договор на ремонт жд путей образец

Договор на текущее содержание и ремонт подъездного пути необщего пользования

Автор документа

ДОГОВОР

на текущее содержание и ремонт подъездного пути необщего пользования

г. ________________ « __ » __________ 20___г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

По согласованию сторон, объем работ по договору может быть увеличен не более, чем на 10% от первоначального объема работ, предусмотренного настоящим договором.
1.2. Сумма договора составляет _____________________________________ руб., в том числе НДС 18 % ___________________________ руб.

1.3. Срок оказания услуг с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.

2. Обязанности сторон.

2.1. Заказчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

2.1.1. Обеспечение на пути безопасных условий труда работников Исполнителя, связанных с исполнением условий настоящего договора.

2.1.2. Согласование с Исполнителем производства всех работ, выполняемых на пути, в том числе связанных с подвижным составом, находящимся на этом пути.

2.1.3. Производство оплаты за выполненные Исполнителем работы и услуги в порядке и сроки, указанные в п. 3 настоящего договора.

2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

2.2.1. Выполнение всех работ и услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора.

2.2.2. Выполнение работ, указанных в п.п. 1.1. из собственных материалов, согласно норм расхода материалов верхнего строения пути на 1 км.

2.2.3. Соблюдение норм, правил и инструкций по охране труда, пожарной и промышленной безопасности при выполнении работ, связанных с исполнением настоящего договора.

2.2.4. Устранять за свой счет все нарушения в части содержания пути Заказчика, выявленных контролирующими органами и возмещать Заказчику убытки, возникшие у него в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему договору.

2.2.5. Производить допуск персонала к проведению работ по предмету договора оформлением Акта-допуска сторонних организаций для производства работ на территории объектов _____________________.

3. Порядок расчетов за выполненные работы.

3.1. Стоимость работ и услуг Исполнителя устанавливается ежемесячно согласно Приложения № 1 настоящего договора.

Стоимость работ и услуг является фиксированной и не подлежит пересмотру.

3.2. За работы и услуги выполненные Исполнителем, Заказчик уплачивает Исполнителю 100% стоимости работ согласно Приложения № 1 до конца месяца следующего за отчетным, после подписания сторонами акта выполненных работ и предъявления счет-фактуры.

3.3. По требованию одной из сторон может производиться взаимная сверка расчетов.

4. Перечень приложений к договору.

4.1. К настоящему договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью и имеющие равную юридическую силу:

4.3. Приложение № 2 – техническое задание.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Прочие условия.

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты __________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 6.4. настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

7. Сроки действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с « __ » __________ 20___ года и действует до « __ » __________ 20___ года включительно.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. С подписанием настоящего договора теряют силу все ранее заключенные между Сторонами договоры на оказание услуг по договорным тарифам.

8. Конфиденциальность.

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам и организациям любую информацию, содержащуюся в настоящем договоре и в других документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________/_________________

_______________/_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К договору №_________________ от «____»______________ 20___ г.

на оказание услуг по договорным ценам.

Калькуляция

стоимости текущего содержания и ремонта подъездного пути необщего пользования

Наименование затрат

Кол-во

Цена, руб.

Сумма

в месяц

в год

З/плата монтёра пути на 1 км

З/плата монтёров пути на весь путь

З/плата монтёров на 1 стрелочный

з/плата монтёров на обслуживание всех стрелочных переводов

Отчисления в фонды

Материалы верхнего строения пути

ВСЕГО

Заказчик Исполнитель

_______________/_________________

_______________/_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К договору №_________________ от «____»______________ 20___ г.

на оказание услуг по договорным ценам.

Техническое задание.

1. Предмет договора, объемы работ:

Текущее содержание и ремонт железнодорожного подъездного пути необщего пользования ______________________________________________.

Текущее содержание и ремонт железнодорожного подъездного пути необщего пользования подразумевает выполнение следующих работ:

Характеристика железнодорожного пути:

2. Технические требования и условия выполнения работ.

3. Место выполнения работ:

Железнодорожные подъездные пути необщего пользования __________________________________________.

4. Сроки выполнения работ:

Заказчик Исполнитель

_______________/_________________

Источник

Договор оказания услуг по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования

Автор документа

Договор №

оказания услуг по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования

г. ______________ «___ » ______ 20__ г.

