договор на ремонт электрооборудования образец
Договор перемотка электродвигателей 2020
Или задайте нам любой интересующий Вас вопрос по телефону
+7 (978) 100-09-82 — для всех регионов РФ.
Скачать договор 2020
Скачать реквизиты (карточка компании)
Образец договора на ремонт электрооборудования (электродвигателей, трансформаторных устройств)
Договор № _________
на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию
и ремонту электрооборудования (электродвигателей, трансформаторных устройств)
г. Симферополь ____/_________/2020 г.
_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________/_________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Левченко Станислава Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнять работы(услуги) по техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей, трансформаторных устройств и прочего электрооборудования с перемоткой электрообмоток.
1.2. Заказчик обязуется производить оплату согласно выставленных счетов Исполнителя по стоимости, согласованной с Заказчиком, на момент выполнения работы (услуг).
1.3. Оплата за выполняемые работы технического обслуживания и ремонта производится по безналичному расчету на расчетный счёт Исполнителя (Исполнитель является плательщиком НДС 20%).
2. Гарантия качества
2.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ (услуг) согласно п. 1.1. и гарантирует качество выполняемых работ (услуг) со дня отгрузки (выдачи) в течении 6-ти месяцев, при условии правильной эксплуатации электрооборудования, согласно ТУ. Акт рекламации Заказчик рассматривает при наличии паспорта, журнала, фактически отработанного времени электродвигателя или прочего электрооборудования по форме утверждённой Ростехнадзором РФ.
3. Порядок рассмотрения споров
3.1. Возникающие по настоящему договору споры урегулируются путем переговоров. Если стороны не могут прийти к согласию, спор решается в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ в Арбитражном суде Республики Крым.
4. Изменения расторжения договора
4.1. Изменения и дополнения вносятся в договор дополнительными письменными соглашениями.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента его подписания до 31 декабря 2019 года, а в части расчётов до полного исполнения обязательств по настоящему договору.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
__________/ __________ /__________
м.п.
директор ______________ Левченко Станислав Геннадиевич
м.п.
Договор подряда на ремонт электрооборудования
Договор подряда на ремонт электрооборудования
на выполнение работ по ремонту электрических машин
«__» _________ 202_ г.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту _____________________, далее Изделие.
1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, а также обеспечить технической документацией и сообщить об изменении технических параметров, принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.2. Стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
2.3. Заказчик производит оплату за выполнение работ по капитальному ремонту ______________ на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.4. Заказчик производит предоплату в размере 100% стоимости работ по счету в течение 3(трех) банковских дней с момента получения счета. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Исполнение заказа производится с момента предоплаты счета Подрядчика.
2.5. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора и Спецификации, присвоенные при регистрации Поставщиком.
2.6. Подрядчик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса РФ.
2.7. Установленная в Договоре стоимость и виды работ могут быть изменены только по письменному согласованию сторон.
2.8. Хранение отремонтированного Изделия осуществляется Подрядчиком 30 (тридцать) календарных дней бесплатно, за каждый последующий день хранения с Заказчика взымается оплата в размере 0,05% от суммы счета (заказа).
2.9. В случае отказа Заказчика от проведения ремонта, последний оплачивает проведение Подрядчиком дефектовки Изделия в размере 10% от стоимости ремонта, указанной в счете.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ составляет не более 30-и рабочих дней с момента оплаты.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы с согласия Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации (Акта сдачи-приемки работ), подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Подготовить и сдать Изделие в ремонт.
4.2.2. Принять выполненную работу и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 2-х рабочих дней или оформить письменный отказ с указанием причин.
4.2.3. Производить оплату согласно условиям настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии условиям настоящего Договора.
4.2.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и данным Договором.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Принять Изделие в ремонт.
4.4.2. Производить ремонт Изделия в соответствии с установленными правилами ремонта, стандартами, техническими условиями и применением действующих технологий
4.4.3. Выполнить работу в срок установленный настоящим Договором.
