договор на проведение сельскохозяйственных работ
Образец договора о совместной деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, заключаемого между юридическими лицами
Двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и действовать совместно для получения прибыли без образования юридического лица. Сторонами договора, заключаемого для коммерческой деятельности, могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Вкладом могут быть любые вещи, деньги, профессиональные навыки, деловая репутация. Оценка вкладов производится по соглашению сторон. Вклады и полученная от деятельности продукция находится в их общей долевой собственности. Для совершения сделок требуется согласие всех сторон. Прибыль распределяется пропорционально стоимости вкладов. Соглашение об устранении кого-либо от распределения прибыли – ничтожно.
ДОГОВОР
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Участники обязуются путем объединения имущества и усилий совместно действовать в целях создания, развития и эксплуатации производственных мощностей для производства и переработки сельскохозяйственной продукции для удовлетворения своих потребностей и получения прибыли.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ
3.2. Сделки, относящиеся к совместной деятельности, заключаются в установленном законодательством порядке Участником 1 с согласия Участника 2. Права и обязанности, порожденные этими сделками, являются правами и обязанностями всех Участников Договора о совместной деятельности.
4. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
4.1. Для достижения целей совместной деятельности Участники обязуются внести равные по размеру взносы, которые вместе с имуществом, созданным или приобретенным в результате их совместной деятельности, являются их общей долевой собственностью. Размер долевого участия определяется размерами произведенных взносов.
4.3. Участники Договора не вправе распоряжаться долей в общем имуществе без согласия другого Участника Договора, за исключением той части продукции и доходов от этой деятельности, которая поступает в распоряжение каждого из Участников.
4.4. Имущество, объединенное Участниками Договора для совместной деятельности, учитывается на отдельном балансе и самостоятельном балансе Участника 1.
4.5. Взыскание по долгам Участника Договора, не связанным с совместной деятельностью, может быть в установленном порядке обращено на его долю в общей собственности, при недостаточности другого имущества, принадлежащего этому Участнику.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
5.1. Общие расходы, предусмотренные настоящим Договором, и убытки, возникшие в результате совместной деятельности, покрываются за счет общего имущества Участников, а недостающие суммы раскладываются между Участниками пропорционально их взносам в общее имущество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, виновный Участник обязан уплатить другому Участнику неустойку в размере % от суммы неисполненного в установленный срок обязательства и возместить убытки в части, не покрытой неустойкой. Участник освобождается от ответственности, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств.
6.2. Участник, не исполнивший или не надлежащим образом исполнивший обязательства, несет имущественную ответственность перед другим Участником, если не докажет, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
6.4. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное расторжение допускаются по соглашению его Участников. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению арбитражного суда в случаях, предусмотренных законодательными актами.
6.5. В случае расторжения Договора по соглашению сторон или истечения срока его действия общая долевая собственность Участников распределяется пропорционально их взносам.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Участниками, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в арбитражном суде.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждого из Участников.
Примерная форма договора на выполнение сельскохозяйственных работ с использованием оборудования и техники заказчика (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Договор на выполнение сельскохозяйственных работ
с использованием оборудования и техники заказчика
[ место заключения договора ]
[ Полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[ полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс сельскохозяйственных работ на полях Заказчика площадью [ значение ] га, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Комплекс сельскохозяйственных работ включает в себя следующие этапы:
— предпосевная обработка почвы,
— посев [ указать культуры ],
— уборка и транспортировка урожая,
— хранение урожая на складе Подрядчика.
1.3. Материально-технические средства, специальное оборудование и технику в соответствии с установленными объемами и видами работ, а также все расходные материалы, в том числе удобрения, предоставляет Заказчик.
1.4. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ всем установленным стандартам и нормативам.
2. Срок выполнения работ
2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее [ указать срок ].
2.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком проведения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Работы должны быть завершены в срок до [ указать срок ].
2.4. Работы считаются выполненными после приемки Заказчиком собранного урожая и подписания Сторонами акта выполненных работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно условиям настоящего договора.
3.1.2. Использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работ представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
3.1.3. Выделить для проведения работ, указанных в пункте 1.2 настоящего договора, квалифицированных специалистов и рабочих соответствующей квалификации.
3.1.4. В течение [ значение ] дней с момента завершения работ, уведомить Заказчика о готовности урожая к сдаче.
3.1.5. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, техники; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.6. Обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить материалы, оборудование и технику, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.
