чаще всего такие договора заключается для заказа товара и дальнейшей его перепродажи. Однако в нашем случае, поставка окон будет предусматривать не продажу, а необходимость покупки и установки окон по личному заказу покупателя.
Данный договор должен заключаться в письменном виде, и может содержать приложения в виде спецификаций и оказания сопутствующих услуг.
Договор купли-продажи окон
ДОГОВОР N _____ купли-продажи окон
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю окна, именуемые в дальнейшем «Товар», указанные в Спецификации (Приложение N ___), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 1
Характеристики, чертежи, расчеты, размеры окон указаны в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Продавец обязуется передать Покупателю указанный в Спецификации Товар свободным от прав третьих лиц.
1.3. Товар передается в количестве:
ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС ____%.
Покупателю предоставляется скидка в размере ___%.
Общая стоимость договора с учетом скидки составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ____%).
2.2. Покупатель в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора осуществляет предоплату в размере ___% от стоимости Товара, что составляет ______ (_____________) рублей.
2.3. Оставшиеся ___% от стоимости Товара, что в сумме составляет ______ (_____________) рублей, Покупатель оплачивает в следующем порядке: _________________________________.
2.4. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора путем перечисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
3.1. Доставка Товара осуществляется Покупателем путем самовывоза по следующему адресу:_____________ (вариант: доставку товара осуществляет Продавец по следующему адресу Покупателя: _________________________).
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель — принять его в срок не позднее ___ дней после получения Продавцом предоплаты (п. 2.2 настоящего Договора).
3.3. Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.
3.4. При передаче Товара Продавцом Покупателю стороны обязаны подписать акт приемки-передачи Товара. В случае обнаружения недостатков Товара при его передаче, они должны быть указаны в акте. В случае отсутствия указаний на обнаруженные недостатки в акте приемки-передачи, Товар считается принятым без недостатков.
КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА
4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам, продемонстрированным Продавцом Покупателю.
4.2. Гарантийный срок на Товар составляет __ год/лет с момента передачи Товара от Продавца Покупателю. Гарантийный ремонт и замену Товара осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.
4.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Товара согласно предоставляемому Продавцом «Руководству пользователя».
ФОРС-МАЖОР
5.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.
5.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить ___________________________.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.
6.3. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение _____ дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца непосредственно на объект по адресу, указанному Покупателем.
Оформления договора поставки окон в 2021 году
Для того чтобы заключить договор поставки и остаться довольным, необходимо знать и уметь учитывать все возможные условия, а именно:
| Правильно указывать стороны договора | Согласно наименованию организаций и лиц |
| Обязанности сторон | Суказанием цели сделки, ее цены, количества товаров в заказе, его качество и цены |
| Осудить и составить пункты ответственности сторон | За свои обязательства согласно договору |
| Составить список прилагаемых документов | На основании которых заказчик сможет проверить соответствие заказа, а исполнитель изготовить, доставить и выполнить сопутствующие услуги перед проверкой и принятием заказа покупателя |
Допустим ситуацию, когда покупатель уже решил, где будет заказывать окна, и определился с замерами, параметрами, профилями, и другими нюансами.
Существенные условия соглашения такие:
Договор поставки окон ПВХ представляет собой документ, где исполнитель обязуется изготовить и доставить окна, а заказчик принять и оплатить, и может содержать в себе условие по демонтажу старых окон, и установке новых.
А бывает так, когда фирма предлагает заключить два отдельных документа — на изготовление и отдельно на монтаж.
