договор на ремонт судна
Договор на ремонт судна
ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
на ремонт морского судна
г. _______________ «__»__________ ___ г.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4. НАДЗОР КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
4.1. Ремонт Судна по настоящему Договору проводится под надзором Классификационного общества ___________________ (указать наименование) и Заказчика.
4.2. Стороны обязаны в срок ________ с момента подписания настоящего Договора:
4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и технологическую документацию по СТСиК, поднадзорным Классификационному обществу, и приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным обществом.
4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на Судне.
4.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества по его требованию необходимые конструкторские, технологические и технические документы.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ___%.
5.2. В стоимость включены расходы: ____________________________.
5.3. В стоимость работ не включаются расходы: _________________________.
5.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость работ в следующем порядке: _________________________ в следующие сроки: ___________________.
5.5. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.
6.1. Дата подписания акта приемки Судна в ремонт (Приложение N ____) считается датой начала ремонта.
6.2. Дата подписания акта приемки Судна из ремонта (Приложение N ____) является датой окончания ремонта.
6.3. Промежуточные сроки выполнения работ:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
6.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
6.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.
7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Подрядчиком в срок: ___________ и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом. При испытаниях проверяются: качество выполненных ремонтных работ, работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами. Ответственность за проведение испытаний после ремонта и исправную работу СТСиК, отремонтированных Подрядчиком, несет Подрядчик. Обслуживание СТСиК во время испытаний обеспечивает экипаж Судна.
7.2. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то после их устранения по требованию Заказчика или Классификационного общества проводятся повторные испытания.
8.1. Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет _______________, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, со дня подписания акта приемки Судна из ремонта.
8.2. На дефекты, связанные с некачественным выполнением ремонтных работ, обнаруженные в течение гарантийного периода, оформляются рекламационные акты, которые представляются Подрядчику, выявленные дефекты устраняются Подрядчиком в сроки: _____________________.
8.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование.
8.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на верфи Подрядчика для устранения дефектов, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.
В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу.
8.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения, фотографии, отчеты и т.д. Претензия удостоверяется независимым сюрвейером.
8.6. Подрядчик обязан выдать свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.
8.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.
8.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эксплуатации более чем на _____ дней, гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно не эксплуатировалось.
9.1. Ответственность за организацию безопасной стоянки Судна на акватории Подрядчика несет администрация Подрядчика.
9.2. Ответственность за полноту и качество выявления дефектов СТСиК, переданных в ремонт, несет Подрядчик в объеме работ, включенных в ведомость заявленных ремонтных работ. Для участия в выявлении дефектов Подрядчик приглашает уполномоченного представителя Заказчика и при необходимости инспекторов соответствующих органов надзора.
9.3. Ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам несет Подрядчик. Все предъявляемые Подрядчиком к сдаче Заказчику СТСиК должны быть предварительно проверены Подрядчиком с оформлением соответствующих актов.
В необходимых случаях к участию в приемке Судна из ремонта Заказчик привлекает Классификационное общество.
9.4. При просрочке оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки.
9.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки.
9.6. В случае нарушения Заказчиком срока принятия выполненных ремонтных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей.
10. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
10.1. Старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, остаются собственностью Заказчика и могут быть по согласованию Сторон переданы Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной Сторонами цене.
11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием стихийных бедствий, военных действий и других чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, выходящих за пределы разумного контроля Сторон.
11.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок изменяется соответственно времени действия возникших форс-мажорных обстоятельств.
11.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана не позднее _____ (________) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, а также прекращения их действия в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
11.4. В случае вынужденного прекращения работ на доке по метеорологическим условиям представители Сторон составляют двухсторонний акт, к которому обязательно должна быть приложена справка о метеорологических условиях, влиявших на продолжительность докового ремонта.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров.
12.2. В случае возникновения спора по качеству проведенных работ каждая Сторона праве за свой счет произвести экспертизу. Присутствие второй Стороны при проведении экспертизы обязательно. Уведомление о проведении экспертизы должно быть направлено в порядке, определенном п. 12.3 настоящего Договора.
12.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.
12.4. В случае неурегулирования спора путем переговоров он подлежит разрешению арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик: (Вариант: Капитан судна:
___________________________ ___________________________ _____________________________
(наименование) (наименование) (Ф.И.О.)
Юридический/фактический Юридический/фактический Адрес:
адрес: адрес: _____________________________
___________________________ ___________________________ _____________________________
___________________________ ___________________________ Паспортные данные:
ИНН/КПП ___________________ ИНН/КПП ___________________ _____________________________
ОГРН ______________________ ОГРН ______________________ ____________________________)
ОКПО ______________________ ОКПО ______________________
Телефон: __________________ Телефон: __________________
Факс: _____________________ Факс: _____________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
___________________________ ___________________________
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
Вариант.
