договор на покрасочные работы
Договор на покрасочные работы
ДОГОВОР N ____
на выполнение работ по покраске
«__» ____________ ____ г.
(наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «__» ____________ ____ г. N ____), с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании Устава (или: положения, доверенности от «__» ____________ ____ г. N ____), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ):
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— не позднее «__» ____________ ____ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам;
— предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:
2.1.1. Дата начала работ: «__» ____________ ____ г.
2.1.2. Дата окончания работ: «__» ____________ ____ г.
2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).
3. Стоимость работ. Порядок оплаты
3.1. Стоимость работ составляет ________________ (________________) рублей.
3.2. Оплата работы осуществляется в течение ________________ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N ____ к настоящему Договору).
Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов заказчика)
ДОГОВОР N ______ на выполнение работ по покраске (с использованием материалов заказчика)
1. Предмет Договора
1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ):
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— не позднее «___»_________ ___ г. предоставить Подрядчику материалы и оборудование в соответствии с Перечнем материалов (Приложение N __);
— обеспечить доступ работников Подрядчика к Объектам в течение _____________;
— предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на Объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.
2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.
2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
3. Стоимость работ. Порядок оплаты
3.1. Стоимость работ составляет _____ (_________) рублей.
3.2. Оплата работ осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___) и Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N __ к настоящему Договору).
4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов:
4.2.1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ.
4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.
4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.
Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение _____ (_______) с момента обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Не позднее срока, установленного п. 4.1 настоящего Договора, принять выполненные работы и в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, оплатить надлежащим образом выполненные работы.
5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 Договора.
5.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 5.4.3 настоящего Договора, направить Подрядчику соответствующие указания не позднее ____________ с момента получения уведомления Подрядчика.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (Приложение N ___) на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ санитарным нормам и правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика (п. 1.2 настоящего Договора), условиями настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение N ___).
5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ___ (_____) после приостановления выполнения работ.
5.4.4. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в случае влияния на Стороны непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно: ___________________.
7.2. Сторона обязана уведомить контрагента об указанных обстоятельствах в срок __________. Если обстоятельства продлятся более _____ (_______), Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор передается в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по почте заказным письмом, курьером, по адресу электронной почты или с использованием факсимильной связи.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон,.
10.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
Договор на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)
ДОГОВОР N ___ на выполнение работ по покраске (с использованием материалов подрядчика)
1. Предмет Договора
1.2. Задание Заказчика (требования Заказчика к выполнению работ):
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— не позднее «___»_________ ___ г. обеспечить доступ работников Подрядчика и оборудования Подрядчика к объектам;
— предоставить работникам Подрядчика право пользования следующими помещениями, расположенными на объектах: ________________ (например, расположенными в здании мастерскими, подсобными помещениями, местами общего пользования, местами для парковки и т.п.).
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:
2.1.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.
2.1.2. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.
2.1.3. Сроки выполнения этапов работ приведены в Графике выполнения работ (Приложение N __ к настоящему Договору).
3. Стоимость работ. Порядок оплаты
3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Оплата работы осуществляется в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика и Акта сдачи-приемки работ (Приложение N __ к настоящему Договору).
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Не позднее _________ после завершения работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
4.2. Не позднее ________ с момента получения Акта, Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ и проверить соответствие их качества заявленным требованиям и условиям настоящего Договора, после чего направить Подрядчику один из следующих документов:
4.2.1. Подписанный Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
4.2.2. Мотивированный отказ от принятия результатов работ.
4.2.3. Акт сдачи-приемки работ с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.
Подрядчик обязуется в срок, согласованный Сторонами в Акте сдачи-приемки работ, устранить выявленные Заказчиком недостатки.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) с момента обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Не позднее срока, установленного п. 4.1 настоящего Договора, принять выполненные работы и в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, оплатить надлежащим образом выполненные работы.
5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 Договора.
5.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 5.4.3 настоящего Договора, направить Подрядчику соответствующие указания не позднее __________ с момента получения уведомления Подрядчика.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ санитарным нормам и правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика (п. 1.2 настоящего Договора), условиями настоящего Договора и Графиком выполнения работ (Приложение N ___).
5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ____ (_______) после приостановления выполнения работ.
5.4.4. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае влияния на Стороны непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно: _____________________.
7.2. Сторона обязана уведомить контрагента об указанных обстоятельствах в срок __________. Если обстоятельства продлятся более ____ (______), Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор передается в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9.2. Изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, должны направляться по почте заказным письмом, курьером, по адресу электронной почты или с использованием факсимильной связи.
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Образец договора по оказанию ремонтных работ, заключаемого между юридическими лицами
ДОГОВОР ПОДРЯДА
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.1. Своевременно заключить договор с Подрядчиком;
2.1.2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;
2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условий Договора (графика) Подрядчиком;
2.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.
2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;
2.4.2. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.
3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.
3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.
3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение календарных дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей.
4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.
4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Подрядчик гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.
5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Подрядчик, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).
5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
7.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
7.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.
7.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.
8.5. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
Плохая погода может стать причиной освобождения подрядчика от ответственности за невыполнение работ
1 марта Арбитражный суд Московского округа вынес постановление по спору о взыскании заказчиком договорной неустойки с подрядчика за невыполнение им работ из-за плохой погоды.
