договор на монтаж локальной сети образец

Договор на оказание услуг по монтажу локальной вычислительной сети

на оказание услуг по монтажу локальной вычислительной сети

г. Нарьян-Мар «_____» ___________ 2018 г.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по монтажу локальной вычислительной сети (далее – Услуги), в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложения № 1 к Договору) и Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и сроки, установленные Договором. Объем и качественные характеристики Услуг определены в Техническом задании (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и настоящим Договором. Гарантия качества предоставляется на весь объем оказанных услуг
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями Договора, Технического задания.

Цена договора и порядок расчетов

Цена Договора включает в себя стоимость услуг, все расходы, связанные со страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Цена Договора составляет __________________________ рублей 00 копеек. Оплата по Договору производится за фактически оказанные услуги, по безналичному расчёту путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (без претензий), счета и/или счета-фактуры в случаях, предусмотренных законодательством РФ от Исполнителя. Авансирование не предусмотрено.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема услуг, качества оказанных услуг и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

Сроки оказания услуг и порядок приемки

Исполнитель оказывает услуги – в течении 1 дня с момента заключения договора. Порядок приемки оказанных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом и Договором. Приемка оказанных услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг (в 2-х экземплярах) и подписывается уполномоченными представителями Сторон в сроки, установленные настоящим разделом. Датой сдачи-приемки Исполнителем услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (без претензий), в соответствии с настоящим разделом. По факту оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику 2 экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг и иных документов, предусмотренных Контрактом, Техническим заданием.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку объема и качества оказанных услуг, документов на соответствие требованиям, указанным в Договоре и Техническом задании. При отсутствии замечаний к оказанным услугам и документам, Заказчик в тот же срок подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг (без претензий) и направляет один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителю.

14. При обнаружении недостатков в оказанных Исполнителем услуг, либо ошибок в представленных Исполнителем документах, Заказчик в течение срока, указанного в пункте 13 Контракта, направляет Исполнителю неподписанные 2 экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг и письменный мотивированный отказ с указанием замечаний.

Исполнитель обязуется устранить вышеуказанные замечания в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней и повторно направить документы Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного мотивированного отказа от подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг.

15. Заказчик производит повторную приемку оказанных услуг и документов в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13 Контракта.

16. В ходе приемки Заказчик оставляет за собой право проведения экспертизы оказанных услуг в части их соответствия условиям Договора. Такая экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

17. В случае необходимости привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы оказанных услуг, срок приёмки, предусмотренный настоящим разделом, исчисляется со дня получения Заказчиком результатов экспертизы, экспертного заключения.

Права и обязанности Сторон

18. Исполнитель обязан:

1) своими силами или за свой счёт устранить допущенные недостатки;

2) исполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика, если таковые указания не противоречат условиям Договора;

3) сохранять в рамках своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность сведений, переданных Заказчиком;

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором и Техническим заданием;

5) нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем;

6) оплатить Заказчику неустойку в течение 10 (десяти) дней с момента получения данного требования.

19. Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплаты оказанных надлежащим образом услуг.

20. Заказчик обязан:

1) произвести приемку оказанных Исполнителем услуг, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

2) оплатить услуги, оказанные надлежащим образом (без претензий) в порядке и сроки, установленные Договором;

3) осуществлять контроль за оказанием Исполнителем услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Заказчик вправе:

1) в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг по Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя;

2) давать обязательные для Исполнителя указания относительно оказываемых услуг.

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

23. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

24. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек (Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации ).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

25. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени, штрафа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации ).

Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Исполнителем.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

26. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

27. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

28. Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг по настоящему Контракту, их соответствие действующим стандартам и техническим регламентам на данные виды услуг в соответствии с законодательством РФ.

Обстоятельства непреодолимой силы

30. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

31. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

32. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно пункту 31 Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

Порядок урегулирования споров

33. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования разногласий. В случае, если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

34. Все претензии должны предъявляться письменно. Сторона, к которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

35. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Архангельской области (Постоянным судебным присутствием в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа).

Срок действия и порядок расторжения Договора

36. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

37. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

38. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчётов.

Изменения и дополнения к Контракту

39. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон.

40. Все изменения и дополнения к Договору, подписанные с учетом требований пункта 39 Договора, являются неотъемлемой частью Договора.

41. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

42. Во всем, что не предусмотрено в Договоре Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

43. Неотъемлемой частью Договора является Приложение – Техническое задание.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: КУ НАО «НИАЦ»

Адрес места нахождения:

166000, Ненецкий автономный округ,

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27-в.

в УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Источник

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

Образец документа:

Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах и Техническом задании (Приложение 1).

1.4. Рабочая документация включает:

— точную схему прокладки трасс, их характеристики;

— точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;

— схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;

— схему организации и описание рабочих мест (по необходимости);

— инструкцию по эксплуатации.

Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным администратором Заказчика.

1.5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.

1.5.1. Работники Заказчика:

1.5.2. Работники Исполнителя:

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.

По согласованию Сторон сроки могут быть изменены.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Организация работ по созданию Сети включает:

2.1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:

а) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;

б) оценка требований Заказчика к работе проектируемой системы;

в) разработка планов возможного развития системы;

г) предпроектное обследование.

2.1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети:

а) эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;

б) определение конечного варианта реализации монтажа;

в) рабочее проектирование.

2.1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:

а) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;

б) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;

в) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.

