договор на монтаж опс

Договор подряда на монтаж средств сигнализации

ГАРАНТ:

O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64

Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации

1. Предмет договора

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.

1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.

2. Сроки ведения работ

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.

3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.

4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.

6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.

6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.

6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.

6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).

6.4. Подрядчик обязуется:

6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.

6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.

6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.

6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.

7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.

7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.

7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заневский пр., д. 59. кор. 1

ИНН 7719555477 КПП 780602001

Красногвардейское ОСБ N 8074/0557

Северо-Западный банк Сбербанка РФ

суб к/с 30301810855000605513

ФГУП «Охрана» МВД РФ

__________________ В.В. Миронов

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Договор подряда на монтаж средств сигнализации

Текст Договора официально опубликован не был

Источник

Приказ МЧС России от 12.10.2020 N 756 «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контрак

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

от 12 октября 2020 г. N 756

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ (СРЕДСТВ, УСТАНОВОК)

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ (СРЕДСТВ, УСТАНОВОК) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ

(СРЕДСТВ, УСТАНОВОК) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО

КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СИСТЕМ (СРЕДСТВ, УСТАНОВОК) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ТИПОВОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ

ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2020, N 1, ст. 92.

типовой контракт на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 1;

информационную карту типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 2;

типовой контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 3;

информационную карту типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 4;

типовой контракт на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 5;

информационную карту типового контракта на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 6.

приказом МЧС России

на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок)

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Государственный контракт (муниципальный контракт, контракт)

N ____ на выполнение работ по монтажу систем

зданий и сооружений для обеспечения

(Идентификационный код закупки N _____)

«__» __________ 20__ г.

I. Предмет Контракта

Вид работы указывается в соответствии с кодом ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, являющейся приложением N 2 к настоящему приложению.

II. Условия выполнение работ

III. Взаимодействие Сторон

3.1. Подрядчик вправе:

а) привлекать к выполнению Контракта субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в рамках выполнения соответствующих работ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего Контракта;

е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.2. Подрядчик обязан:

а) выполнить работу в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику;

г) обеспечить соответствие результатов выполненной работы требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работы (этапов выполнения работы);

е) предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком таких Договоров;

з) в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора, заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком;

и) в случае замены субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте «з» настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком;

к) в течение десяти рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке выполненной работы, которая является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненной работы, предусмотренного настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком);

л) оплачивать выполненную субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций работу, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы, отдельных этапов исполнения договора;

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода ;

в) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI настоящего Контракта, причиненных по вине Подрядчика;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем выполненной работы, предусмотренный Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить выполненную работу в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Подрядчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;

д) провести экспертизу выполненной работы для проверки ее соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего Контракта.

IV. Место и сроки выполнение работ

V. Порядок сдачи и приемки выполненной работы

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненной работы (этапа выполнения работы) к сдаче в срок _____ (не позднее срока окончания выполнения работы, этапа выполнения работы).

Уведомление Подрядчика о готовности выполнения работы (этапа выполнения работы) к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) в ___ экземплярах.

По итогам исполнения последнего этапа выполнения работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) в ___ экземплярах.

К акту сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ.

5.2. Оформление документа о приемке выполненной работы (за исключением этапа выполнения работы) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненной работы может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.4. Заказчик в течение _____ дня/дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) и документов, указанных в пункте 5.1, 5.2 настоящего Контракта, осуществляет проверку выполненной Подрядчиком работы (этапа выполнения работы) по Контракту на предмет соответствия выполненной работы требованиям и условиям Контракта, принимает выполненную работу, передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки выполненной работы (этапа выполнения работы) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы (этапа выполнения работы) в случае выявления несоответствия этих работ (этапа выполнения работы) условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

5.6. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

VI. Цена Контракта и порядок расчетов (Предложение о цене

за право заключения Контракта)

В случае если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году.

Максимальное значение цены Контракта составляет ___ (___) (цифрами и прописью) рублей ___ копеек.

Вариант 1. 6.7. В случае отсутствия обязательств, предусмотренных контрактом, по выплате авансового платежа оплата выполненной работы (этапа выполнения работы) производится Заказчиком, на указанные Подрядчиком реквизиты, в течение срока, установленного частью 8 статьи 30 и частью 13.1 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы (этапа выполнения работы).

Авансовый платеж засчитывается при оплате принятой Заказчиком выполненной работы (этапа выполнения работы).

Вариант 2. 7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере, установленном частью 6 и частью 6.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего Контракта, возвращаются Подрядчику в течение срока, установленного частью 27 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, с даты выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом XI настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в срок, установленный частью 7.1 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ.

