договор на монтаж грузового подъемника
Образец договора оказания услуг по выполнении монтажных работ, заключаемого между юридическими лицами
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
СТАТЬЯ 1
1.1. Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.
СТАТЬЯ 2
2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.
2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.
2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: « » 2020 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.
2.5. В случае, если указанные в п.2.4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика. Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.
СТАТЬЯ 3
В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.
СТАТЬЯ 4
4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.
СТАТЬЯ 5
5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.
5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.
5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа. При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.
5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.
5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.
5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.
5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».
5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.
СТАТЬЯ 6
6.2. При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.
6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.
6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.
СТАТЬЯ 7
7.1. Поставщик несет ответственность:
7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.
СТАТЬЯ 8
8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.
СТАТЬЯ 9
Договор подряда на монтаж оборудования
Договор подряда на монтаж оборудования
г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]
[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
Договор на монтаж грузового подъемника
8 (800) 707-98-58 info@ufalift.ru
Типовой договор поставки грузового подъемника
Для скачивания нужно зарегистрироваться
Договор поставки подъемника
Техническая информация
Грузовой подъемник
11-06-2020 Hits: 1480 Техническая информация Super User
Эта статья призвана помочь тем, кто решил установить грузоподъемное оборудование на предприятии, в магазине, в мастерской или производственном цехе. Но сомневается в правильности выбора типа грузоподъемного устройства, потребительских свойств и.
Правила эксплуатации грузовых подъемников
27-09-2021 Hits: 706 Техническая информация liftremont
Коротко и по делу. Правила эксплуатации грузовых подъемников изложены в инструкциях по эксплуатации, прилагаемые к этим подъемникам.
Раздвижные решетки подъемника
12-06-2020 Hits: 1517 Техническая информация Super User
Ограждение проемов кабины подъемника Грузовые подъемники требуется комплектовать ограждениями платформы или кабины для предотвращения перемещения груза в движении, за пределы габаритов платформы. В качестве ограждения погрузочных проемов применяются рольставни, шлагбаумы, распашные глухие.
Как определить грузоподъемность выбирая лифт подъемник
11-04-2020 Hits: 1520 Техническая информация Super User
КОМПЛЕКТНОСТЬ ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА
13-03-2020 Hits: 1533 Техническая информация Super User
В комплект подъёмника грузового входят: ПОДЪЕМНИК ГРУЗОВОЙ 1.Комплект металл каркасной шахты. В комплект подъёмника грузового входят: ПОДЪЕМНИК ГРУЗОВОЙ 1.Комплект металлокаркасной шахты. •Балка лебедки •Плоские щиты шахты •Двери шахты •Направляющие таврового сечения
Техническое описание грузового подъемника
13-05-2020 Hits: 1778 Техническая информация Super User
При изготовлении грузовых подъемников в ООО «Лифтремонт» применяются комплектующие, прошедшие строгий входной контроль. Электрооборудование, которым комплектуется подъемник не боится пыли и влаги, степень защиты оборудования не ниже IP 54 в.
Фундамент для грузового подъемника
12-05-2020 Hits: 1425 Техническая информация Super User
Заказать грузовой подъемник. Чек лист 10 пунктов
12-05-2020 Hits: 1570 Техническая информация Super User
Выбираем грузовой подъемник без ошибок Находим компании, которые предлагают изготовление нужного оборудования. Ищем поиском, ищем по бесплатным доскам объявлений, по отзывам на форумах и блогах. Игнорируем иностранные фирмы. Грузовые подъемники, не.
Грузовые подъемники
12-05-2020 Hits: 1899 Техническая информация Super User
Выбор технических характеристик грузового подъемника Когда у собственника здания или руководителя компании возникает вопрос, что установить в качестве грузоподъемного устройства, грузовой лифт или грузовой подъемник. Чаще выбирается подъемник. Однако даже не.
Технические характеристики грузового подъемника
13-05-2020 Hits: 1656 Техническая информация Super User
Грузовой подъемник. Платформа. Определяем размеры.
12-05-2020 Hits: 1370 Техническая информация Super User
Прежде чем купить грузовой подъемник желательно определить размер кабины (клети, платформы) грузового подъемника. Для того, чтобы определить, какой размер кабины (клети, платформы) нужен грузовому подъемнику, требуется определится с габаритами груза.
Грузовой лифт подъемник
12-05-2020 Hits: 1342 Техническая информация Super User
Основы расчета технических характеристик. Если задумываетесь о технической оптимизации грузоподъемных операций в магазине, складе, и видите решение проблем в приобретении грузового лифта подъемника. То встанет вопрос, как узнать нужные технические характеристики подъемного.
Выбор типа грузового подъемника
06-12-2018 Hits: 1728 Техническая информация Super User
Как правильно выбрать тип грузового подъемника. В нашем распоряжении только 2 типа подъемников, это мачтовые подъемники и подъемники шахтного типа. Конструкционное отличие этих подъемников заключается в креплении грузовой клети (платформы). В подъемниках шахтного типа грузовая кабина движется внутри специального.
Как определить грузоподъемность подъемника
06-12-2015 Hits: 1748 Техническая информация Super User
Что означает термин «грузоподъемность»? Это максимально разрешенная, для перевозки на данном грузовом подъемнике, масса груза. Многие не различают грузоподъемность лебедки установленной на подъемнике и грузоподъемность устройства в целом. Это совершенно разные.
