договор на создание научно технической продукции образец
Образец договора на закупку научно-технической продукции для дальнейшей передачи в лизинг, заключаемого между юридическими лицами
ДОГОВОР НА ЗАКУПКУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по закупке у третьей стороны или получению в аренду (с правом последующей передачи в поднаем) оборудования по согласованному списку. Заказчик приобретает преимущественной право использования этого оборудования на условиях лизинга и обязуется воспользоваться этим правом в соответствии с настоящим договором.
1.2. Характеристики оборудования отражены в Приложении №2 к настоящему договору.
1.3. Оборудование должно быть предоставлено Заказчику не позднее дней с момента поступления аванса на блокированный счет Исполнителя.
1.4. Срок окончания лизинга, после которого оборудование должно быть возвращено Исполнителю или выкуплено по остаточной стоимости, год со дня получения оборудования. По желанию Заказчика срок лизинга может быть продлен без выкупа оборудования на условиях, указанных в Приложении №4.
1.5. После окончания срока лизинга Заказчик получает преимущественное право выкупа оборудования в полную собственность на согласованных сторонами льготных условиях.
1.7. Заказчик после получения оборудования в лизинг и до окончания срока лизинга несет за него материальную ответственность в согласованных сторонами размерах.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Лизинговая плата за оборудование на указанный в п.п. 1.3-1.4 срок устанавливается в соответствии с прилагаемым протоколом в размере рублей.
2.2. Если лизинговая плата вносится Заказчиком в размерах и в сроки, указанные в Приложении №1, то лизинговая плата за этот срок сокращается на %, то есть на рублей.
2.3. Если Заказчик пожелает выкупить оборудование, то оплата его производится по договорной остаточной стоимости, составляющей после окончания первого срока лизинга рублей, в соответствии с прилагаемым протоколом.
2.4. Если Заказчик пожелает продлить лизинг после срока, указанного в п.1.4, то договорная цена лизинга оборудования на каждый следующий период устанавливается в соответствии с прилагаемым протоколом.
2.5. Если выкуп оборудования будет производиться после продленного лизинга, то остаточная стоимость оборудования устанавливается по соглашению сторон, но не выше стоимости, указанной в Приложении №4.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень этапов выполнения работ и условия окончания и сдачи работ по каждому этапу определены в календарном плане, прилагаемом к настоящему договору.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При получении предмета лизинга полностью или по получении каждой отдельно передаваемой части предмета лизинга, если работы по передаче в лизинг будут разделены на этапы, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки, являющийся основанием для расчета по договору. Дата, указанная в таком акте, считается началом срока оплачиваемого лизинга. Если предмет лизинга передается заказчику по частям, срок начала лизинга отсчитывается по каждой части отдельно.
3.4. В случае досрочного предоставления оборудования Заказчик вправе досрочно принять предмет лизинга с фиксацией срока его начала и оплатить работы по договорной цене. Окончание первого срока лизинга также должно быть соответственно сдвинуто по отношению к дате, указанной в п.1.4.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством, если иной порядок явно не указан в настоящем договоре.
4.2. За просрочку или отказ от платежа сторона-плательщик уплачивает стороне-получателю дополнительно % суммы, от уплаты которой плательщик уклонился, за каждый день просрочки. Уплата санкций не освобождает от обязательств.
4.3. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:
4.3.1. В случае предоставления Исполнителем оборудования, соответствующего условиям договора, если Заказчик отказывается от условий договора, то он обязан уплатить Исполнителю штраф в размере % от стоимости задержанных товаров за каждую начавшуюся неделю из первых недель задержки и % за каждую начавшуюся последующую неделю, однако общий размер неустойки не должен превышать % от стоимости задержанных товаров. Если задержка поставки товаром продолжается свыше месяцев, Заказчик имеет право аннулировать настоящий договор частично или полностью.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств (ФОРС-МАЖОР), если это неисполнение явилось следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и прочее, а также в случае войны или военных действий, возникших после заключения настоящего договора. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в течение срока, указанного в договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время действия указанных обстоятельств. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно должна уведомить другую сторону в письменной форме о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой России или другим компетентным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств длится более месяцев, Заказчик имеет право полностью или частично аннулировать договор без обязательства о возмещении возможных убытков (включая расходы) Исполнителя.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Научно-техническая продукция, созданная в процессе выполнения работ по договору, может использоваться обеими сторонами без каких-либо ограничений.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания. Срок его действия истечет после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
6.2. Порядок выполнения работ определяется календарным планом и другими условиями настоящего договора.
