договор на пошив спецодежды образец между юр лицами

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

Договор оказания услуг по пошиву форменной одежды: содержание и условия

Законодатель четко определил официальное понятие договора поставки, содержится в ст. 506 ГК РФ. Договор заключается между поставщиком и покупателем продукции, договором поставки предусмотрено, что продавец – поставщик, который занимается соответствующей предпринимательской деятельностью, берет на себя обязанность передать в определенный срок производимый товар покупателю, который использует его в целях, не связанных с его потреблением.

ВАЖНО. Поскольку при заключении договора оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды осуществляется ее продажа и данный договор относится к разновидности купли-продажи, то к его содержанию предъявляются такие же требования. Для соблюдения всех существенных условий договора, лучше заполнять уже готовый бланк.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды должен содержать общие существенные условия:

Особенности оформления договора

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды имеет следующие особенности:

Договор на оказание услуг по пошиву и поставке форменной одежды: порядок подписания

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Скачать в PDF Скачать В Word Печать Просмотр

Источник

Договор на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала государственного учереждения

Автор документа

ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала

Государственное учреждение _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок, что отражено в протоколе от _________________ 20__ г. № _____ заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять услуги по пошиву спецодежды для персонала для нужд ГУ ___________________________________ (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.

Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, определены в Спецификации (приложение № 1).

1.2 За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.3 Срок оказания услуг по пошиву спецодежды с момента подписания договора в течение 20 календарных дней, а в части расчетов – до полного их завершения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

2.1.2. Подписывать своевременно Акты об оказании услуг Исполнителем.

2.1.3. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Оказать Заказчику в полном объеме услуги, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.3. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Получать от Исполнителя услуги, определенные п. 1.1. Договора.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

2.4.2. По письменному уведомлению по согласованию с Заказчиком, производить перенос сроков оказания услуг.

3. Цена договора и порядок взаиморасчетов

3.1. Вознаграждение Исполнителя составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС в размере _______ (___________) рублей и является твердой на весь период действия настоящего Договора.

3.2. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем изменить общую стоимость услуг по настоящему Договору, установленную в пункте 2.1. настоящего Договора пропорционально объему указанных услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

3.3. Оплата производится в безналичной форме, в течение 20 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, представленных Исполнителем, по факту оказания услуги.

Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику. Акт об оказании услуг составляется и подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

3.4. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1. Договора, на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Источник финансирования: внебюджетные средства.

4. Ответственность сторон. порядок разрешения споров

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договора, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

4.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются в Арбитражный суд ____________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия договора

5.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

5.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

5.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

6. Внесение изменений и/или дополнений в договор

6.1. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

7. Срок действия и порядок расторжения договора.

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.3. Настоящий Договор расторгается на основании:

7.3.1. Письменного соглашения Сторон;

7.3.2. Вынесенного в установленном порядке решения судебного органа по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение обязательств по Договору являются результатом действия непреодолимой силы.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

Источник

Договор подряда на пошив одежды

……………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

паспорт ………. №………………… выдан………….………….…………. ………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения …………………………. ………………
(наименование органа выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив ……………………………..……………….,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора составляет

2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Материал предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г.

3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …. ……. 20….. г.

3.4. Изделие принимается в срок до «….» …. ……. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:
— после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
— предупредить Заказчика в срок …………. дней о недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;
— письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
— в случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора, письменно уведомить Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении ……………….. дней со дня отправления уведомления;
— в случае остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;
— предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

4.2. Подрядчик вправе:
— приостановить работу, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
— удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость Изделия, предусмотренную договором;
— при обнаружении недостатков Изделия, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков причиненных просрочкой исполнения.

4.3. Заказчик вправе:
— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.4. Заказчик обязуется:
— предоставить Подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
— принять Изделие работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
— известить Подрядчика в срок ………….. дней об обнаруженных недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
— предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков;
— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу;
— возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.
— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.

5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

6. Отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части выполненной работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора.

6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик не представит материал Подрядчику в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия на Изделие составляет ………………………. месяцев.

7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8.3. Подрядчик не производит устранение недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же при появлении дефектов в результате естественного износа.

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Источник

Договор пошива

Настоящий договор подряда заключен между сторонами-участниками, указанными ниже, состоит из: договора на 4 (четырех) пронумерованных страницах, Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах: по 1 (одному) для каждой из Сторон Договора, причем все экземпляры имеют равную юридическую силу.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Симонова Руслана Алексеевича действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, действующая на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика пошив изделий, далее «Работа», указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работу, описанную в пункте 5 Приложений к настоящему Договору, являющегося Техническим Заданием.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения Работы указан в пункте 4 Приложений к настоящему Договору. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.

2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.

2.1.6. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в разделе 3 настоящего Договора цену, Подрядчик имеет право на удержание результата Работы.

2.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.3. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право по своему усмотрению заключать сделки с третьими лицами. При этом Исполнитель несет полную, в том числе и имущественную, ответственность за качество и своевременность услуг таких третьих лиц перед Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от Договора, ухудшающего результат Работы, или иных недостатков в Работе – немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.2. Произвести окончательную оплату Работ по стоимости, указанной в разделе 3 настоящего Договора, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.3.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

2.4. При условии использования эскизов Подрядчика, не передавать интеллектуальную собственность и графические материалы Подрядчика третьим лицам.

3.1. Цена, срок и порядок оплаты Работы указаны в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Оплата Работы, согласно Приложениям к настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ, накладной на передачу Исполнителем Заказчику готовых изделий.

4.3. Претензии по скрытым недостаткам готовых швейных изделий принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ, накладной.

4.5. Требования, связанные с явными недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком только при приемке готовой продукции.

5.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени из расчета 0,1 процент от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, в том числе графических (эскизы, макеты логотипов и пр.), а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Исполнителю причиненные убытки.

5.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работы, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процентов от суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но суммарно не более 15%

5.6. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать изделия по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

5.7. Срок устранения недостатков Работ – не менее 10 рабочих дней с даты предъявления официальной претензии Заказчика в письменной форме на официальном бланке организации. Срок устранения недостатков может быть увеличен по взаимному согласию Сторон.

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9.1. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях.

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут его Сторонами (по взаимному письменному согласию) или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между его Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

10.4. Договор не может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке только по причине нарушения срока сдачи-приемки Работ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

11.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему.

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.

12.2. Реквизиты Сторон:

Заказчик (полное наименование)

Подрядчик (полное наименование)

Источник