договор на установление тревожной кнопки
Договор № на установку системы кнопки тревожной сигнализации « » 2018 г
на установку системы кнопки тревожной сигнализации
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик на возмездной основе поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по установке системы кнопки тревожной сигнализации, комплект из двух радиоканальных брелков с подключением на пульт вневедомственной охраны по Центральному административному округу г. Москвы по адресу: г. Москва, д., с. в объёме прилагаемой сметной документации (Приложение к Договору), с гарантией качества выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации.
1.2. Заказчик своевременно и в полном объеме оплачивает услуги Подрядчика.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Производить контроль за качеством выполнения работ.
2.2. Подписать Акт приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации в порядке, определенном в п. 5.2 настоящего Договора.
2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в сумме, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.
2.4. Для согласования и решения всех вопросов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ по настоящего Договору, Заказчик выделяет своего представителя.
2.5. Качественно выполнить объем работ по установке системы кнопки тревожной сигнализации в соответствии с Локальной сметой № 1 (Приложение к настоящему Договору), утвержденной Заказчиком.
2.6. Обеспечить качество всех работ в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами, а также Правилами устройства и эксплуатации электроустановок.
2.7. Соблюдать действующие нормы техники безопасности, противопожарной безопасности и правила охраны труда.
2.8. Обеспечить выполнение работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментом.
2.9. После выполнения работ по настоящему Договору подготовить Акт приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации для подписания его Сторонами.
Порядок и сроки выполнения работ.
3.1. Все предусмотренные Договором работы производятся по методике, разработанной Подрядчиком.
3.2. Срок начала работ в течение 3-х дней после заключения Сторонами настоящего Договора.
3.3. Подрядчик выполняет порученные ему работы в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии полной строительной готовности.
Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Стоимость установки системы кнопки тревожной сигнализации по Договору определяется локальной сметой № 1 и составляет: 42 534,82 (Сорок две тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 82 копейки), НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ.
4.2. Оплата производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ.
4.3. В случае расторжения Договора Подрядчик в 5-дневный срок возвращает Заказчику сумму за вычетом стоимости выполненных работ и приобретённых материалов и оборудования.
5.Оформление, сдача, приемка и оплата выполненных работ.
5.1. Сдача-приемка выполненных работ завершается подписанием Акта приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации.
5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный выше указанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.
При отказе Заказчика принять выполненные работ Стороны в течение 5-ти рабочих дней составляют Акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения.
Недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет и своими средствами с последующим составлением Акта приемки выполненных работ.
5.3. Договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
6. Ответственность сторон.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все дефекты, обнаруженные после подписания Акта приемки выполненных работ, в течение гарантийного срока, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, устраняются Подрядчиком за свой счет в течении 2-х рабочих дней с момента уведомления Заказчиком через электронную почту Подрядчика *****@***ru или по телефону (495) 627-77-09.
7.Изменение и расторжение договора.
7.1. Изменение условий Договора производится по соглашению Сторон и оформляется Дополнительным соглашением в письменной форме.
Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.
8.1. Заказчик предоставляет Подрядчику всю необходимую информацию для проведения работ, оговоренных в п. 1.1 настоящего Договора.
8.2. Все неурегулированные споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров или в арбитражном суде г. Москвы.
8.3. При подписании Акта приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, эмбарго, массовые забастовки, катастрофы природного или техногенного характера, действия правительства и органов государственной власти, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие выполнению сторонами своих обязательств.
9.2. Сторона, ссылающаяся на наличие форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее
3-х дней, письменно известить другую сторону о начале и (или) об окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Договора, причем это сообщение должно быть подтверждено свидетельством (либо справкой). Если любая сторона в данный срок не известит другую Сторону о начале или окончании форс-мажорных обстоятельств, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства как форс-мажор.
9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения Договора на период их действия.
10.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения ими принятых на себя обязательств в соответствии с пунктом 3.3.
10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, в целях его исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся, один у Заказчика, второй у Подрядчика.
Приложение N 4. Договор на оказание услуг «тревожная кнопка»
Приложение N 4
к распоряжению Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 28 февраля 2011 г. N 40-р
на оказание услуг «тревожная кнопка»
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
(категория гражданина, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес постоянной регистрации и места фактического проживания в Санкт-Петербурге)
или его представитель
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес постоянной регистрации в Санкт-Петербурге; документ, удостоверяющий права представителя, его номер и дата выдачи),
именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.2. Услуги «Тревожная кнопка» предоставляются обслуживаемому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 N 721-167 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка».
1.3. Услуги «тревожная кнопка» оказываются Организацией при наличии средств бюджета Санкт-Петербурга на текущий финансовый год.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Передать обслуживаемому во временное пользование
(стационарное или сотовое)
2.1.3. По окончании работ подписать двухсторонний Акт выполненных работ по передаче и установке устройства «тревожная кнопка» по форме согласно приложению N 1 к настоящему договору.
Передача, монтаж, установка Устройства и обеспечение инструкциями осуществляются одновременно.