В соответствии с частью 64 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ до 31 декабря 2020 года Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

9.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере не превышающим десять процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

9.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованием статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

9.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

X. Условия соблюдения государственной тайны

10.1. При выполнении работы и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4673; 2018, N 31, ст. 4845), а также следующие условия и ограничения:

(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования,

наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)

10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся ________________________________

(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

XI. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

11.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий ТЗ или календарного плана выполнения работ Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

11.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

11.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 3.2 настоящего Контракта, Подрядчик, в соответствии с пунктом 8 Правил, уплачивает Заказчику штраф, установленный в размере 5 процентов объема привлечения, установленного контрактом.

11.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, который определяется в соответствии с пунктом 9 Правил.

11.10. В случае непредставления информации, указанной в подпункте «е» пункта 3.2 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

11.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее ____ дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

XIV. Срок действия Контракта

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

15.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

XVII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

полное наименование Заказчика

полное наименование Подрядчика

Наименование органа Федерального казначейства _____________________

Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства: ___:

Лицевой счет ______________________

Для бюджетных учреждений (дополнительно):

Наименование органа Федерального казначейства ____________________

Лицевой счет _______________________

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

__ ________________ 20__ г.

__ ________________ 20__ г.

М.П. (при наличии печати)

М.П. (при наличии печати)

Курсивом по всему тексту типового контракта выделена переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), а также возможность внесения информации об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и порядке определения такого содержания. В случае, если какие-либо пункты (подпункты) контракта не включаются, Заказчиком осуществляется пересчет нумерации пунктов (подпунктов) контракта.

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «Государственный контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «Муниципальный контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «Контракт».

Указывается номер государственного (муниципального) контракта (контракта).

Заказчиком могут быть указаны конкретные виды систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

При осуществлении закупки для обеспечения государственных нужд указывается «государственных нужд». При осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд указывается «муниципальных нужд». При осуществлении закупки иными заказчиками не указывается.

Указывается дата заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).

Указывается место заключения государственного (муниципального) контракта (контракта).

Указывается наименование Заказчика, осуществляющего закупку.

Здесь и далее слова указываются в необходимом роде, падеже (спряжении) и числе в соответствии с правилами русского языка.

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Заказчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).

Указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель Заказчика, уполномоченный на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).

Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя Подрядчика, уполномоченного на подписание государственного (муниципального) контракта (контракта).

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «государственный контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «муниципальный контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «контракт».

Содержание приложения определяются Заказчиком самостоятельно.

Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком. Здесь и далее по тексту нумерация и обозначение подпунктов, пунктов, разделов Контракта указывается Заказчиком с учетом включения в текст Контракта соответствующих положений Контракта.

Данный подпункт не включается в текст Контракта в случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «е» пункта 3.3 настоящего Контракта.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «ж» пункта 3.2 настоящего Контракта.

В случае если целевые средства в валюте Российской Федерации, предоставляемые на основании Контракта, подлежат казначейскому сопровождению, в данный пункт включаются условия, подлежащие включению в государственные контракты (контракты) в соответствии с нормативным правовым актом, регулирующим вопросы казначейского сопровождения целевых средств.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «в» пункта 3.1 настоящего Контракта.

Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работы (здесь и далее по тексту).

Данный подпункт включается в текст Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного (муниципального) контракта (контракта) при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4695; 2014, N 14, ст. 1629).

Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «ж» пункта 3.2 настоящего Контракта.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «ж» пункта 3.2 настоящего Контракта.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «ж» пункта 3.2 настоящего Контракта.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «ж» пункта 3.2 настоящего Контракта.

Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Слова «, так и в течение гарантийного периода» включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийному сроку в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с подпунктом «б» части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный подпункт включается в текст Контракта в случае установления такого права Заказчиком.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «е» пункта 3.3 и (или) подпункта «в» пункта 3.4 настоящего Контракта.

В случае если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ, слова «и оплатить» в текст Контракта не включаются.

Данный пункт не включается в текст Контракта в случае, если закупка осуществляется у единственного Подрядчика, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный подпункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «е» пункта 3.3 и (или) подпункта «в» пункта 3.4 настоящего Контракта.

Выбирается для всех случаев, за исключением случая, для которого предусмотрен вариант 2 пункта 4.1 настоящего Контракта.

Выбирается в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работы, а также, в случае если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

Наименование, форма и содержание акта определяются Заказчиком самостоятельно (здесь и далее по тексту).

Указывается в случае если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работы.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный пункт указывается в случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ.

Выбирается для всех случаев, за исключением случаев для которых предусмотрены варианты 2 и 3 пункта 6.1 настоящего Контракта.

Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2020, N 30, ст. 4745) плательщиками НДС.

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.

Выбирается в случае закупки единственной работы, если объем подлежащей выполнению работы невозможно определить в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным законом N 44-ФЗ не установлено иное.