4.4.4. Выполнять работы с соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм и нести ответственность самостоятельно перед контролирующими органами
4.4.5. Предоставить Заказчику вместе с отремонтированным Изделием товаросопроводительные документы, оформленные надлежащим образом по унифицированным формам, действующим на момент отгрузки Изделия. Не позднее 5 (пяти) дней от даты отгрузки Изделия, Подрядчик выставляет и передает Заказчику Счет-фактуру на ремонт Изделия в соответствии с законодательством РФ. Дополнительная информация о грузоотправителе, грузополучателе, о датах отгрузки и прибытии указывается в счетах-фактурах в соответствии с законодательством РФ (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 (ред. от 29.11.2014) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»).
4.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и данным Договором.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости проведения ремонта по телефону или иным способом и организует доставку Изделия на производственную площадку Подрядчика.
5.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ по телефону или иным способом, передает отремонтированное Изделие и предоставляет Заказчику, подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
5.3. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, рассматривает результаты выполненных работ на предмет соответствия их требованиям объема и качества изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ.
5.4. При несогласии с объемами и качеством выполненных работ Заказчик возвращает Подрядчику Акт сдачи-приемки работ с мотивированными возражениями и указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в технически возможный короткий срок в соответствии с Актом рекламации устранить указанные недостатки и произвести доработки за свой счет.
5.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки выполненных ремонтных работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).
5.6. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, обстоятельства выхода из строя электрооборудования выясняются комиссией из представителей сторон на территории Заказчика или производственной базе Подрядчика.
5.7. Выдача Изделий из ремонта производится только при предъявлении подписанного договора и доверенности.
5.8. При нецелесообразности выполнения ремонта, по согласованию с Заказчиком, составляется двухсторонний акт выбраковки электрической машины, подписываемый сторонами. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы по выбраковке электрооборудования (разборка, дефектовка, сборка).
6.1. Подрядчик гарантирует нормальную работу отремонтированного Изделия в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки, при соблюдении Заказчиком условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В зависимости от состояния и количества, ранее проведенных ремонтов Изделия, гарантия может быть снижена, но не более чем наполовину.
6.2. В период действия настоящих гарантийных обязательств, Заказчик обязан проводить работы по обслуживанию, текущему ремонту и испытаниям Изделия в соответствии с требованиями действующей нормативной и эксплуатационной документации.
6.3. Гарантия распространяется только на узлы, агрегаты отремонтированные Подрядчиком.
6.4. При выходе из строя Изделия в период гарантийного срока, Заказчик в двухдневный срок обязуется в письменной форме вызвать представителей Подрядчика для комиссионного расследования причин. При отсутствии письменного уведомления о выходе из строя электрической машины претензии не принимаются.
6.5. Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком расследовать причины аварийного выхода из строя отремонтированного Изделия, не отработавшего гарантийный срок, с составлением двухстороннего Акта расследования установленной формы.
6.6. Если причиной выхода из строя Изделия в период гарантийного срока является не качественность ремонта по вине Подрядчика, то он за свой счет обязан устранить неисправность. Гарантийный ремонт, производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта расследования. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, а также на время, в течение которого Изделие не эксплуатировалось из-за обнаруженных в нем дефектов.
6.7. В случае отсутствия вины Подрядчика, Заказчик оплачивает расходы, понесенные Подрядчиком при расследовании (транспортные расходы, командировочные, работа специалистов и пр.).
6.8. При неявке Подрядчика, Заказчик составляет Акт рекламации в одностороннем порядке, при этом он может привлечь независимую экспертизу.