В 2017 г. ОАО «РЖД» (заказчик) и ООО «РегионСервис» (подрядчик) заключили договор на выполнение комплекса работ по противокоррозийной защите металлических пролетных строений железнодорожных мостов. По его условиям срок начала работ был привязан к дате подписания договора, а сами работы нужно было выполнить до 31 октября 2017 г.
Впоследствии заказчик обратился в суд с иском о взыскании с подрядчика свыше 11 млн руб. пеней из-за нарушения последним сроков выполнения работ в период с 1 по 27 ноября 2017 г. В обоснование своих требований истец ссылался на п. 14.2 договора, согласно которому в случае нарушения сроков выполнения работ или требований заказчика подрядчик уплачивает пеню в размере 1% от цены договора за день просрочки в течение 10 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования, а также возмещает причиненные убытки.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, в дальнейшем апелляция поддержала это решение. Оценив условия договора, технического задания, а также соответствующие технические регламенты «РЖД», суды установили, что с даты начала выполнения договорных работ и до окончания срока договора были зафиксированы неблагоприятные для их проведения погодные условия.
Это обстоятельство подтверждалось документацией ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Так, в течение установленного договором срока выполнения работ в поселке Посьет было только 12% дней без неблагоприятных погодных условий, а по п. Тимирязевский не было ни одного дня без неблагоприятных погодных условий.
Кроме того, в соответствии со ст. 716 ГК РФ в начале октября подрядчик уведомил «РЖД» о невозможности провести работы, поскольку их проведение в дождливую погоду привело бы к нарушению технологии антикоррозийной защиты мостов. Суды сочли, что в своем ответном письме истец фактически запретил подрядчику дальнейшее производство работ, соответственно, последний не может считаться нарушившим срок выполнения работ по договору.
ОАО «РЖД» обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа, который после изучения дела № А40-107867/18 не нашел оснований для ее удовлетворения.
Окружной суд поддержал доводы нижестоящих судов о том, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В силу ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Согласно ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
В связи с этим кассация вынесла постановление № Ф05-1717/2019, которым оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций.
Как отметил адвокат АБ «ЮГ» Сергей Радченко, постановление кассации интересно тем, что в нем правильно решен один из трудных вопросов договора подряда: «может ли подрядчик приостановить работу из-за плохой погоды?».
«Ответ на поставленный вопрос зависит от того, как квалифицировать с точки зрения ГК РФ плохую погоду», – пояснил эксперт, добавив, что в аналогичном споре есть три варианта действия: «Первый из них – ссылаться на плохую погоду как обстоятельство непреодолимой силы, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства (ч. 3 ст. 401 ГК РФ). При втором варианте можно использовать неблагоприятный погодный фактор как основание для приостановки работ по договору подряда (ч. 1 ст. 716 ГК РФ). Третий – это риск подрядчика, который несет только он (п. 1 ст. 2 ГК РФ) и который не может быть основанием для приостановки работ».
Сергей Радченко отметил, что в данном деле суд выбрал второй вариант и правильно квалифицировал плохую погоду «иным, не зависящим от подрядчика обстоятельством, которое грозит годности или прочности результатов выполняемой работы». Он также пояснил, что некоторые суды ранее полагали, что плохая погода может быть квалифицирована только по первому варианту как обстоятельство непреодолимой силы (Постановление арбитражного суда Уральского округа от 27 октября 2010 г. № Ф09-8513/10-С2). «Сейчас эта оценка ошибочна, так как в силу ч. 1 ст. 307.1 ГК РФ конкуренция между ст. 716 и 410 ГК РФ решается в пользу ст. 716 ГК РФ», – заключил адвокат.
В свою очередь юрист АБ КИАП Алексей Гурин отметил, что комментируемый судебный акт – один из ярких примеров взвешенного толкования ст. 716 ГК РФ в контексте применения неустойки за просрочку в выполнении работ: «Кассационный суд пришел к выводу, что подрядчик не несет ответственности за подобную просрочку, если она вызвана объективными причинами, которые могут оказать негативное влияние на качество работ; подрядчик уведомил об этом заказчика, который запретил подрядчику выполнять работы».
По мнению эксперта, при рассмотрении спора окружной суд установил системную взаимосвязь между ст. 330, 401 и 716 ГК РФ, придя к более чем обоснованным и разумным выводам: «Именно поэтому данный судебный акт может представлять интерес для целей обоснования правовой позиции в подобных спорах».
Как пояснил Алексей Гурин, другие кассационные суды, рассматривая споры о взыскании неустойки за просрочку в выполнении работ (если она обусловлена обстоятельствами, не зависящими от воли подрядчика), не всегда приходят к схожим выводам: «Так, в Постановлении суда Волго-Вятского округа от 12 августа 2014 г. по делу № А79-7805/2013 суд последовал логике Московской кассации, в то время как в Постановлении суда Северо-Западного округа от 9 ноября 2018 г. по делу № А56-833/2018 излагается прямо противоположная логика». В связи с этим юрист отметил, что судебная практика по затронутому вопросу не сформирована окончательно и комментируемое Постановление является одним из позитивных примеров, который может задать вектор по унификации судебной практики.
Адвокат АП Тамбовской области Станислав Аршанский в свою очередь заметил, что ситуация для ответчика была бы сложнее, если бы он не направил истцу письмо, давшее возможность суду прийти к обоснованному выводу о том, что он не может считаться нарушителем срока исполнения работ по договору подряда.