договор на изготовление штор

Договор на изготовление штор

Год назад в обсуждении на WilliZ дизайнер Ирина Нуркиева написала, что юрист разрабатывает для нее договор после возникших сложностей с клиентом. Более 100 человек попросили у Ирины этот договор.

За год договор успел существенно дополниться, а запросы продолжают идти.

В итоге, Ирина решила совместно с юристами подготовить комплект договоров и подробно прокомментировать, какие пункты важны и почему. Так появился комплект документов и подробные видео комментарии к нему.

Комплект документов был разработан совместно с юристами после реальных «болезненных» ситуаций с клиентами и включает в себя:

1. Пакет документов для работы – готовое решение для бизнеса по принципу «скопировал – вставил».

2. Документы на случай внештатной ситуации. Случались ли у вас недопонимания или конфликты с заказчиками? Хотите знать, как правильно поступить и какие документы нужно подписать? Мы расскажем и дадим их вам.

3. Видео комментарии главных пунктов договора.

В результате вы будете знать, зачем нужно то или иное условие, и в случае спора с заказчиком вы будете знать, что делать.

1. Вид договора. А вы знаете, какой договор заключаете с клиентом? – разберемся и расскажем.

2. Ситуацию, когда договор может быть признан незаключенным. Каковы последствия и как этого избежать.

3. Сбор информации о клиенте и требования закона «О персональных данных». Если вы не хотите получить штраф за нарушение закона, то мы расскажем вам, что нужно сделать.

4. Спорные ситуации заказчика и условия договора, которые помогут защитить ваши интересы.

Разберем основные часто встречающиеся спорные ситуации с заказчиками (из практики салонов и дизайнеров, а также реальных судебных разбирательств):
— Отказ заказчика от исполнения договора до приемки им результата работ.
— Обнаружение заказчиком недостатков в изделии в процессе эксплуатации.
— Отказ от приемки и оплаты работ.

Не столь важно, большой ли у вас опыт ведения бизнеса или вы только делаете первые шаги, – требования закона постоянно меняются.

Получайте концентрат полезной информации уже сейчас и защищайте свои интересы!

Помните, кто предупрежден – тот вооружен!

Часть 2: «Особенности составления договора с заказчиком-организацией» (договор с приложениями + памятка PDF + аудио-комментарии).

Мы предлагаем дополнение к первому курсу, в котором разбирались особенности заключения договора с заказчиком-потребителем.

В этом курсе мы рассмотрим ключевые различия между договором с потребителем и договором с заказчиком-организацией. Вы узнаете, на что обратить внимание, чтобы в дальнейшем защитить себя от необоснованных претензий со стороны заказчика.

1. Особенности одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. Расскажем, как себя подстраховать.
2. Может ли заказчик самостоятельно устранять недостатки с последующим требованием компенсации за их устранение?
3. Что необходимо учесть, если вы даете заказчику гарантию. Алгоритм действий сторон при наступлении гарантийного случая.
4. Место определения подсудности (местонахождения суда). Разберемся, как правильно это сделать.

Стоимость комплекта договоров и видео-обзора: 2750 рублей (1 часть «Договор с потребителем» + 2 часть «Договор с заказчиком-организацией»)

Ирина Нуркиева, дизайнер-декоратор

Независимый дизайнер по шторам (опыт работы с 2006 года), член Объединения наставников. Проводит обучение начинающих дизайнеров организации «шторного дела». Последние три года изучает проблемы договорной работы с заказчиками и предпринимательских рисков. Ирина поделится информацией, которая поможет понять основы договора и способы защиты от необоснованных претензий заказчика. Получила образование в направлении «Экспертиза текстильных изделий».

Руханов Дмитрий Сергеевич, юрист

Эксперт региональных и федеральных СМИ. Автор множества научных исследований и публикаций, темы которых, впервые опубликованы в России. Опыт и знания Дмитрия уникальны для нас тем, что сфера его профессиональных интересов и практика направлены на защиту бизнеса и предпринимательских рисков. Специализируется в гражданском и корпоративном праве, защите прав потребителей (в том числе – оспаривание дел в Высшей судебной инстанции).

