, в лице ________________________________, действующего на основании Устава.
1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с листом замера и условиями настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков_____________________________________________________.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу: г. _________, ____________________________________________, дом_____, корп.______ кв.______
1.3. Цена по поставке и монтажу потолков, в соответствии с листом замера, составляет:
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
-начать монтаж в помещениях Заказчика натяжных потолков ___________________________________ в сроки с « »__________________201______г. по « »________________ 201 ___г.
-совместно с Заказчиком оформить и подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
2.2. Заказчик обязан:
-произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с настоящим договором и заказ-нарядом (лист замера).
-подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание порчи укрыть мебель, принять по рекомендации Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ).
-подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
3.РАСЧЁТЫ СТОРОН
3.1. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа, что составляет:
3.2. Заказчик производит доплату оставшихся % от стоимости заказа, что составляет:
при получении заказанных потолков и начале работ по их монтажу.
3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный коэффициент в размере 5% от суммы договора.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине ЗаказчикаИсполнитель ответственности не несёт.
4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2)Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ.
4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя ( в частности-технологом бригады установщиков) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный счёт Исполнителя, в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.
7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.
7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.
7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.
7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.
7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.
8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт.
8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1.
9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:(С договором ознакомлен и согласен) Ф.И.О._______________________________ _____________________________________
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: _________________________________________________________________________________________________ (далее в договоре Помещение).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений 2 к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение № 4), и составляет_______________(______________________________________________________________________________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.
2.2. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с прейскурантом цен (Приложением № 3) Подрядчика, действующего на дату подписания договора. Подрядчик может сделать скидки от цен Прейскуранта. Все изменения первоначальной договорной цены, стоимости дополнительных работ, добавление полотен натяжных потолков или удаление помещений из заказа, сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 10 000 рублей. В случае заключения договора на сумму менее 10000 рублей, дата и время монтажа назначается розничным отделом Подрядчика. Также Подрядчик имеет право отказать Заказчику в подписании договора.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сдать работы Заказчикув состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.
3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие для установки натяжных потолков.
3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.
3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.
3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
3.8 Подрядчик несёт материальную ответственность за нанесение ущерба во время нахождения на объекте Заказчика, если этот ущерб не связан с нарушениями технических требований Подрядчика при установке натяжных потолков, оговоренных в Приложении 1.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.
4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.
4.3.1 Согласовать с Подрядчиком все особенности монтажа натяжных потолков, цвет и фактуру полотен, работы по освещению помещений и подписать Приложение 2 к договору, где указаны все моменты установки натяжных потолков, требующих согласования.
4.3.2 Приложение 2 составляется в одном экземпляре и остаётся у Подрядчика. По требованию Заказчика Приложение 2 по согласованию отправляется ему на электронную почту.
4.3.3 Согласование по многоуровневым конструкциям и фотопечати на натяжных потолках ведётся лично или по переписке по электронной почте. Подтверждением согласия Заказчика с макетом может служить электронное письмо от Заказчика с прикреплённым файлом макета и сообщением «С макетом согласен».
4.3.4. После согласования Заказчик не имеет права вносить изменения в макеты, менять конструкции стен, которые могут привести к неправильно изготовленному полотну и конструктиву натяжного потолка.
4.4 Выезд инженера-технолога к Заказчику стоит от 500 до 1500руб. в зависимости от удалённости объекта Заказчика. При подписании договора деньги за первичный выезд не берутся или идут в счёт оплаты договора.
4.5. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании работ.
4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение № 1). В случае полного или частичного неисполнения технических требований Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков установки, качества установки натяжного потолка и проведённых ранее ремонтных работ сторонними организациями.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Дата начала монтажа _____________________. В связи с непрерывным графиком работ по установке натяжных потолков Подрядчиком, возможно смещение даты монтажа не более чем на три рабочих дня, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере 70% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта приема-сдачи выполненных работ, Заказчик вносит остальные 30% стоимости по договору.
6.2. Возможна первоначальная предоплата менее 70% от стоимости по договору, оставшаяся до 70% сумма вносится в день монтажа перед началом работ.
6.3. При оплате безналичными средствами на расчётный счёт ИП Чуприцкого А.В., производится 100% предоплата. ИП Чуприцкий А.В. работает по упрощённой системе налогооблажения без НДС.
6.4 В случае обстоятельств, указанных в п. 7.6.3 и 7.6.4, возвращение денежных средств осуществляется перерасчётом доплаты или предоплаты по договору.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА
7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, но в рамках сроков настоящего договора.