6.9. Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированное Изделие, если:
— объем ремонтных работ, выполненных по требованию Заказчика, не соответствует Правилам ремонта электрических машин, стандартам, нормам и техническим условиям;
— Заказчиком нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации Изделия;
— Изделие подвергалось разборке и ремонту в гарантийный период без уведомления Подрядчика.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего Договора, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В таком случае обстоятельства и действия должны быть подтверждены документами компетентных органов либо общеизвестны
7.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:
– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;
– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;
– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
7.4. При одностороннем необоснованном отказе от исполнения настоящего договора Заказчиком, он обязан возместить Подрядчику все понесенные последним расходы, связанные с исполнением договора.
7.5. Подрядчик не несет ответственности за неисправности и аварии отремонтированного Изделия, вызванные его неправильной эксплуатацией.
7.6. Подрядчик несет все риски утраты или повреждения Изделия, с момента его получения от Заказчика (с момента доставки его Заказчиком Подрядчику).
7.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, а Подрядчиком сроков ремонта, вводятся штрафные санкции в размере 0,01% за каждый просроченный день от стоимости ремонта Изделия, но не более 10%.
7.8. Все суммы неустойки, убытков (далее «штрафные санкции»), указанных в настоящем Договоре, уплачиваются, возмещаются виновной Стороной только после предъявления ей письменного требования (претензии) от другой Стороны, либо после вступления в законную силу решения суда. Сторона, предъявляющая требование/претензию об уплате/возмещении штрафных санкций другой Стороне, обязана начислить сумму штрафных санкций только после получения этой суммы на свой расчетный счет.
7.9. Срок для ответа на требование/претензию устанавливается 10 рабочих дней со дня получения требования/претензии. Отсутствие мотивированного ответа на требование/претензию в течение указанного срока означает согласие Стороны с условиями требования/претензии и Сторона, допустившая просрочку исполнения и/или причинившая реальный ущерб другой Стороне, обязана удовлетворить требования другой Стороны. Все требования/претензии направляются Сторонами по почте с уведомлением о получении либо вручаются лично под расписку принявшего лица.
7.10. Уплата штрафных санкций виновной Стороной не освобождает ее от выполнения обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.
9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
9.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.
9.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
9.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «__» ______202__ г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.
11.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
11.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
11.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
12.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
12.3. В случае возникновения у стороны настоящего договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований, она должна письменно уведомить об этом другую сторону, вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
12.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая Сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
12.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.
12.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 0,1 % от общей цены договора.
12.7. Обстоятельства, по которым даны заверения, являются существенными для сторон при заключении и исполнении договора.
13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
13.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
13.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
13.3. Подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда предоставление копий таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.
13.4. Любой ущерб, причиненной Стороне несоблюдением требований настоящей статьи Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.2. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с условиями Договора, а также в случае изменений у Стороны по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с уведомлением о вручении, за исключением случаев, указанных в Договоре.
14.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Спецификации, изменения и/или дополнения к нему могут быть заключены путем обмена документами посредством факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему договору. Сторона, получившая оригинальные экземпляры подписанных и скрепленных печатью другой Стороны договора Спецификаций, изменений и/или дополнений к нему, заключенных путём обмена документами по факсимильной или электронной связи, обязана в трехдневный срок с момента их получения подписать, скрепить печатью и направить в адрес другой Стороны оригинальный экземпляр заключенного Сторонами договора Спецификаций, изменений и/или дополнений к нему. Заявки, уведомления, письма и сообщения, направленные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу.
14.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
14.5. Подрядчик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.
15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
346130,Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Донецкая,16
346130,Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Донецкая,16
Р/ счет- 40702810008480000090
Банк- Филиал РРУ ПАО «МИнБ»
тел/факс: 8(863 85) 2-04-16
_________________ Г. С. Головатый
Related Posts
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных. read more
Поставщикам
ПОСТАВЩИКАМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ: ООО «Агропромсервис» заинтересовано в долгосрочных поставках следующего электрооборудования и материалов для ремонта электродвигателей: — электродвигатели. read more
Участникам государственных закупок по 44-ФЗ
Письмо Минэкономразвития России от 15.03.2016 № 6770-ЕЕ/Д28и, по вопросу осуществления закупок в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93. read more