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

Выбирается в случае, если объем подлежащей выполнению работы невозможно определить в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. При этом положения Контракта, касающиеся применения начальной (максимальной) цены Контракта, применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным законом N 44-ФЗ не установлено иное.

В случае применения варианта 2 пункта 16.1 настоящего Контракта указывается «(приложение N 2 к Контракту)».

Указанный пункт не применяется в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Указанный пункт не применяется в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

В случае применения вариантов 2 или 3 пункта 6.1 настоящего Контракта в данном пункте слова «Цена Контракта» заменить словами «Цена единицы работы».

Указанный пункт не применяется в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный абзац включается в текст Контракта в случае установления такой возможности Заказчиком в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае применения варианта 1 пункта 6.1 настоящего Контракта.

Указанный пункт не применяется в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Указанный пункт не применяется в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Выбирается для всех случаев, за исключением случаев, для которых предусмотрен вариант 2 пункта 6.7 настоящего Контракта.

Указанный пункт не применяется в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса, с учетом положений, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Устанавливается Заказчиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в процентном выражении.

Выбирается в случае, если Контракт не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно.

Выбирается в случае, если Контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают.

Выбирается в случае, если Заказчик не является участником бюджетного процесса.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком порядка оплаты, предусматривающего выплату аванса.

Указывается Заказчиком в процентном выражении.

Указанный пункт не применяется в случае, если контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный абзац включается в настоящий Контракт при проведении конкурса или аукциона.

Данный раздел не включается в текст Контракта в случаях, предусмотренных частью 6.1, пунктом 1 части 8 ст. 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

Выбирается в случаях, предусмотренных положениями части 2 статьи 96 и части 64 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ.

Способ обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, заключаемого с единственным Подрядчиком.

Данный раздел включается в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением случая, предусмотренного частью 64 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный раздел может быть включен в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае установления такого требования Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Контракта, заключаемого с единственным Подрядчиком.

Данный раздел включается Заказчиком в текст Контракта при необходимости, при этом из указанного текста необходимо выбрать нужные в конкретном случае пункты.

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «государственного контракта». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «муниципального контракта». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «контракта».

Данный пункт включается в текст Контракта, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ.

Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «ж» пункта 3.2 настоящего Контракта, содержащего условие об обязанности Подрядчика привлечь к исполнению Контракта субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Данный пункт включается в текст Контракта при наличии подпункта «е» пункта 3.2 настоящего Контракта, содержащего условие об обязанности Подрядчика предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Срок устанавливается Заказчиком.

Срок устанавливается Заказчиком.

Слова «, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика» включаются в текст Контракта в случае установления Заказчиком требований к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ.

В данный раздел включается условие о банковском сопровождении Контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона N 44-ФЗ.

Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 15.1 настоящего Контракта.

Выбирается в случае заключения Контракта по результатам электронных процедур.

Выбирается во всех случаях, кроме случаев, установленных для вариантов 2, 3, 4 пункта 16.1 настоящего Контракта.

Выбирается в случае применения варианта 1 пункта 4.1 настоящего Контракта и варианта 3 пункта 6.1 настоящего Контракта.

Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 настоящего Контракта и варианта 2 пункта 6.1 настоящего Контракта.

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «государственного контракта». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «муниципального контракта». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «контракта».

Выбирается в случае применения варианта 2 пункта 4.1 настоящего Контракта и варианта 3 пункта 6.1 настоящего Контракта.

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «государственного контракта». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «муниципального контракта». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «контракта».

Приложение, Приложение N 1

к типовому контракту на выполнение

работ по монтажу систем (средств,

установок) обеспечения пожарной

безопасности зданий и сооружений

для обеспечения государственных

и муниципальных нужд

от _________ N ____

на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок)

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

__ ________________ 20__ г.

__ ________________ 20__ г.

(при наличии печати)

(при наличии печати)

В случае применения вариантов 2, 3 и 4 пункта 16.1 настоящего Контракта указывается «Приложение N 1».

Заказчиком могут быть указаны конкретные виды систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

к типовому контракту на выполнение

работ по монтажу систем (средств,

установок) обеспечения пожарной

безопасности зданий и сооружений

для обеспечения государственных

и муниципальных нужд

от __________ N ____

выполнения работы/ график исполнения государственного

(муниципального) контракта на выполнение работ по монтажу

систем (средств, установок) обеспечения пожарной

безопасности зданий и сооружений

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

__ ________________ 20__ г.

__ ________________ 20__ г.

(при наличии печати)

(при наличии печати)

При осуществлении закупки государственными заказчиками указывается «государственного контракта». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками указывается «муниципального контракта». При осуществлении закупки иными заказчиками указывается «Контракт».

