договор на огнезащитную обработку деревянных конструкций образец
Договор на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций
Приложение к Извещению о проведении Запроса цен
Д О Г О В О Р № _____
на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций
г. Самара « ___» ________ 2015 г.
1. Предмет договора
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
— оказать Заказчику услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, кровли, фасадов и горючих декораций, расположенных по адресу: :
— деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 950 м2 над «большой» телестудией (съемочным павильоном АСБ-1) здание техническое аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра (АСК Телецентра);
— деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 930 м2, расположенных над зданием техническим аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра (АСК Телецентра);
— деревянные конструкции кровли и фасадов склада декораций №2 общей площадью 157,8м2;
— горючие декорации общей площадью 380 м2 «большой» телевизионной студии АСК Телецентра ГТРК «Самара».
— осуществляет передачу исполнительной документации по проведенной огнезащитной обработке;
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
— оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Договором;
— назначить приказом ответственного представителя за взаимодействие с Исполнителем и сообщать об этом Исполнителю в 3-дневный срок после такого назначения;
— контролировать процесс проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций;
2.3. Стороны обязуются после выполнения условий Договора составить акт сверки взаиморасчетов.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1 Общая стоимость оказываемых Исполнителем Услуг в соответствии с Приложением № 2 к Договору «Стоимость услуг» составляет _____________________________________, в том числе НДС ___%.
3.2. Цена оказанных Услуг, установленная в 3.1 настоящего Договора, уплачивается в следующем порядке:
3.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены Услуг, что составляет _____________________ (____________) руб. _____ коп., в течение 5(пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и получения счета.
3.4. Оставшуюся часть стоимости Услуг в размере 70% (семидесяти процентов) от цены Услуг, что составляет _____________________ (____________) руб. _____ коп., в течение 5(пяти) банковских дней после подписания Акта выполненных услуг.
3.5. Уплата цены Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6.Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами, сторона, надлежащим образом исполнившая обязательство вправе предъявить другой стороне требование о взыскании неустойки в размере 0.01% от неисполненной суммы по обязательству за каждый день просрочки в соответствии с настоящим Договором. Основанием для уплаты неустойки является предъявленное в претензионном письме требование о взыскании неустойки. Срок рассмотрения претензии 10 дней, с момента получения.
5.2. Предъявление сторонами штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, производится письменно, путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
5.3. Стороны не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, если таковое возникло вследствие не зависящих от них причин.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует до момента исполнения обязательств.
6.2. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке в арбитражном суде Самарской области.
6.3. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу.
6.4. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему и могущим иметь для них принципиальное значение, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства.
6.5. Все приложения выработанные, согласованные и подписанные сторонами, составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и не могут толковаться отлично от его условий.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»,
филиал «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара»
Договор на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций
Приложение к Извещению о проведении Запроса цен
Д О Г О В О Р № _____
на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций
г. Самара « ___» ________ 2015 г.
1. Предмет договора
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
— оказать Заказчику услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, кровли, фасадов и горючих декораций, расположенных по адресу: :
— деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 950 м2 над «большой» телестудией (съемочным павильоном АСБ-1) здание техническое аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра (АСК Телецентра);
— деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 930 м2, расположенных над зданием техническим аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра (АСК Телецентра);
— деревянные конструкции кровли и фасадов склада декораций №2 общей площадью 157,8м2;
— горючие декорации общей площадью 380 м2 «большой» телевизионной студии АСК Телецентра ГТРК «Самара».
— осуществляет передачу исполнительной документации по проведенной огнезащитной обработке;
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
— оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Договором;
— назначить приказом ответственного представителя за взаимодействие с Исполнителем и сообщать об этом Исполнителю в 3-дневный срок после такого назначения;
— контролировать процесс проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций;
2.3. Стороны обязуются после выполнения условий Договора составить акт сверки взаиморасчетов.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1 Общая стоимость оказываемых Исполнителем Услуг в соответствии с Приложением № 2 к Договору «Стоимость услуг» составляет _____________________________________, в том числе НДС ___%.
3.2. Цена оказанных Услуг, установленная в 3.1 настоящего Договора, уплачивается в следующем порядке:
3.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены Услуг, что составляет _____________________ (____________) руб. _____ коп., в течение 5(пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и получения счета.
3.4. Оставшуюся часть стоимости Услуг в размере 70% (семидесяти процентов) от цены Услуг, что составляет _____________________ (____________) руб. _____ коп., в течение 5(пяти) банковских дней после подписания Акта выполненных услуг.
3.5. Уплата цены Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6.Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами, сторона, надлежащим образом исполнившая обязательство вправе предъявить другой стороне требование о взыскании неустойки в размере 0.01% от неисполненной суммы по обязательству за каждый день просрочки в соответствии с настоящим Договором. Основанием для уплаты неустойки является предъявленное в претензионном письме требование о взыскании неустойки. Срок рассмотрения претензии 10 дней, с момента получения.
5.2. Предъявление сторонами штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, производится письменно, путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
5.3. Стороны не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, если таковое возникло вследствие не зависящих от них причин.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует до момента исполнения обязательств.
6.2. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке в арбитражном суде Самарской области.
6.3. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу.
6.4. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему и могущим иметь для них принципиальное значение, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства.
6.5. Все приложения выработанные, согласованные и подписанные сторонами, составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и не могут толковаться отлично от его условий.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»,
филиал «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара»
Приложение N 32. Информационная карта типового контракта на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций
Информация об изменениях:
Приложение N 32
к приказу
министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области
от 27.12.2017 N 109
(с изменениями от 16 апреля 2018 г.)
Информационная карта
типового контракта на выполнение работ
по огнезащитной обработке деревянных конструкций
1. Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утверждены типовой контракт, типовые условия контракта
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
б) вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта)
2. Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта
а) наименование товара, работы, услуги
Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций
б) код (коды) предмета контракта: по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.)
в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)
При любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
г) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Договор на огнезащитную обработку деревянных конструкций образец
Договор
подряда на огнезащитную обработку лаком
«__» ____________ 20__ года
____________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»
____________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», а вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по огнезащитной обработке лаком входного тамбура здания МОУ ____________________ по адресу: ____________________.
2. Стоимость работ по Договору и порядок их оплаты
2.2. Цена выполняемых работ является фиксированной на весь срок действия Договора.
2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с предъявленными «Подрядчиком» счетом, счет-фактурой, справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) и прилагаемой к ней расшифровкой по видам работ (форма КС-2), составленные на основании Сметной документации Заказчика (Приложение N 1), подписанные «Подрядчиком» и «Заказчиком» за счет средств бюджета ________________, в срок до ____________.
2.4. Авансирование работ не предусмотрено.
2.5. В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-2 и КС-3 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Договором, в течение 2 рабочих дней по обнаружении данного несоответствия «Заказчик» уведомляет об этом «Подрядчика» и не подписывает документы до внесения «Подрядчиком» в них соответствующих изменений.
Оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
Основные сведения
Описание секции
Закупки корпоративных заказчиков
Уникальный номер закупки
Номер закупки
Оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
Ускоренная регистрация за 1 час!
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Документация процедуры
Сведения об организаторе
Наименование организатора Организатор
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Качко Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Список лотов
Оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время вскрытия заявок
Подведение итогов не позднее
Дата подведения итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию
* Если это является обязательным условием
Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
302028, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А,
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, УЛ 7 НОЯБРЯ, ДОМ 19А