Монтаж грузовых подъемников зимой.
26-10-2020 Hits: 2599 Техническая информация liftremont
Эта статья для тех, кто решил купить грузовой подъемник зимой. Устанавливать подъемник планирует с внешней стороны здания. А ждать теплой погоды не дают обстоятельства. Для тех, кто ничего не знает.
Договор аренды спецтехники, различные варианты сторон, скачать бланки 2020г
Сегодня многие компании не имеют собственного парка техники, так как в некоторых случаях, дешевле разово арендовать нужную машину, чем покупать и содержать дорогостоящую спецтехнику. Аренда спецтехники в России выросла в отдельное направление в бизнесе и успешно процветает.
Так как аренда сама по себе предполагает получение денежной прибыли, она должна быть документально оформлена. Правильно составленный и заполненный договор поможет вам избежать неприятных моментов и негативных последствий в дальнейшем.
Договор, как документ, предполагает наличие двух участников-сторон. Владелец техники является первым участником — арендодателем. А лицо берущее спецтехнику в использование является вторым участником — арендатором.
Важные моменты при оформлении документа
Предмет данной сделки заключается в том, что арендодатель передает во временное владение спецтехнику второй стороне — арендатору за установленную плату. Оформление такого договора регламентировано Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Существуют два типа аренды спецтехники:
В договор включены все условия и пункты сделки, о которых договариваются стороны. Самым важным в тексте документа является идентификация техники. Обязательно нужно внести следующие данные на машину:
Обязательно точно определить порядок передачи спецтехники в аренду и ее возврата по окончанию срока. Так же стоит определить место передачи. База арендодателя, или другое место. Смысл такого требования в том, что бы определиться с расходами на транспортировку техники тралом или тягачем при необходимости.
Договор аренды спецтехники заполняется в двух экземплярах и подписывается всеми сторонами — участниками. Юридические лица обязательно заверяют подписи официальными печатями организации. Данная сделка, в независимости от срока аренды, не предполагает регистрации в государственных органах.
Договор аренды спецтехники оформляется в двух экземплярах и подписывается всеми участниками. Для юридических лиц выдвигается требование заверения подписи оригинальными печатями компании. Регистрации данная сделка не предполагает. Причем регистрировать ее не нужно вне зависимости от срока аренды.
Договор на аренду строительного подъемника: что проверить?
При аренде грузовых подъемников между владельцем оборудования и арендатором заключается договор. Он определяет условия аренды, ответственность сторон, порядок урегулирования спорных ситуаций. Это основной документ, описывающий сотрудничество сторон, и до подписания стоит внимательно его прочитать. Есть несколько моментов, которые нужно проверить.
Предмет договора
Описывает основные условия аренды, а также оборудование. В разделе либо указывается точное наименование арендуемых подъемников, их количество, либо дается ссылка на приложения, акты, заявки, в которых содержатся эти сведения. В документах должно быть вписано именно то оборудование, которое получит арендатор. Если указаны серийные номера, их нужно сверить при получении подъемников.
Обязанности сторон
Они описываются отдельно для арендатора и арендодателя. Обычно список является стандартным.
Владелец грузоподъемников обязуется:
У Вас есть вопросы?
Оставьте ваш телефон или позвоните по номеру
В перечне обязанностей арендатора могут быть дополнительные условия. Например, договор может обязывать его заранее извещать владельца оборудования о прекращении срока аренды, устранять за свой счет возникающие неисправности, обязательно заказывать сопутствующие услуги (доставку, монтаж и другие). Если заявленные в договоре обязанности ущемляют интересы арендатора, нужно настаивать на их исключении либо искать другого поставщика оборудования.
Срок аренды
В этом разделе обычно прописаны стандартные условия, по которым срок аренды исчисляется, начиная со дня отгрузки оборудования, и завершается датой его возврата владельцу. Иногда эти условия изменяются или дополняются. Например, договор может устанавливать минимально возможный срок аренды, условия его продления, досрочного возвращения оборудования.
Стоимость услуг и порядок расчетов
В разделе указывают точную стоимость аренды оборудования в сутки или за период, на который арендатор получает подъемник. Если предполагается оказание дополнительных услуг (доставка, монтаж и другие), их стоимость прописывается в договоре. Иногда точные цифры могут указываться не в договоре, а в акте или в приложении. В этом случае в разделе должна быть ссылка на соответствующий документ.
Арендатору нужно проверить, что стоимость всех услуг указана верно, что договор не предусматривает скрытых пеней, штрафов, платежей. Важно обратить внимание на порядок расчетов, на сроки, в течение которых нужно оплачивать аренду оборудования.
Ответственность сторон
Раздел определяет порядок действий в случае неисполнения условий договора или причинения убытков. В нем могут быть прописаны:
Этот раздел определяет финансовую ответственность, которую несет арендатор, и поэтому важно внимательно изучить его.
При заключении договора аренды грузоподъемного оборудования сотрудники компании «Вертикаль Про» рекомендуют проверить, что наименования и реквизиты сторон, наименования оборудования, суммы платежей, сроки, даты везде указаны верно. В договоре дополнительно могут быть разделы, описывающие порядок действий в случае появления обстоятельств непреодолимой силы, при расторжении договора и т.п. Обычно эти разделы содержат стандартные формулировки, но лучше прочитать их и убедиться, что изложенные в них условия устраивают арендатора.