договор на посадку деревьев с гарантией образец
Приложение N 3. Договор компенсационной посадки зеленых насаждений
Приложение N 3
к Постановлению
Главы города Сочи
от 01.08.2007 N 975
(с изменениями от 21 июля 2008 г.)
Договор
компенсационной посадки зеленых насаждений
Между Администрацией города Сочи в лице начальника управления по природопользованию, охране окружающей среды, экологии и лесопарковому хозяйству Шахова Игоря Васильевича, с
Дополнительные соглашения к Договору зарегистрированы:
Администрация города Сочи, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице начальника управления по природопользованию, охране окружающей среды, экологии и лесопарковому хозяйству Шахова Игоря Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования город-курорт Сочи и
постановления Главы города Сочи
с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», именуемые в дальнейшем при совместном именовании «Стороны», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется за счет собственных и/или привлеченных средств осуществить компенсационную посадку крупномерных саженцев:
1.2. Компенсационная посадка крупномерных саженцев осуществляется в сроки и на территориях, предварительно согласованных с Администрацией, что отражается в приложении к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация обязуется указать территории и сроки для компенсационной посадки крупномерных саженцев.
2.2. Исполнитель обязуется за счет собственных и/или привлеченных средств осуществить компенсационную посадку крупномерных саженцев согласно пункту 1.1 настоящего Договора на территориях и в сроки, указанные Администрацией.
2.3. Стороны обязуются не действовать в ущерб друг другу и оказывать содействие во взаимоотношениях с третьими сторонами.
3. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4. Уступка прав по Договору
4.1. Исполнитель вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии принятия последними обязанностей, условий и обязательств по настоящему Договору с письменного согласия Администрации.
4.2. Уступка прав и обязательств по настоящему Договору оформляется Договором, заключаемым Исполнителем и третьим лицом, с соблюдением требований действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
5. Изменение и прекращение Договора
5.1. Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон.
5.2. Договор прекращается:
— по выполнении Сторонами всех обязательств по Договору;
— по соглашению Сторон;
— по решению Арбитражного суда.
5.3. Администрация вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке в случае невыполнения
5.4. Стороны вправе требовать расторжения Договора в Арбитражном суде Краснодарского края в случае невыполнения обязательств каждой из сторон в соответствии с условиями Договора, предупредив другую сторону по Договору письменно за один месяц.
6. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, письменно не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Сторона вправе отказаться от продолжения настоящего Договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров.
8.2. В случае недостижения Сторонами согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.
9. Заключительные положения
9.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга.
9.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.3. При решении всех вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны применяют положения действующего законодательства Российской Федерации.
Договор на посадку деревьев с гарантией образец
Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
— Энциклопедия решений. Учет многолетних насаждений (для госсектора);
— Энциклопедия решений. Учет объектов благоустройства (для госсектора).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
член Союза развития государственных финансов Суховерхова Антонина
Ответ прошел контроль качества
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.
Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.
8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)
Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru
Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит
Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Договор на посадку деревьев с гарантией образец
Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
— Энциклопедия решений. Учет многолетних насаждений (для бюджетной сферы).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Старовойтова Елена
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Шершнева Анна
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.
Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.
8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)
Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru
Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит
Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Договор на озеленение территории
Образец документа:
Договор N ______ на озеленение территории
1. Предмет и цель Договора
1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входит:
— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;
— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— работы по озеленению объектов;
— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;
— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;
— посадка деревьев и кустарников;
— расстановка малых форм архитектуры.
1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);
— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;
1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.
1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).
2. Цена работ. Порядок оплаты
2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.
3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.
3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.
3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.
3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.6. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.
4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.
4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.
4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее «___»________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.
4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее «___»________ ___ г.
4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9. Прочие условия
9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:
Договор на посадку деревьев с гарантией образец
Договор N ____
на озеленение территории
«___» ____________ ____ г.
(наименование или Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входят:
— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;
— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— работы по озеленению объектов;
— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;
— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;
— посадка деревьев и кустарников;
— расстановка малых форм архитектуры.
1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N ____);
— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;
— уведомлять Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах не позднее ________________ с момента их происшествия.
1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.
1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ____).
1.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
1.7.1. Дата начала работ: «__» ____________ ____ г.
1.7.3. Дата окончания работ: «__» ____________ ____ г.
1.8. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
2. Цена работ. Порядок оплаты
2.1. Цена работ, указанных в п.п.1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N ____ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в пп.1.2.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: ________________ в следующие сроки: ________________.