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________- (_______________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании Устава и лицензии _______________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Исполнитель заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель выполняет работы по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, протяженностью _____ км и ____ стрелочных переводов Заказчика, примыкающих к станции ________________ (инв. № _______________) в соответствии с Техническим заданием от __.__.20__г. (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.2. Выполнение работ капитального характера, текущее содержание переездов и технологических проездов, очистка пути и стрелочных переводов от снега, мусора, грязи, россыпей груза, настоящим договором не предусмотрены. Эти работы могут быть выполнены Исполнителем по дополнительному соглашению к настоящему Договору.

1.3. Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю стоимость услуг в соответствии с пунктом 4.1 настоящего договора в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по договору на 20__ год в соответствии с калькуляцией (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет _____________ (_______________) руб. __ коп., кроме того НДС 18% __________ (___________________________) руб. ___ коп., всего с учетом НДС __________ (___________________________) руб. ___ коп. является твердой и изменению не подлежит.

2.2. Стоимость материалов верхнего строения пути не входит в стоимость настоящего Договора, указанную в п.
2.1. В случае необходимости приобретения материалов верхнего строения пути, они могут быть приобретены
Подрядчиком, о чем Сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.
Дополнительное соглашение должно быть оформлено до поставки материалов.

2.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно равными частями в размере __________ (___________________________) руб. ___ коп., кроме того НДС 18% __________ (___________________________) руб. ___ коп., всего с учетом НДС __________ (___________________________) руб. ___ коп., в течение 10 банковских дней после получения счета, выставленного Исполнителем на основании акта сдачи-приемки выполненных работ подписанного обеими сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Обеспечить текущее содержание подъездного железнодорожного пути, протяженностью _____ км и ____ стрелочных переводов Заказчика, в соответствии с требованиями ПТЭ железных дорог РФ, Инструкции МПС № ЦП-774 по текущему содержанию пути. Работа выполняется собственными силами и средствами Исполнителя из материала Заказчика и включает в себя все виды регулировок пути, исправление пути на пучинах, удаление наледи и снега с участков пути, на которых требуется регулировка и выправка в зимних условиях в соответствии с Калькуляцией на текущее содержание железнодорожного пути необщего пользования (Приложение № 2).

3.1.2. Проводить не менее одной проверки состояния пути в месяц.

3.1.3. Уведомить Заказчика перед входом на территорию для производства работ или осмотра пути.

3.1.4. Соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства в течение всего периода производства работ на территории Заказчика.

3.1.5. Предоставить акт сдачи-приемки выполненных работ и счет в течение 3 (трёх) рабочих дней по окончании месяца. Исполнитель имеет право в течение 1 (одного) рабочего дня по окончании месяца предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов.

3.1.6. Взаимоотношения сторон при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности условий труда регулируются «Порядком взаимодействия с Исполнителем по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ______________ (приложение № 3), являющимся неотъемлемой часть настоящего договора подряда».

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с пунктом 2.3. настоящего договора.

3.2.2. Предоставить Исполнителю пропуска для прохода и проезда автотранспорта на территорию Заказчика.

3.2.3. Предоставить Исполнителю материалы верхнего строения пути в соответствии с Указанием МПС № С-1386 у от 29.11.1997 г. «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание пути».

3.3 Заказчик имеет право:

3.3.1. Проверять ход и качество работы выполняемой Исполнителем, во всякое время, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время. При этом незавершённые работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю фактическую стоимость уже выполненных работ в объёме, определённом ими совместно.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается с «__»_______ 20__ года по «__»_______ 20__ года.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке в случае существенного нарушения другой стороной своих обязательств по настоящему договору.

4.4 В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Исполнителем работ свыше 10 банковских дней, действие договора приостанавливается до момента погашения задолженности. На этот период ответственность за текущее содержание пути возлагается на Заказчика.

4.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон договора.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Наступившие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, которые невозможно предусмотреть и (или) избежать и (или) устранить последствия, рассматриваются как случаи, освобождающие стороны с ответственности, если они наступили после заключения договора и препятствуют его полному и (или) частичному исполнению.

5.3. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условия обстоятельства (стихийные явления, военные действия, соответствующие законодательные акты и прочее).

