договор на пошив одежды с физическим лицом образец

Договор подряда на пошив костюма

Скачать бланк в формате docx:
dogovor-podryada-na-poshiv-kostyuma.docx [14,59 Kb] (cкачиваний: 191)

Скачать бланк в формате pdf:
dogovor-podryada-na-poshiv-kostyuma.pdf [54,22 Kb] (cкачиваний: 14)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.

4.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.

5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.

Источник

Договор пошива

Настоящий договор подряда заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, состоит из: договора на 4 (четырех) пронумерованных страницах, Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах: по 1 (одному) для каждой из Сторон Договора, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Симонова Руслана Алексеевича действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, действующая на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика пошив изделий, далее «Работа», указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работу, описанную в пункте 5 Приложений к настоящему Договору, являющегося Техническим Заданием.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения Работы указан в пункте 4 Приложений к настоящему Договору. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.

2.1.6. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в разделе 3 настоящего Договора цену, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.

2.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право по своему усмотрению заключать сделки с третьими лицами. При этом Исполнитель несет полную, в том числе и имущественную, ответственность за качество и своевременность услуг таких третьих лиц перед Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат Работы, или иных недостатков в Работе – немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Произвести окончательную оплату Работ по стоимости, указанной в разделе 3 настоящего Договора, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

2.4. При условии использования эскизов Подрядчика, не передавать интеллектуальную собственность и графические материалы Подрядчика третьим лицам.

3.1. Цена, срок и порядок оплаты Работы указаны в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Оплата Работы, согласно Приложениям к настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ, накладной на передачу Исполнителем Заказчику готовых изделий.

4.3. Претензии по скрытым недостаткам готовых швейных изделий принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, накладной.

4.5. Требования, связанные с явными недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком только при приемке готовой продукции.

5.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени из расчета 0,1 процент от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, в том числе графических (эскизы, макеты логотипов и пр.), а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Исполнителю причиненные убытки.

5.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работы, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процентов от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%

5.6. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать изделия по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

5.7. Срок устранения недостатков Работ – не менее 10 рабочих дней с даты предъявления официальной претензии Заказчика в письменной форме на официальном бланке организации. Срок устранения недостатков может быть увеличен по взаимному согласию Сторон.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9.1. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут его Сторонами (по взаимному письменному согласию) или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между его Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

10.4. Договор не может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке только по причине нарушения срока сдачи-приемки Работ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему.

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.

12.2. Реквизиты Сторон:

Заказчик (полное наименование)

Подрядчик (полное наименование)

Источник

Договор подряда на пошив одежды

……………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

паспорт ………. №………………… выдан………….………….…………. ………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения …………………………. ………………
(наименование органа выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив ……………………………..……………….,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора составляет

2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Материал предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г.

3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …. ……. 20….. г.

3.4. Изделие принимается в срок до «….» …. ……. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:
— после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
— предупредить Заказчика в срок …………. дней о недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;
— письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
— в случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора, письменно уведомить Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении ……………….. дней со дня отправления уведомления;
— в случае остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;
— предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

4.2. Подрядчик вправе:
— приостановить работу, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
— удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость Изделия, предусмотренную договором;
— при обнаружении недостатков Изделия, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков причиненных просрочкой исполнения.

4.3. Заказчик вправе:
— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.4. Заказчик обязуется:
— предоставить Подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
— принять Изделие работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
— известить Подрядчика в срок ………….. дней об обнаруженных недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
— предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков;
— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу;
— возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.
— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.

5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

6. Отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части выполненной работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора.

6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик не представит материал Подрядчику в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия на Изделие составляет ………………………. месяцев.

7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8.3. Подрядчик не производит устранение недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же при появлении дефектов в результате естественного износа.