3.2.2. Производить оплату работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.2.3. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
3.2.4. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (собранный урожай), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.5. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Удерживать результат работ, а также принадлежащие Заказчику оборудование, технику, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением настоящего договора, до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
3.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредоставление материала, оборудования, техники, препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков в случае, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
4. Цена работы и порядок расчетов
4.1. Цена работы, выполняемой по настоящему договору, составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
4.2. Стоимость работ по настоящему договору считается твердой.
4.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
4.4. Оплата выполненных работ производится ежемесячно, не позднее [ значение ] числа месяца, следующего за расчетным, согласно Графику оплаты работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
Окончательный расчет производится между Сторонами в день подписания Сторонами акта выполненных работ.
4.5. Оплата выполненных работ производится путем [ вписать нужное, например, перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный при заключении настоящего договора ].
5.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым действующим законодательством.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, техники или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
6.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [ значение ] % стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [ вписать нужное ] % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Договор на проведение сельскохозяйственных работ
Договор N ___
на выполнение сельскохозяйственных работ с использованием
оборудования и техники заказчика
г. __________ «___»________ ____ г.
___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс сельскохозяйственных работ на полях Заказчика площадью _____ га (именуются в дальнейшем «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Комплекс сельскохозяйственных работ включает в себя следующие этапы:
1.2.1. Вспашка почвы.
1.2.2. Предпосевная обработка почвы.
1.2.3. Посев _____________________.
1.2.4. Уход за посевами.
1.2.5. Внесение удобрения.
1.2.6. Уход за парами.
1.2.7. Уборка и транспортировка урожая.
1.2.8. Хранение урожая на складе Подрядчика.
1.3. Материально-технические средства, специальное оборудование и технику в соответствии с установленными объемами и видами Работ, а также все расходные материалы, в том числе удобрения, предоставляет Заказчик.
1.4. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ всем установленным стандартам и нормативам.
1.5. Подрядчик должен приступить к выполнению Работ не позднее ____________________.
1.6. Работы должны быть завершены в срок до ______________________.
1.7. Работы считаются выполненными после приемки Заказчиком собранного урожая и подписания Сторонами Акта выполненных Работ (Приложение N 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Своими силами и средствами выполнить Работы в объеме согласно условиям настоящего Договора.
2.1.2. Использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену Работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
2.1.3. Выделить для проведения Работ квалифицированных специалистов и рабочих соответствующей квалификации.
2.1.4. В течение _____ дней с момента завершения Работ уведомить Заказчика о готовности урожая к сдаче.
2.1.5. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, техники; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы или иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.1.6. Обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц.
2.1.7. По окончании выполнения Работ составить Акт выполненных работ (Приложение N 1) и передать его на подпись Заказчику.
2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
2.2.2. Удерживать результат Работ, а также принадлежащие Заказчику оборудование, технику, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением настоящего Договора, до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
2.2.3. Не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление материала, оборудования, техники, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
2.2.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить материалы, оборудование и технику, необходимые для выполнения Работ, надлежащего качества.
2.3.2. Производить оплату Работ в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.
2.3.3. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ.
2.3.4. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную Работу (собранный урожай), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.5. Подписать Акт выполненных работ (Приложение N 1) в течение ____ дней с момента его получения либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок.
2.3.6. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю Работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Работу.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков в случае, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
2.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
3. Финансовые условия и порядок расчетов
3.1. Цена Работы, выполняемой по настоящему Договору, составляет сумму в размере ________ (__________) рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Стоимость Работ по настоящему Договору считается твердой.
3.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.
3.4. Оплата выполненных Работ производится ежемесячно, не позднее ____ числа месяца, следующего за расчетным.
3.5. Окончательный расчет производится между Сторонами в день подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N 1).
3.6. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, техники или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.
4.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Исполнителя Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере ____% от стоимости Работ за каждый день просрочки.
4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере ____% от стоимости Работ за каждый день просрочки.
4.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.6 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
4.8. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
4.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.6 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.6 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения
Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.1. Акт выполненных работ (Приложение N 1).
9. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик: Подрядчик:
____________________________________ ___________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП: ___________________________ ИНН/КПП: __________________________
ОГРН: ______________________________ ОГРН: _____________________________
Телефон: __________ Факс: __________ Телефон: __________ Факс: _________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________
Банковские реквизиты: ______________ Банковские реквизиты: _____________
____________________________________ ___________________________________
(вариант: (вариант:
____________________________________ ___________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________ Адрес: ____________________________
____________________________________ ___________________________________
Паспортные данные: _________________ Паспортные данные: ________________
____________________________________ ___________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: __________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________
Счет: _____________________________) Счет: ____________________________)
Заказчик: Подрядчик:
_______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
———————————
Информация для сведения:
Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.