Источник

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Уникальные шторы на окнах квартир, коттеджей, дачных домов выгодно отличат любое помещение от безликих и одинаковых. Можно самому купить ткань и сшить занавески. Но лучше выбрать фирму, ИП или частное лицо, специализирующиеся на данной услуге. В таком случае потребуется заключение договора на оказание услуг по пошиву штор.

Содержание договора на оказание услуг по пошиву штор

При оформлении договора на оказание услуг по пошиву штор будут отражены все этапы работ. Это может быть договор на бытовой подряд. Ст. 730 ГК.

СПРАВКА: Замеры можно выполнить самостоятельно или заказать бесплатный выезд дизайнера.

Дизайн штор может быть:

При составлении договора будут учитываться все оговоренные моменты.

Типовой бланк образца договора на оказание услуг по пошиву штор содержит:

ВНИМАНИЕ: Заказчиком и Исполнителем могут быть физические лица,юридические лица, ИП.

Особенности договора на оказание услуг по пошиву штор

Договор на оказание услуг по пошиву штор является типовым договором на возмездные услуги. Ст. 779 ГК. Но есть и особенности.

К Договору прикладываются дополнительные документы:

Договор на услуги по пошиву штор: порядок подписания

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Источник

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Автор документа

ДОГОВОР № _________
на оказание услуг по пошиву штор

г. __________ «___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.3. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________) рублей с учетом НДС 18%. Источник финансирования по договору средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Источник

Договор на изготовление текстильных изделий

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Дата заключения договора:__.__.20__ г.

____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2. Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3. Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4. Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6. Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.1. Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

3.2. Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2. удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3. отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2. уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3. выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4. при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2. предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3. вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2. принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3. в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2. Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4. В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1. Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Источник

Договор пошива

Настоящий договор подряда заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, состоит из: договора на 4 (четырех) пронумерованных страницах, Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах: по 1 (одному) для каждой из Сторон Договора, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Симонова Руслана Алексеевича действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, действующая на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика пошив изделий, далее «Работа», указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работу, описанную в пункте 5 Приложений к настоящему Договору, являющегося Техническим Заданием.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения Работы указан в пункте 4 Приложений к настоящему Договору. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.

2.1.6. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в разделе 3 настоящего Договора цену, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.

2.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право по своему усмотрению заключать сделки с третьими лицами. При этом Исполнитель несет полную, в том числе и имущественную, ответственность за качество и своевременность услуг таких третьих лиц перед Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат Работы, или иных недостатков в Работе – немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Произвести окончательную оплату Работ по стоимости, указанной в разделе 3 настоящего Договора, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

2.4. При условии использования эскизов Подрядчика, не передавать интеллектуальную собственность и графические материалы Подрядчика третьим лицам.

3.1. Цена, срок и порядок оплаты Работы указаны в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Оплата Работы, согласно Приложениям к настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ, накладной на передачу Исполнителем Заказчику готовых изделий.

4.3. Претензии по скрытым недостаткам готовых швейных изделий принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, накладной.

4.5. Требования, связанные с явными недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком только при приемке готовой продукции.

5.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени из расчета 0,1 процент от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, в том числе графических (эскизы, макеты логотипов и пр.), а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Исполнителю причиненные убытки.

5.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работы, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процентов от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%

5.6. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать изделия по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

5.7. Срок устранения недостатков Работ – не менее 10 рабочих дней с даты предъявления официальной претензии Заказчика в письменной форме на официальном бланке организации. Срок устранения недостатков может быть увеличен по взаимному согласию Сторон.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9.1. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут его Сторонами (по взаимному письменному согласию) или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между его Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

10.4. Договор не может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке только по причине нарушения срока сдачи-приемки Работ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему.

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.

12.2. Реквизиты Сторон:

Заказчик (полное наименование)

Подрядчик (полное наименование)

Источник

• ← договор на изготовление штендера
• договор на изготовление эскиза →