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Источник

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

Договор оказания услуг по пошиву форменной одежды: содержание и условия

Законодатель четко определил официальное понятие договора поставки, содержится в ст. 506 ГК РФ. Договор заключается между поставщиком и покупателем продукции, договором поставки предусмотрено, что продавец – поставщик, который занимается соответствующей предпринимательской деятельностью, берет на себя обязанность передать в определенный срок производимый товар покупателю, который использует его в целях, не связанных с его потреблением.

ВАЖНО. Поскольку при заключении договора оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды осуществляется ее продажа и данный договор относится к разновидности купли-продажи, то к его содержанию предъявляются такие же требования. Для соблюдения всех существенных условий договора, лучше заполнять уже готовый бланк.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды должен содержать общие существенные условия:

Особенности оформления договора

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды имеет следующие особенности:

Договор на оказание услуг по пошиву и поставке форменной одежды: порядок подписания

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Скачать в PDF Скачать В Word Печать Просмотр

Источник

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

Автор документа

Договор № __
оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

г. ________________ «___» __________ 201__ года

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________ _______________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заявке Заказчика оказать услуги по пошиву и поставке форменной одежды в 201_ году (далее по тексту – Товар), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Требования к Товару, его номенклатура, количество и срок поставки изложены в Спецификации (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар по настоящему Договору поставляется партиями. Объем каждой партии и номенклатура Товара, его количество, стоимость и срок поставки, а также наименование и адрес получателя согласовываются Сторонами в Спецификации и Калькуляции (Приложение №2), которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Исполнитель обязуется поставлять Заказчику Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях, отдельно по каждой партии Товара.

1.5. Исполнитель организует закупку необходимых тканей и обеспечивает изготовление Товара в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями, самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков поставки и обеспечение надлежащего качества Товара.

2. Комплектность, качество и гарантии

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектации должен соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия.

2.2. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке.

2.3. Приемка Товара производится на территории Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора, по адресам, указанным в Спецификациях. Товар сопровождается следующими документами: счет, счет-фактура и товарная накладная (ТОРГ-12) на поставляемый Товар, подписание которой подтверждает приемку Товара Заказчика.

2.4. Приемка Товара производится уполномоченные представителями Сторон в соответствии с Инструкциями о порядке приемки изделий производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Государственным Арбитражем СССР от 15.06.1965г. №П-6 и от 25.04.1966г. №П-7, по товарной накладной (ТОРГ-12) и счету-фактуре, выписанной Исполнителем.

2.5. При обнаружении несоответствия поставленного Товара по количеству, комплектности и/или качеству требованиям настоящего Договора Заказчик совместно с представителем Исполнителя составляет акт и предъявляет соответствующую претензию с указанием недостатков Товара, сроков их устранения и направить его Исполнителю.

2.6. Все затраты, связанные с возвратом (заменой и т.п.) Товара, признанного Сторонами некачественным, лежат на Исполнителе.

2.7. Товар, признанный Сторонами некачественным, должен быть возвращён Исполнителю, который по требованию Заказчика, обязан в месячный срок со дня возврата заменить Товар, либо вернуть Заказчику сумму стоимости Товара, если он был оплачен. Товар, признанный Сторонами некомплектным, должен быть доукомплектован в месячный срок с момента признания его таковым. Некачественный или некомплектный Товар признается таковым в порядке, установленном п.2.5. настоящего Договора.

2.8. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности.

2.9 Исполнитель гарантирует, что Товар принадлежит ему на правах собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц (в том числе и авторские права на Товар).

2.10. Исполнитель гарантирует качество товара и упаковки согласно ГОСТам, техническим условиям, предоставленному Заказчику размерно-ростовочному ряду, соответствующему стандартам действующим на территории Российской Федерации.

2.11. Исполнителем устанавливается гарантийный срок на Товар – 3 (три) месяца со дня передачи Заказчику, учитывая сезонность носки: для осенне-зимнего ассортимента – с 01 октября, для весенне-летнего – с 01 апреля. Гарантийные обязательства по замене Товара выполняются Исполнителем при условии полного соблюдения инструкций по уходу, указанным на ярлыках (требования к чистке, глажке и пр.).