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую сторону в письменной форме об этих обстоятельствах в срок не позднее 3 (трех) дней с даты наступления таких обстоятельств. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценки их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. Уведомление направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по настоящему договору.

5.4. По требованию одной из сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается компетентными государственными органами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и имеют юридическую силу только в случае оформления их в виде дополнительного соглашения, подписанного полномочным представителем обеих сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством РФ. За исключением лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (по данным выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц), полномочия лиц, подписывающих документацию в рамках настоящего договора, подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью, выдаваемой организацией Исполнителя или Заказчика без права передоверия. Подлинный экземпляр доверенности передается контрагенту с документом, на право подписания которого доверенность выдана. Стороны согласовали, что в случае, если документация подписывается не уполномоченным лицом, данное обстоятельство является безусловным основанием для отказа в принятии или передаче документов, работ, средств.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению по возможности путем переговоров.

В случае не достижения согласованного решения все споры или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде _________________.

7.3. В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Исполнителя или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

7.4. Исполнитель гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя на адрес электронной почты Заказчика ________________, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнитель соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются приложения:

7.5.1. Техническое задание (Приложение № 1).

7.5.2. Калькуляция ____ (Приложение № 2).

7.5.3. Порядок взаимодействия с Подрядчиком по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах _____________ (Приложение № 3).

Источник

Договор на техническое обслуживание железнодорожного пути необщего пользования

Автор документа

Договор №

на техническое обслуживание железнодорожного пути необщего пользования

г. ______________ «____»_____________ 20__ г.

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик предоставляет услуги по техническому обслуживанию и контролю состояния железнодорожного подъездного пути необщего пользования, примыкающие к станционным путям станции ______________ в объёме текущего содержания (перечень работ текущего содержания прилагается – Приложение № 1 к Договору), протяжённостью _______ км пути и ___ (______) стрелочных переводов (далее – услуги), а Заказчик эксплуатирует железнодорожный подъездной путь и оплачивает оказанные услуги, согласно прилагаемой к настоящему Договору калькуляции (Приложение № 2 к Договору).

1.2. К техническому обслуживанию подъездной путь принимается после подписания актам приёма-передачи с указанием пространственного расположения, заключения о состоянии пути и обустройств. Пространственное расположение, техническое состояние подъездного пути и обустройств определяется Подрядчиком в присутствии Заказчика в соответствии с «Паспортом железнодорожного подъездного пути», составленного, согласованного и зарегистрированного в установленном порядке.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Заказчик обязан использовать железнодорожный подъездной путь и стрелочные переводы по их прямому назначению.

2.1.2. Заказчик обязан допускать представителя Подрядчика для проведения осмотра железнодорожного подъездного пути.

2.1.3. Заказчик назначает своего представителя, уполномоченного осуществлять непосредственный контроль над процессом оказания услуг, принимать от Подрядчика и подписывать Акты приёма-сдачи оказанных услуг, давать Подрядчику указания и распоряжения о режиме оказания услуг, а также письменно информирует Подрядчика о таком назначении с указанием полномочий, должности и имени представителя.

2.1.4. Заказчик подписывает в течении пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика, составленные в соответствии с пунктом 3.4 Договора оригиналы Актов приёма-сдачи оказанных услуг и направляет их в адрес Подрядчика, либо в течении пяти рабочих дней с момента получения направляет письменный мотивированный отказ от подписания Акта.

2.1.5. Заказчик обязан своевременно в установленном Договором порядке производить оплату услуг Подрядчика.

2.2 Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик обязан осуществлять техническое обслуживание железнодорожного подъездного пути и стрелочных переводов в соответствии с нормами и допусками, установленными ПТЭ РФ, «Инструкцией по текущему содержанию железнодорожных путей» № ЦП-774 от 01.07.2000 г., «Правилами и технологией выполнения основных работ при текущем содержании пути» № ЦПТ-52 от 30.06.1997 г.

2.2.2. Подрядчик выполняет работы, неучтённые в Приложении № 1 данного Договора, на основании дополнительного соглашения и сметы, утверждённой Сторонами.

2.2.3. Подрядчик осуществляет систематический надзор за состоянием пути, анализ причин появления неисправностей и выполнение необходимых работ в установленные сроки.

2.2.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг, на железнодорожном пути собственными работниками, машинами и механизмами.