7.2. Приемка работ осуществляется по акту приема-сдачи выполненных работ после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 7000 руб. за каждый выезд.
7.4. Дополнительный выезд бригады монтажников, не связанный с работами по гарантии и доделками по договору, оплачивается отдельно из расчета 3000 руб. за каждый выезд, не считая стоимости самих работ по данному вызову, но не менее 5000 руб.
7.5 Дополнительный выезд монтажников на установку декоративной вставки после финишной отделки стен Заказчиком оплачивается в размере 1500 руб.
7.6.1. Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика, не происходит подписания акта приема-сдачи выполненных работ, в день монтажа по взаимному обсуждению составляется двухсторонний акт, в котором излагаются все необходимые доработки и сроки их выполнения.
7.6.2. В случае обнаружения на полотне натяжного потолка проколов или отверстий диаметром до 3 мм, производится ремонт полотна на месте без его демонтажа, о чем предупреждается Заказчик. После этого претензии по поводу данных отверстий не принимаются. На отремонтированные отверстия распространяются гарантийные обязательства Подрядчика, указанные в п. 9.2 настоящего договора.
7.6.3. В случае невозможности из-за особенностей стен установить ровно и качественно декоративную вставку, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за данный вид работ.
7.6.4. В случае невозможности установить натяжной потолок либо выполнить какие-либо дополнительные работы, связанные с монтажом, из-за технических условий не обнаруженных инженером-технологом при заключении договора, составляется акт и Заказчику возвращаются денежные средства уплаченные за не установленные потолки и не выполненные работы.
7.7 В случае не подписания акта приёма-сдачи выполненных работ и невозможностью составления акта доработок из-за несогласия Подрядчика и Заказчика, ищется вариант решения проблемы в изменении стоимости договора. Если решение не достигнуто, то Подрядчик демонтирует установленные натяжные потолки и в одностороннем порядке делает перерасчёт договора с учётом уже выполненных работ за вычетом стоимости полотен натяжных потолков и добавлением работы «монтаж натяжного потолка» стоимостью 300 рублей за погонный метр установленного багета для крепления натяжного потолка. Если суммы уплаченной предоплаты недостаточно для покрытия стоимости проведённых работ, то Подрядчиком подаётся иск в суд о взыскании недостающих денежных средств.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:
— Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором.
— Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем.
— Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
9.2. Подрядчик устанавливает следующие гарантии:
— на полотна натяжных потолков, на соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну — 20 лет с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.
— на работы по установке натяжного потолка и комплектующие монтажа — 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.
— на лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами.
— на светодиодную ленту, контроллеры и блоки питания – 6 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения ламп или светильников Заказчиком или третьими лицами, а также при условии установки контроллеров и блоков питания в доступных местах, не требующих демонтажа натяжных потолков или прочих конструкций.
9.3. Подрядчик не несет гарантии на повреждения приборов освещения, купленных не у Подрядчика.
9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного или по электронной почте извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)
10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
— за задержку передачи Подрядчику помещения, при условии что монтажники Подрядчика прибыли на объект – штраф в размере 5000 за каждый день выезда монтажников;
— за задержку подписания акта приёма-сдачи выполненных работ, оплаты доплаты по договору в день окончания монтажа, без письменного указаний претензий по качеству работы – штраф 3000руб. за каждый просроченный день;
— за порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика — стоимость материального ущерба в полном объеме.
— за вынужденный простой бригады монтажников по вине Заказчика – штраф 500руб. за каждый час простоя.
— за изменение даты монтажа и уведомление Подрядчика менее чем за двое суток до начала работ – штраф 2000 рублей за каждую смену даты.
10.2 За порчу имущества Заказчика, кроме случаев связанных с нарушением требований Подрядчика из Приложения 1 к договору, в полном объёме.
10.3. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:
— задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
— задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 15 дней.
11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:
— приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;
— уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в договоре;
11.3. Отсутствие заказанного материала при изготовлении полотна натяжного потолка не является основание для расторжения договора. В данном случае Заказчик выбирает из каталога Подрядчика материал другого цвета или фактуры.
11.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней до начала монтажа письменное или электронное уведомление о намерении другой. Договор расторгается в установленном порядке, с оплатой уже выполненных работ. В случае, когда расторжение договора происходит по инициативе Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотен натяжных потолков и компенсацию в размере 5000 рублей.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.
12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
____________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи—приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.
Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).
Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.
Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.
2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.
2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.
2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.
2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.
2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.
2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.
Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.
Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.
4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.
4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:
5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.
5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.
5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.
Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.
Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.
Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.
В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.
7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.