2.12. В случае, если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части станут непригодными для дальнейшего использования, Исполнитель производит бесплатный гарантийный ремонт Товара, включая замену непригодных для использования частей Товара. Заказчик направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или иным способом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказать услуги по пошиву и поставке форменной одежды в соответствии с требованиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение №1) и передать Товар в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2. Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого Товара Спецификации (Приложение №1) и несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

3.1.3. Известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до его отгрузки Заказчику.

3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды.

3.1.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.7. Организовать доставку Товара, его отгрузку, размещения по адресам указанным в Спецификациях.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Произвести необходимые подготовительные действия по организации размещения Товара.

3.3. Заказчик оставляет за собой право давать указания Исполнителю относительно времени отгрузки, адреса доставки Товара и его размещения.

4. Порядок расчетов, сумма по Договору

4.1. Цена единицы Товара по настоящему Договору определяется Калькуляцией на поставку форменной одежды (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Общая цена настоящего Договора составляет _______________ (________________________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС по ставке 18% – ____________ (________________________

_______________________________________________) рублей ____ копеек.

4.3. Оплата Товара (партии Товара), поставляемого по настоящему Договору, производится на основании подписанных Сторонами товарных накладных, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения полного комплекта документов от Исполнителя (в том числе счет, счет-фактура, товарная накладная, другие документы, предусмотренные настоящим Договором).

4.4. Стоимость изготовления и доставки Товара, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

4.5. Цена Товара на период действия настоящего Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Право собственности и риски

5.1. Право собственности на поставленный Товар переходит от Исполнителя к Заказчику с момента принятия Товара Заказчиком по товарной накладной.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит с Исполнителя на Заказчика с момента перехода права собственности.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, выплачивает другой Стороне пени в размере ___% от суммы неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более ___% от просроченной суммы.

6.3. Для целей применения ответственности по Договору учетная ставка банковского процента принимается равной __%.

6.4. Уплата пени в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по Договору.

6.5. Исполнитель несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемого Товара, а также за недопоставку Товара.

6.6. Исполнитель несет ответственность за все возможные убытки и расходы, понесенные Заказчиком, связанные с ненадлежащим заполнением или незаполнением, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичной бухгалтерской документации, связанной с продажей Товара.

6.7. В случае если Исполнитель не исполняет в установленный настоящим Договором срок обязанность поставить Товар Заказчику, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда ____________________.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящего Договора.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» __________ 201__ года включительно. В отношении взаимных расчетов, иных обязательств Сторон, вытекающих из настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут досрочно (кроме случая, предусмотренного пунктом 7.3. настоящего Договора), изменен или дополнен только по взаимному согласованию сторон. Изменения и дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3. Заказчик в соответствии со ст. 310, п.3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (обязательств по настоящему Договору) в полном объеме или частично, при условии оплаты Исполнителю фактически поставленного и принятого Товара. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Исполнителя письменно не менее, чем за __ (________) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

10. Заключительные положения

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, банковских или иных реквизитов, она обязана в течение __ (_____) рабочих дней со дня возникновения изменений письменно известить другую Сторону.

10.2. Условия настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

10.3. В случае внесения изменений или дополнений в Договор по инициативе Заказчика, последний обязан предупредить Исполнителя за ____ дней до внесения изменений и согласовать их в письменном виде.

10.4. При расторжении Договора Стороны принимают все исполненное по нему на дату получения предупреждения о расторжении Договора, составляют акт сверки расчетов и в случае выявления по Договору задолженности какой-либо из его Сторон на дату подписания акта, она должна быть погашена до момента расторжения Договора.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои полномочия по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

10.6. В остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.9. К настоящему Договору прилагается:

Приложение №1 – Спецификация по пошиву и поставке форменной одежды;

Приложение №2 – Калькуляция на поставку форменной одежды.

Источник