Приложение N 3, Приложение N 2

к типовому контракту на выполнение

работ по монтажу систем (средств,

установок) обеспечения пожарной

безопасности зданий и сооружений

для обеспечения государственных

и муниципальных нужд

от __________ N ____

цен единицы работы по монтажу систем (средств, установок)

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)

__ ________________ 20__ г.

__ ________________ 20__ г.

(при наличии печати)

(при наличии печати)

В случае применения варианта 2 пункта 16.1 настоящего Контракта указывается «Приложение N 2».

приказом МЧС России

ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ

(СРЕДСТВ, УСТАНОВОК) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Общие сведения о нормативном правовом акте, которым утвержден типовой контракт, типовые условия контракта:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).

Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:

наименование товара, работы, услуги;

Работы по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2);

код (коды) предмета контракта по ОКПД2: 43.21; 43.29.

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2);

код (коды) предмета контракта ОКВЭД2: 84.25.1

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта.

приказом МЧС России

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем

(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности

зданий и сооружений для обеспечения государственных

и муниципальных нужд

Государственный контракт (муниципальный контракт, контракт)

N ____ на оказание услуг по техническому

пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения

государственных и муниципальных нужд

(Идентификационный код закупки N __)

«__» __________ 20__ г.

I. Предмет Контракта

Вид услуги указывается в соответствии с кодом ОКПД2, указанному в информационной карте типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, являющейся приложением N 2 к настоящему приложению.

II. Условия оказания услуг

III. Взаимодействие Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению Контракта соисполнителей.

Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта;

б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего Контракта;

е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.2. Исполнитель обязан:

а) оказать услуги в соответствии с ТЗ в предусмотренный Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;

г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг (этапов оказания услуг);

е) предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения Исполнителем таких Договоров;

ж) привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном пунктом 1 Типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 196, N 42, ст. 6164), от цены настоящего Контракта;

з) в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

копию договора, заключенного с соисполнителем, заверенную Исполнителем;

и) в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте «з» настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем;

к) в течение десяти рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

копии документов о приемке оказанных услуг, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю, в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренных настоящим Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем);

л) оплачивать оказанные соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом XI настоящего Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ ;

е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Исполнителю уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом XI настоящего Контракта.

IV. Место и сроки оказания услуг

V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче в срок ____ (не позднее срока окончания оказания услуг, этапа оказания услуг).

Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг (этапа оказания услуг) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) в ________ экземплярах.

По итогам исполнения последнего этапа оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) в ____ экземплярах.

К акту сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ.

5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг (за исключением этапа оказания услуг) осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта.

5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

5.4. Заказчик в течение ____ дня/дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) и документов, указанных в пункте 5.1, 5.2 настоящего Контракта, осуществляет проверку оказанной Исполнителем услуги (этапа оказания услуги) по Контракту на предмет соответствия оказанной услуги требованиям и условиям Контракта, принимает оказанную услугу, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанной услуги (этапа оказания услуг) по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанной услуги (этапа оказания услуги) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

5.6. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

VI. Цена Контракта и порядок расчетов (Предложение о цене

за право заключения Контракта)

В случае если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году.

Максимальное значение цены Контракта составляет ____ (__) (цифрами и прописью) рублей ____ копеек.

Вариант 1. 6.7. В случае отсутствия обязательств, предусмотренных контрактом, по выплате авансового платежа оплата оказанных услуг (этапа оказания услуги) производится Заказчиком, на указанные Исполнителем реквизиты, в течение срока, установленного частью 8 статьи 30 и частью 13.1 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуги).

Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком оказанных услуг (этапа оказания услуги).

VII. Обеспечение исполнения Контракта

Вариант 2. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере, установленном частью 6 и частью 6.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего Контракта, возвращаются Исполнителю в течение срока, установленного частью 27 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, с даты выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем).

7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом XI настоящего Контракта, а также приемки Заказчиком оказанных услуг (их результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 настоящего Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Контракта.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 настоящего Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.11. Исполнитель в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

VIII. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

IX. Обеспечение гарантийных обязательств

9.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем в срок, установленный частью 7.1 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ.

В соответствии с частью 64 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона N 44-ФЗ до 31 декабря 2020 года Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса.

9.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере не превышающим десять процентов начальной (максимальной) цены Контракта.

9.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованием статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

9.5. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

X. Условия соблюдения государственной тайны

10.1. При оказании услуг и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4673; 2018, N 31, ст. 4845), а также следующие условия и ограничения:

(режим допуска к услугам и документам, степень их секретности и другие требования,

наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)

10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся ________________________________

(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

XI. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

11.2. В случае неисполнения Исполнителем условий ТЗ или календарного плана оказания услуг Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

11.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

11.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

11.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая определяется в соответствии с пунктом 9 Правил.

11.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

XII. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее ____ дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

12.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

XIV. Срок действия Контракта

15.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

15.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

15.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 и частью 65 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

15.8. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XVI. Перечень приложений

Источник