___________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: ____________________
___________________________
Паспортные данные:
___________________________
___________________________
Телефон: __________________
Адрес электронной почты:
___________________________
Счет ______________________
___________________________ ___________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
___________________________ ___________________________ _____________________________
(подпись) (подпись) (подпись)
Раздел 50. Типовой договор на сдачу судна в аренду сторонним организациям
Раздел 50. Типовой договор* на сдачу судна в аренду
сторонним организациям
Зарплата лицам судового экипажа выплачивается Пароходством, однако при необходимости по требованию Пароходства Арендатор обязан выдавать капитану денежный аванс для указанных целей в счет платежей по аренде.
6. С момента приема судна в аренду Арендатор несет ответственность за нарушение требований техники безопасности на судне.
В пунктах, где отсутствуют торговые организации и медицинские учреждения Пароходства, Арендатор обязан по требованию Пароходства обеспечить необходимое снабжение экипажа судна продовольствием за счет команды, а также организовать медицинское обслуживание членов судовой команды в случае их болезни.
8. В течение всего срока действия настоящего договора Арендатор обязан содержать судно в полной исправности. Текущий ремонт судна, инвентаря и т.п. в условиях нормальной эксплуатации судна производится Арендатором за счет Пароходства.
9. Время, необходимое для чистки котлов и механизмов, ремонта, забора топлива, материалов, продовольствия и других стоянок, вызванных эксплуатацией судна, не исключается из времени аренды, оплачиваемого Арендатором.
Передача судна из аренды оформляется сторонами в соответствии с п.4 настоящего договора.
11. Арендатор, в случае повреждения арендуемого судна, несет ответственность, если не докажет, что повреждение судна произошло не по его вине, независимо от района использовании судна и подчинения ему в оперативном отношении экипажа арендуемого судна.
В случае повреждения судна или его оборудования по вине Арендатора он обязан произвести за свой счет необходимый ремонт.
При этом время буксировки аварийного судна к месту ремонта и обратно не исключается из общего времени аренды.
13. При пользовании Арендатором судна для работ, не предусмотренных настоящим договором, или за пределами района, указанного в п. 1, а также в случаях предоставления без согласия Пароходства Арендатором судна в пользование другой организации или задержки сдачи судна Пароходству по истечении срока аренды имущественная ответственность перед Пароходством за гибель или повреждение судна во всех случаях ложится на Арендатора.
14. О факте гибели или повреждения судна капитан судна немедленно сообщает Пароходству и совместно с Арендатором составляет аварийный акт, который передается ближайшему инспектору судоходной инспекции бассейна.
15. В случае несдачи из аренды в пункте и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и окончания навигационного периода Арендатор обязан своими силами, средствами и за свой счет поставить судно на зимний отстой в безопасном месте, обеспечить проведение необходимых работ по безопасному отстою в осенний, зимний и весенний периоды, а также оплатить в соответствии с действующим законодательством расходы членам судовой команды, возвращающимся к месту планового отстоя флота Пароходства, и выдать им компенсацию (подъемные) согласно положению.
При просрочке возврата судна из аренды Арендатор уплачивает Пароходству арендную плату в двойном размере за все время просрочки без начисления пени и неустойки.
17. Действие настоящего договора прекращается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
Примерная форма договора на выполнение ремонта морского (речного) судна (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.
Договор на выполнение ремонта морского (речного) судна
г. [ место заключения договора ]
[ Наименование/Ф. И. О. владельца судна ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с одной стороны и
[ наименование судоремонтной организации ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.2. Исполнитель выполняет ремонт своими силами с помощью собственных материалов и оборудования на своей территории по адресу: [ вписать нужное ].
1.3. Перечень и объем ремонтных работ приведен в исполнительной ремонтной ведомости, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Порядок приема-передачи судна
2.1. Заказчик своими силами и за свой счет доставляет Судно в место оказания услуг, указанное в п. 1.2 настоящего договора.
2.2. Прием-передача Судна в ремонт Исполнителю и после ремонта Заказчику оформляется актами приема-передачи судна.
2.3. Выдача Судна Заказчику производится после проверки полноты и качества выполненного ремонта, комплектности и сохранности его товарного вида.
2.4. Моментом (днем) окончания ремонта признается момент (день) подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Сроки выполнения ремонта
3.1. Постановка Судна в ремонт и начало ремонтных работ должны быть осуществлены Исполнителем в срок не позднее [ число, месяц, год ], окончание ремонтных работ должно быть завершено не позднее [ число, месяц, год ].
3.2. Исполнитель [ имеет/не имеет ] право на досрочное выполнение ремонта.
3.3. В случае досрочного выполнения ремонта Исполнитель уведомляет об этом Заказчика [ если договором предусмотрено право на досрочное выполнение ремонта ].