Типовой вид договора и порядок его заключения выглядит следующим образом:
| Указание сторон, выступающих в сделке заказчиком и исполнителем | Исполнитель указывает полное наименование фирмы, и ее директора, а заказчик свои ФИО и паспортные данные или тоже наименование организации и ФИО руководителя |
| Предметом договора выступает изготовление окон ПВХ, и исполнитель должен выполнить заказ по данным заказчика, в соответствии с параметрами, замерами, цветом, качеством (согласно приложению №1) | Также, следует не забыть указать, что риски во время выполнения заказа, связанные со здоровьем, лежат на исполнителе. Важным пунктом будет указание, с какого момента право собственности на товар переходит к заказчику |
| Права и обязанности сторон | Данный пункт договора должен включить все особенности выполнения и получения заказа, а также возможности проверки, и действия, которые должна совершить одна из сторон в случае, если что – то пойдет не по плану. Данная информация вписывается в обязанности заказчика и исполнителя |
| Стоимость | Указывается цена за изготовление, с выделением общей суммы, и с учетом НДС. Стороны могут дополнять условия, при которых покупатель должен оплатить половину стоимости в качестве предоплаты, и остаток средств по принятию заказа или другие условия оплаты |
| Порядок приема | Указывается процесс проверки, и действия заказчика, если он заметит дефекты на заказе. В этом случае следует составить акт, и указать срок исполнителю для устранения недостатков. Также, важно указать, что исполнитель должен устранять недоработки за собственный счет |
| Прочие условия | Стороны по договоренности указывают причины, по которым одна из сторон будет должна выплатить определенную сумму или процент за несоблюдение своих обязанностей согласно договору, случаи расторжения договора, и сколько экземпляров содержит данное соглашение |
| В согласие на заключение сделки стороны ставят свои подписи | — |
Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.
А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.
Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.
Каждый покупатель при заказе желает указать свои предпочтения, условия доставки, оплаты, и другие нюансы.
А продавец (исполнитель) желает выполнить условия договора, и получить вознаграждение за работу и товар.
В данном случае составление договора играет важную роль, и при помощи заключения письменного соглашения стороны могут оговаривать свои желания для проведения сделки.
Соглашение регулирует отношения, и дает гарантию обеим сторонам, а случае, если одна из сторон не выполнит свои обязательства, договором можно указать, какие действия следует совершить.
Также, сторонами может быть указано, в каких ситуациях договор возможно расторгнуть.
Со стороны заказчика роль договора это гарантии его выбора товара, соответствие качества, возможность получения в указанное место, и проверка.
А для исполнителя это шанс подзаработать, и понять, чего именно желает его клиент. Данный договор может включать сразу несколько составляющих:
Основная статься 506 ГК РФ, которой регулируется поставка товара, и говорится об особенностях заключения такой сделки, а также стороны соглашения.
| 507 статья | Регулирует возможные спорные ситуации, возникшие между сторонами после заключения сделки |
| 508- 524 статьи | Регулируют каждую из составляющих договора — сроки доставки, оплаты, неисполнение обязательств, расторжение, покрытие убытков, качество товара и множество других ситуаций, которые могут возникнуть у сторон при заключении сделки |
С помощью данных статей ГК РФ каждая из сторон может ссылаться на действующие нормативы, и отстаивать свои права.
Существенные условия соглашения такие:
Договор поставки окон с монтажом составляется, если стороны договорились об изготовлении и установке.
Условия об установке должны указываться в предмете договора, и условиях, согласно которым исполнитель будет обязан:
Также, нюансами такого договора будет указание, что исполнитель должен предоставить специалистов и материалы для установки за свой счет.
Не забыть указать сроки, согласно которым монтажные работы должны быть завершены, и приложить график выполнения работ.
Договор поставки окон с монтажом физических лиц также может заключаться, и особенностью документа будет указание ФИО и паспортных данных.
Договор подряда на монтаж пластиковых окон
Тип документа: Договор строительного подряда
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 13,2 кб
Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:
Общие условия составления договора
Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно – установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично. Материалы, которые используются в процессе деятельности, оплачиваются заказчиком. После того, как будет полностью оплачена работа исполнителя, то есть подрядчика, все права собственности на изделие переходят к заказчику. Это в строгом порядке оговаривается в документе.
Стоимость услуг
Стоимость услуг отдельно оговаривается в каждом случае и зависит от ряда факторов. Главное – это то, чтобы стороны согласились на указанную сумму. Заказчику выдается счет, куда входит оплата материалов в том числе. Также отдельно оплачивается доставка и установка ПВХ окон, если это прописано в самом договоре. Порядок оплаты оговаривается в индивидуальном порядке. Он может быть произведен как предварительно, так и после завершения работ.