2.2.5. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение государственных нормативных требований по охране труда при оказании услуг на железнодорожных путях необщего пользования.

2.2.6. Подрядчик выполняет требования пожарной безопасности при оказании услуг.

2.2.7. Подрядчик участвует в комиссиях по плановому осмотру подъездных путей представителями ОАО «РЖД».

2.2.8. Подрядчик подаёт предложения по проведению подъёмочного, среднего и капитального ремонтов, замене элементов пути, не соответствующих нормативным документам по безопасности движения, содержания и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования.

3. Платежи и расчёты по Договору.

3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает оказываемые услуги по настоящему Договору согласно прилагаемой калькуляции.

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Подрядчика по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате услуг Подрядчика считается день перечисления причитающихся Подрядчику денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Заказчик оплачивает услуги до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны принятые по акту приёма-передачи услуги, на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее третьего числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, два оригинала Акта приёма-передачи оказанных услуг, счет-фактуру, а также Сводную накладную использованных при оказании услуг материалов.

3.4. В случае изменения затрат на используемые машины и механизмы, а также увеличения региональных коэффициентов на заработную плату, стоимость оказываемых услуг может быть изменена по соглашению Сторон. Стоимость оказываемых услуг может пересматриваться не чаще одного раза в полугодие.

4. Ответственность по Договору.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Подрядчик отвечает за весь ущерб, возникающий в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств. Ответственность Подрядчика имеет место независимо от получения требования-напоминания со стороны Заказчика о необходимости надлежащего выполнения договорных обязательств. В случае просрочки оказания услуг по Договору Подрядчик уплачивает неустойку в размере __ процента от стоимости не оказанных вовремя услуг за каждый день задержки до фактического выполнения обязательств с момента письменного уведомления стороны. Если услуги оказываются с недостатками по вине Подрядчика, то Подрядчик по письменному требованию Заказчика в согласованные сроки должен принять все меры по устранению недостатков с целью надлежащего предоставления всего объёма услуг. Заказчик имеет право подавать такие письменные требования в течение срока действия настоящего Договора. За задержку подвижного состава по подаче к фронтам погрузки (выгрузки) по вине Подрядчика (ненадлежащее текущее содержание) ответственность возлагается на Подрядчика с возмещением возникших убытков.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу объёмов, качества, недостатков оказанных услуг или причин возникновения недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу, если иное предварительно не согласовано сторонами в письменном виде, оплачиваются Сторонами в равных долях. После получения результатов экспертизы все расходы потерпевшей стороны на её проведение возмещаются стороной, виновной в ущербе.

4.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

4.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

4.6. За нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных пунктом 3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере __ процента от стоимости принятых по Акту не оплаченных услуг за каждый день просрочки с момента письменного уведомления стороны.

5. Условия конфиденциальности.

5.1. Вся организационная, финансовая и технологическая информация, касающаяся Сторон и (или) услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, получаемая в связи с оказанием упомянутых услуг, является конфиденциальной. Эта информация не должна передаваться ни одной из Сторон каким-либо третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Общедоступная информация не считается конфиденциальной, её опубликование или передача третьим лицам регулируется соответствующими правовыми нормами.

5.2. Ответственность Подрядчика за раскрытие информации, получаемой при выполнении настоящего Договора, относится также ко всем лицам, которые выступают от имени Подрядчика, к уполномоченным лицам, представителям, а также ко всем лицам оказывающим помощь, которые могут иметь прямой или косвенный доступ к такой информации, которая в данном определении выступает как производственная (коммерческая) тайна.

6. Особые условия Договора.

6.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин расторжения Договора.

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают в претензионном порядке. При не достижении согласия сторонами спор передаётся на разрешение Арбитражного суда _________________.

6.3. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим Договором, если невозможность выполнения ими полностью или частично условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств – действий непреодолимой силы, иных явлений стихийного характера и военных действий, находящихся вне контроля партнёров по Договору.

7. Срок действия Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»___________ 20__ года.

7.2. Пролонгация настоящего Договора осуществляется путём подписания дополнительного соглашения.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все Приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – перечень работ, выполняемых Подрядчиком, в объёме текущего содержания пути.

Приложение № 2 – сводный расчёт стоимости технического обслуживания пути и стрелочных переводов в месяц.

Источник