2.1.5. Осуществить устранение неполадок или произвести замену Устройства в случае неисправности Устройства или отсутствия связи в течение 24 часов с момента установления факта поломки.
2.1.6. Обеспечить круглосуточный прием и обработку тревожных вызовов и консультационных запросов обслуживаемого центром обработки вызовов без перерыва на обед, выходные и праздничные дни.
2.1.8. Предоставлять услуги «тревожная кнопка» обслуживаемому в пределах Санкт-Петербурга.
В случае временного выезда обслуживаемого за пределы Санкт-Петербурга либо нахождения обслуживаемого в медицинском учреждении стационарного типа оказание услуг «тревожная кнопка» обслуживаемому приостанавливается.
2.1.9. Возобновить оказание услуг «тревожная кнопка» по письменному заявлению Гражданина в случае изменения обстоятельств, указанных в пункте 2.1.8 настоящего договора.
2.1.10. При перемене места фактического пребывания обслуживаемого оказывать услуги «тревожная кнопка» обслуживаемому по новому месту жительства.
2.1.11. При поступлении сигнала «тревожный вызов» незамедлительно привлекать специализированные службы пожарной охраны, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, милицию, скорую медицинскую помощь, газоспасательную службу, аварийную службу жилищно-эксплуатационных организаций.
2.1.12. Незамедлительно оповещать родственников (представителей) обслуживаемого о сложившейся чрезвычайной ситуации и мерах, принятых оператором центра обработки вызовов.
В случае поступления указанной заявки в выходные (праздничные) дни передать заявку в комплексный центр в первый день после выходного (праздничного) дня.
2.1.14. Предоставлять обслуживаемому достоверную и своевременную справочную информацию о врачах, медицинских, социальных учреждениях и оказываемых ими услугах.
2.1.15. Вносить в базу данных информацию о тревожных вызовах и консультационных запросах обслуживаемого, а также информацию о мерах, принятых оператором Центра обработки вызовов.
2.1.16. Не разглашать сведения об обслуживаемом, ставшие известными Организации во время предоставления услуг «тревожная кнопка», кроме случаев, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
2.1.17. Предоставлять услуги «тревожная кнопка» обслуживаемому в полном объеме и надлежащего качества.
2.1.18. Осуществлять контроль качества предоставления услуг «тревожная кнопка».
2.1.19. Обеспечить бесперебойную работу цифровой телефонной станции, цифровых каналов телефонной связи.
2.1.20. Не реже 1 раза в месяц проверять наличие связи посредством телефонного звонка обслуживаемому в случае, если он в течение месяца не обращался за предоставлением услуги «тревожная кнопка» в центр обработки вызовов.
2.1.21. Не позднее следующего дня после заявления претензии Гражданина в адрес Организации, устранять указанные недостатки.
2.1.22. При невозможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим договором обязательства, немедленно поставить об этом в известность Гражданина.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Вносить в базу данных персональную информацию об обслуживаемом и использовать ее при поступлении от него тревожного вызова или консультационного запроса.
2.3. Гражданин обязан:
2.3.1. Обеспечить доступ в квартиру технических специалистов Организации для монтажа, подключения, настройки Устройства.
2.3.2. Принять на ответственное хранение и эксплуатацию представленное Организацией Устройство.
2.3.3. Использовать Устройство только по его прямому назначению.
2.3.4. По окончании срока действия настоящего договора возвратить Устройство Организации.
2.3.5. Не передавать Устройство для пользования третьим лицам.
2.3.6. Уведомлять Организацию о неисправности Устройства или об отсутствии связи.
2.3.7. Уведомлять Организацию об изменении адреса фактического проживания, о временном выбытии за пределы Санкт-Петербурга, о помещении в медицинское учреждение стационарного типа.
2.4. Гражданин имеет право:
2.4.1. Предоставить Организации достоверную персональную информацию в соответствии с содержанием анкеты, являющейся приложением N 2 к настоящему договору.
2.4.2. Получать услуги «тревожная кнопка» в полном объеме и надлежащего качества.
2.4.3. В случае выявления нарушения условий настоящего договора, допущенного по вине Организации, или нетактичного поведения операторов центра обработки вызовов, отказаться от услуг «тревожная кнопка» и сообщить об этом Организации.
3. Стоимость услуг «тревожная кнопка»
Услуги «тревожная кнопка» представляются обслуживаемому бесплатно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
4. Изменение и расторжение договора
4.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являющимися его неотъемлемыми частями.
4.2. Организация имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив в письменном виде Гражданина не позднее чем за 5 дней до даты предполагаемого расторжения договора в случаях:
4.2.1. Выявления у обслуживаемого медицинских противопоказаний к предоставлению услуг «тревожная кнопка»;
4.2.2. Нарушения Гражданином обязательств, предусмотренных настоящим договором;
4.2.3. Обнаружения документов, содержащих недостоверные сведения об обслуживаемом, послуживших основанием для предоставления услуг «тревожная кнопка».