2.1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:

а) определение центров хранения и обработки информации;

б) оптимизация системы передачи информации.

2.1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:

а) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;

б) монтаж электрической сети и ее компонентов.

2.1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:

а) завершающие пусконаладочные работы;

2.1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.

2.2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).

2.3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.

К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___.

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по созданию Сети.

2.4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:

освобождение помещений от ____________ и обеспечение энергоснабжения;

обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;

подбор следующей документации: ___________________________;

2.5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом выполненных работ.

2.6. Качество создания Сети контролируется службой __________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:

— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;

— комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ

3.1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении 2.

3.2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.

3.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;

б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;

д) в течение _____ после получения соответствующего запроса Заказчика провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

е) выдать документы для замены изготовителем не пригодных к использованию деталей на новые;

ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей результата работ.

4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем порядке __________________________;

б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы _______________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим договором.

5.3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работ, подлежащая уплате Заказчиком, составляет ________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения сроков создания Сети Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______ рублей за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности, установленной п. 7.1 настоящего договора, если нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. В остальном, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения адреса, реквизитов или обслуживающего банка Стороны обязаны в _______-дневный срок уведомить об этом друг друга.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

1. Форма технического задания на создание компьютерной сети (Приложение 1).

2. Применяемые иностранные стандарты (Приложение 2).

3. Сетевой график создания компьютерной сети (Приложение 3).

4. Акт выполненных работ по монтажу и наладке компьютерной сети (Приложение 4).

Основные требования к Сети и документации содержат: ст. 9 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования, ГОСТ Р 52448-2005. Защита информации. Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Общие положения, ГОСТ Р 53110-2008. Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения, ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки, ГОСТ Р 53032-2008 (ИСО 7779:1999). Шум машин. Измерение шума оборудования для информационных технологий и телекоммуникаций (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2008 N 384-ст), ст. 4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-4-2004. Информационная технология. Открытая распределенная обработка. Базовая модель. Часть 4. Архитектурная семантика (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 04.02.2004 N 51-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности.

О технологии монтажа сети смотри ст. 8 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ст. 10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические правила управления информационной безопасностью (утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2005 N 447-ст), ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 18.12.2000 N 375-ст), ГОСТ Р 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство (принят Постановлением Госстандарта РФ от 14.07.1998 N 295).

Источник

Образец договора оказания услуг по системному администрированию и техническому обслуживанию компьютерной, копировальной и оргтехники, систем видеонаблюдения, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является системное администрирование вычислительной сети и техническое обслуживание компьютерной, копировально-множительной и оргтехники, систем видеонаблюдения (далее – Оборудование) Заказчика.

1.2. Состав обслуживаемого Оборудования и программного обеспечения определяется Приложением №1 к Договору. По соглашению Сторон состав обслуживаемого оборудования может изменяться, о чем составляются дополнительные соглашения к Договору.

1.3. Перечень и периодичность работ по Договору определяются Регламентом системного администрирования вычислительной сети и технического обслуживания Оборудования (Приложение №2 к Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить высокое качество оказываемых услуг.

2.1.2. При оказании услуг на территории Заказчика проводить работы в согласованное с Заказчиком время.

2.1.3. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика.

2.1.4. Вести учет выполненных работ.

2.1.5. Представлять Заказчику информацию и материалы, имеющие отношение к настоящему Договору.

2.1.6. Не разглашать информацию, связанную с выполнением настоящего Договора, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Включать в состав обслуживаемого программного обеспечения (Приложение №1 к Договору) только лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.

2.2.2. При оказании услуг на территории Заказчика предоставить Исполнителю помещение, оборудованное рабочими местами, компьютерной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, средствами связи.

2.2.3. При оказании услуг на территории Заказчика согласовать время проведения работ и предоставить Исполнителю условия, необходимые для выполнения его функций.

2.2.4. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. В течение рабочих дней рассмотреть Акт об оказании услуг и при отсутствии замечаний утвердить его.

2.2.6. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.3.2. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком своих обязательств.

2.3.3. На условиях, согласованных с Заказчиком, привлекать для выполнения работ по настоящему Договору сторонние организации.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль деятельности Исполнителя по настоящему Договору.

2.4.2. При обнаружении недостатков потребовать от Исполнителя их устранения или уменьшения цены услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №3 к Договору).

3.2. Расчёт производится ежемесячно в два этапа:

3.2.1. Предоплата в размере % оговоренной суммы до числа отчетного месяца путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя.

3.2.2. Окончательная оплата в размере % оговоренной суммы до числа следующего за отчетным месяца на основании выставленного Исполнителем счета. Счет на оплату выставляется вместе с Актом об оказании услуг.

3.3. Стоимость запасных частей, расходных материалов, комплектующих в стоимость услуг по данному Договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно.

3.4. В связи с применением упрощенной системы налогообложения услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ (ч.2 НК РФ), НДС не облагаются.

3.5. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если они будут являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

4.4. В случае не предоставления полных и достоверных сведений, необходимых для нормальной работы Исполнителя, вся ответственность за несоответствие результатов работы Исполнителя требованиям законодательства переходит на Заказчика.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « » 2021 года включительно.

6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор за дней до даты окончания действия настоящего Договора, он автоматически пролонгируется на прежних условиях на один календарный год.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.

6.4. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

6.7. Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора.

6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

6.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Источник