Договор на создание научно-технической или производственной продукции
на создание научно-технической или производственной
г._____________ «____» ____________ 20___г.
(наименование завода), действующий на основании Устава завода,
именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода
____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________
(наименование объединения), действующее на основании положения об
объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________
(Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт
(наименование института), действующий на основании положения об
объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________
(Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на
себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление
(наименование научно-технической или производственной продукции).
2. Научные, технические, экономические и другие требования к
научно-технической продукции, являющейся предметом договора,
определяются техническим заданием (приложение к договору).
3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации
4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по
договору определяются техническим заданием и календарным планом,
составляющими неотъемлемую часть настоящего договора.
5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в
соответствии с требованиями технического задания.
6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска
(наименование научно-технической или производственной продукции).
7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____
(наименование узлов или деталей производственной продукции)
8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
II. Порядок сдачи и приемки работ
9. Перечень составных частей и требования к
(наименование научно-технической или производственной продукции)
подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием,
являющимся частью договора.
10. При завершении работ Институт и Объединение представляют
Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно-
технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями
11. Предприятие в течение трех дней со дня получения
(наименование научно-технической или производственной продукции) обязан
направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки
продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами
составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их
13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано
досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность
дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны
приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный
срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-
дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях
III. Порядок расчетов
15. За выполненную ______________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая
16. За выполненную _______________________________________________
(наименование научно-технической или производственной продукции)
Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая
17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия
18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью).
IV. Ответственность сторон
19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной
работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За
просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1
20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный
сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в
размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата
неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта.
21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или
работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в
размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но
не свыше суммы договора.
22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие
уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта
Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____
невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы
24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)
научно-техническую или производственную продукцию _____________________
(принадлежность продукции после начала выпуска).
25. Другие условия по усмотрению сторон.
26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном
суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в
доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии
из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны.
VI. Сроки действия договора
27. Срок действия договора:
28. К настоящему договору прилагаются:
Техническое задание (Приложение N 1)
Календарный план (Приложение N 2)
Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N 3)
Даты на виды работ (Приложение N 4).
VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон
Директор завода Начальник объединения Директор НИИ
Образец договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемого между юридическими лицами
Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.
ДОГОВОР
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.3. Срок сдачи работ по договору « » 20 г.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.
2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.
2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
lкомплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
lпротокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
lкопии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от « » 20 г.
3.4. Заказчик обязан в срок до « » 20 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.
3.5. Исполнитель обязан в срок до « » 20 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).
3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора с « » 20 г. по « » 20 г.
6.3. Совершено в « » 20 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.
Договор на создание (передачу) научно-технической продукции
______
на создание (передачу) научно-технической продукции
г. Москва «__» ______20__г.
___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующей на основании ___________, с одной стороны, и
___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить следующую работу: «____________________________________________________».
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющееся предметом настоящего договора устанавливаются техническим заданием на проведение работ (Приложение 1), утвержденным Заказчиком и согласованным с руководителем Исполнителя.
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов определяются календарным планом (Приложение 2), согласованным с Исполнителем и Заказчиком.
2. Стоимость работ и порядок расчета
2.1. Стоимость работы по настоящему договору (сумма контракта) определяется в соответствии с пунктами календарного плана, протоколом соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию (Приложение 3) и составляет: ___.
2.2. Договорная цена формируется на основании приложенной к договору сметы (Приложение 4).
2.3. Расчеты за выполненную работу (этапа работ) производятся по факту ее выполнения на основании акта сдачи-приемки в течение ___ со дня с момента подписания акта сдачи-приемки.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в ___ путем банковского перевода на следующий расчетный валютный счет Исполнителя с указанием номера и даты заключения настоящего Договора:
2.5. Валютой платежей, осуществляемых Заказчиком в пользу Исполнителя по настоящему Договору, будет ___.
2.6. Все платежи по настоящему Договору понимаются как платежи нетто в пользу Исполнителя без всякого уменьшения. Все расходы, связанные с переводом сумм по настоящему Договору, относятся на счет Заказчика.
2.8. Датой платежа будет считаться дата поступления сумм на расчетный валютный счет Исполнителя, указанный в п.2.4. настоящего Договора.
2.9. Заказчик обязан предоставить Исполнителю копии всех платежных поручений в течение ___ с момента оплаты.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Порядок выполнения работ по настоящему договору, перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием и календарным планом.