4. Надзор Классификационного общества
4.1. Ремонт Судна по настоящему договору проводится под надзором Классификационного общества [ наименование ] и Заказчика.
4.2. Стороны обязаны в [ срок ] с момента подписания настоящего Договора:
4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и технологическую документацию по судовым техническим средствам, корпусным конструкциям и системам, поднадзорным Классификационному обществу, и приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным обществом.
4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на Судне.
4.2.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества, по его требованию, необходимые конструкторские, технологические и технические документы.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов назначить уполномоченного представителя и в течение [ значение ] дней с момента назначения известить об этом Исполнителя.
5.1.2. Предоставить возможность уполномоченным представителям Исполнителя посетить Судно с целью уточнения ремонтной документации, объемов, характера и особенностей заявленных Заказчиком ремонтных работ.
5.1.3. Согласовать смету-ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом.
5.1.4. Обеспечить подготовку Судна к ремонту.
5.1.5. Передать Исполнителю конструкторскую и техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ.
5.1.6. Утвердить состав и численность экипажа, обеспечивающего безопасную и безаварийную стоянку Судна в ремонте.
5.1.7. Застраховать Судно.
5.1.8. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.1.9. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.
5.1.10. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
5.1.11. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.1.12. [ Иные обязанности ].
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Проверять соблюдение сроков, а также качество оказываемых услуг в любое время.
5.2.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.3. Требовать своевременного предоставления отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору.
5.2.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг, а также отчетной документации.
5.2.5. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.
5.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, уплатив Исполнителю фактически понесенные расходы.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Принять, осмотреть Судно и оформить необходимые документы.
5.3.2. Произвести качественный ремонт Судна в соответствии с требованиями Классификационного общества, действующими в Российской Федерации техническими условиями и международными стандартами
5.3.3. Выполнить ремонтные работы в сроки, указанные в разд. 3 настоящего договора
5.3.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Судна от момента (дня) принятия его в ремонт до момента (дня) приемки его Заказчиком.
5.3.5. Представлять Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством отчетные документы.
5.3.6. Приостановить ремонтные работы и немедленно предупредить Заказчика, запросив у него дальнейшие указания, при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.3.7. В течение [ значение ] дней устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки услуг.
5.3.8. Использовать качественные запасные части и материалы, не обремененные правами третьих лиц.
5.3.9. Предоставлять гарантию на оказанные услуги на [ срок ] и на установленные запчасти, детали, агрегаты на [ срок ].
5.3.10. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации Судна.
5.3.11. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг.
5.3.12. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение [ значение ] дней с момента получения уведомления.
5.3.13. В случае привлечения к оказанию услуг третьих лиц (соисполнителей) указать в отчетной документации перечень выполненных ими работ.
5.3.14. Содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства.
5.3.15. Обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий.
5.3.16. Осуществлять повседневное наблюдение и проведение оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна.
5.3.17. Своевременно извещать Заказчика об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций.
5.3.18. В каждом отдельном случае согласовывать с Заказчиком работы на Судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-забортной и секущей арматуры и т. п.) и приступать к выполнению вышеуказанных работ только после получения согласия Заказчика.
5.3.19. Нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна судовых технических средств, корпусных конструкций и систем, узлов и деталей.
5.3.20. Нести ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории Исполнителя и в районе стоянки Судна.
5.3.21. Уведомить Заказчика о готовности Судна к приемке, подготовить акт приема-передачи Судна из ремонта.
5.3.22. Не позднее [ значение ] дней с момента окончания ремонта Судна обеспечить:
— уборку мусора с Судна;
— возврат на Судно документации, полученной от Заказчика;
— передачу Заказчику отчетной документации по ремонту Судна и исполнительной ремонтной ведомости.
5.3.23. [ Иные обязанности ].
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.4.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
5.4.3. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) с письменного согласия Заказчика [ или можно предусмотреть, что привлечение третьих лиц не допускается ].
5.4.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6. Цена договора и порядок оплаты
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
6.3. Заказчик оплачивает произведенный ремонт в течение [ значение ] дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.4. Оплата осуществляется [ наличными денежными средствами Исполнителю или путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя ].
7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом.
7.2. При испытаниях проверяются:
— качество выполненных ремонтных работ;
— работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами.
7.3. Ответственность за проведение испытаний несет Исполнитель.
7.4. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то после их устранения, по требованию Заказчика или Классификационного общества, проводятся повторные испытания.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
8.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (соисполнителями), привлеченными им к оказанию услуг по настоящему договору.
8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.
9. Заключительные положения
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон
[ подпись, инициалы, фамилия ]
[ подпись, инициалы, фамилия ]
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма договора на выполнение ремонта морского (речного) судна
Разработана: Компания «Гарант», август 2013 г.