3.2. В порядке контроля над ходом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по договору, и создает необходимые условия для проверки выполнения работ и произведенных расходов по договору.
3.3. По завершению работы (этапа), Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему на бумажных носителях и (или) в электронном виде на дискете, предусмотренной техническим заданием и условиями договора научно-технической документации, а также информационного отчета.
3.4. Приемку законченной научно-технической продукции (этапа) по настоящему договору осуществляет Заказчик путем подписания акта сдачи-приемки работ на основании завизированных информационных отчетов в ___ срок.
3.5. Передача Заказчику оформленной в установленном порядке документации по отдельным работам, этапам и договору в целом осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ (этапов) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.7. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом. Повторное предъявление и повторная приемка работ (этапов) после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ.
3.8. Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего ее проведения, Исполнитель обязан приостановить работу, поставив в трехдневный срок в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о прекращении работы оформляется двухсторонним актом.
Заказчик при своевременном уведомлении Исполнителем о прекращении работ обязан оплатить стоимость работ, выполненных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим договором результаты, если выявленные обстоятельства не зависят от Исполнителя.
3.9. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия договора. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам работы, которые Заказчик оплачивает по фактически произведенным затратам.
3.10. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной договором.
3.11. Исполнитель обязан провести работы по настоящему договору собственными силами. Привлечение к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц возможно только с согласия Заказчика.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной договором.
4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя о причине и сроках прекращения работы в письменной форме за ___. При этом он обязан произвести оплату уже выполненных Исполнителем работ в соответствии с п. 3.9 настоящего договора.
4.3. Исполнитель обязан при сдаче результатов работы по договору гарантировать Заказчику возможность их использования без нарушения исключительных прав третьих лиц на территории Российской Федерации.
4.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
5. Условия конфиденциальности
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений касающихся предмета договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов в течение ___.
5.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего договора, и ни одна из сторон
·не будет публиковать полученные при выполнении работы сведения без предварительного согласия другой стороны.
5.3. Если третье лицо возбудит против одной из сторон иск или другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо конфиденциальной информации, то эта сторона немедленно уведомит о таком факте другую сторону, а обе стороны предпримут все необходимые действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
6. Права сторон на результаты работ
6.1. Права собственности на созданную в соответствии с настоящим договором научно-техническую продукцию принадлежит Заказчику.
Моментом перехода права собственности на созданную научно-техническую продукцию считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Право собственности и способ использования материальных ценностей, созданных или приобретенных в ходе выполнения работы по договору, определяется дополнительным соглашением Сторон.
6.3. При создании в ходе выполнения работы по договору охраноспособных объектов промышленной собственности, “ноу-хау”, программ для ЭВМ или базы данных коммерческой значимости, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
Права собственности на созданные объекты, форма их правовой охраны, способы коммерческого использования, распределение связанных с этим расходов в каждом конкретном случае определяется соглашением сторон.
6.4. До заключения специального соглашения, указанного в п. 6.3., Исполнитель не в праве подавать заявки на выдачу охранных документов на созданные объекты интеллектуальной собственности, осуществлять их коммерческое использование или передавать третьим лицам.
Заказчик в любом случае имеет право использовать для собственных нужд результаты работ, полученные по настоящему договору, в том числе путем передачи их третьим лицам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность с учетом требований действующего законодательства. Сторона договора, нарушившая условия конфиденциальности, возмещает другой стороне убытки.
7.2. Сторона, допустившая нарушение сроков исполнения работ (передачи результатов), сроков оплаты за выполненные работы уплачивает другой стороне проценты в размере ___
7.3. Санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков (ущерба) подлежат выплате, взысканию только на основании вступившего в силу решения суда либо письменных соглашений Сторон о признании сумм должником.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.2. При несогласии с отдельными положениями проекта договора Заказчик прилагает к подписанному договору протокол разногласий. В этом случае исполнитель в ___ срок оформляет протокол разногласий либо сообщает о своем несогласии. Договор считается оформленным после урегулирования сторонами разногласий.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному письменному согласию сторон.
9.2. Письменными считаются договорённости между представителями сторон, достигнутые путём подписания единого документа.
9.3. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
10. ПОРЯДОК И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Кроме п. 4.2. договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в следующих случаях:
а) недостатка денежных средств у Заказчика для продолжения работ по договору;
б) обнаружения отрицательного результата проведения раб�.