4.3. Гражданин имеет право досрочно расторгнуть договор, предупредив об этом Исполнителя в письменном виде не позднее чем за 3 дня до даты предполагаемого расторжения договора.
5. Сроки действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Срок действия договора с _____ по _____ 2011 года.
5.3. Действие договора приостанавливается на период возникновения обстоятельств, препятствующих его исполнению: болезнь обслуживаемого, требующая его помещения в медицинское учреждение стационарного типа; выезд обслуживаемого на отдых или санаторно-курортное лечение за пределы Санкт-Петербурга и т.п.
Приложение N 4. Договор на оказание услуг «тревожная кнопка»
Информация об изменениях:
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 13 февраля 2012 г. N 24-р в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к распоряжению Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 28 февраля 2011 г. N 40-р
(с изменениями от 13 февраля 2012 г.)
на оказание услуг «тревожная кнопка»
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице
действующего на основании учредительных документов, с одной стороны, и
(категория гражданина, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства в Санкт-Петербурге)
или его представитель
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства; документ, удостоверяющий права представителя, его номер и дата выдачи),
именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.2. Услуги «Тревожная кнопка» предоставляются обслуживаемому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 N 721-167 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2011 N 164 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка».
1.3. Услуги «тревожная кнопка» оказываются Организацией при наличии средств бюджета Санкт-Петербурга на текущий финансовый год.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация обязана:
2.1.1. Передать обслуживаемому во временное пользование
(стационарное или сотовое)
2.1.3. По окончании работ подписать двухсторонний Акт выполненных работ по передаче и установке устройства «тревожная кнопка» по форме согласно приложению N 1 к настоящему договору.
Передача, монтаж, установка Устройства и обеспечение инструкциями осуществляются одновременно.
2.1.5. Осуществить устранение неполадок или произвести замену Устройства в случае неисправности Устройства или отсутствия связи в течение 24 часов с момента установления факта поломки.
2.1.6. Обеспечить круглосуточный прием и обработку тревожных вызовов и консультационных запросов обслуживаемого центром обработки вызовов без перерыва на обед, выходные и праздничные дни.
2.1.8. Предоставлять услуги «тревожная кнопка» обслуживаемому в пределах Санкт-Петербурга.
В случае временного выезда обслуживаемого за пределы Санкт-Петербурга либо нахождения обслуживаемого в медицинском учреждении стационарного типа оказание услуг «тревожная кнопка» обслуживаемому приостанавливается.
2.1.9. Возобновить оказание услуг «тревожная кнопка» по письменному заявлению Гражданина в случае изменения обстоятельств, указанных в пункте 2.1.8 настоящего договора.
2.1.10. При перемене места фактического пребывания обслуживаемого оказывать услуги «тревожная кнопка» обслуживаемому по новому месту жительства.
2.1.11. При поступлении сигнала «тревожный вызов» незамедлительно привлекать специализированные службы пожарной охраны, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, милицию, скорую медицинскую помощь, газоспасательную службу, аварийную службу жилищно-эксплуатационных организаций.
2.1.12. Незамедлительно оповещать родственников (представителей) обслуживаемого о сложившейся чрезвычайной ситуации и мерах, принятых оператором центра обработки вызовов.
В случае поступления указанной заявки в выходные (праздничные) дни передать заявку в комплексный центр в первый день после выходного (праздничного) дня.
2.1.14. Предоставлять обслуживаемому достоверную и своевременную справочную информацию о врачах, медицинских, социальных учреждениях и оказываемых ими услугах.
2.1.15. Вносить в базу данных информацию о тревожных вызовах и консультационных запросах обслуживаемого, а также информацию о мерах, принятых оператором Центра обработки вызовов.
2.1.16. Не разглашать сведения об обслуживаемом, ставшие известными Организации во время предоставления услуг «тревожная кнопка», кроме случаев, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
2.1.17. Предоставлять услуги «тревожная кнопка» обслуживаемому в полном объеме и надлежащего качества.
2.1.18. Осуществлять контроль качества предоставления услуг «тревожная кнопка».
2.1.19. Обеспечить бесперебойную работу цифровой телефонной станции, цифровых каналов телефонной связи.
2.1.20. Не реже 1 раза в месяц проверять наличие связи посредством телефонного звонка обслуживаемому в случае, если он в течение месяца не обращался за предоставлением услуги «тревожная кнопка» в центр обработки вызовов.
2.1.21. Не позднее следующего дня после заявления претензии Гражданина в адрес Организации, устранять указанные недостатки.
2.1.22. При невозможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим договором обязательства, немедленно поставить об этом в известность Гражданина.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Вносить в базу данных персональную информацию об обслуживаемом и использовать ее при поступлении от него тревожного вызова или консультационного запроса.
2.3. Гражданин обязан:
2.3.1. Обеспечить доступ в квартиру технических специалистов Организации для монтажа, подключения, настройки Устройства.
2.3.2. Принять на ответственное хранение и эксплуатацию представленное Организацией Устройство.
2.3.3. Использовать Устройство только по его прямому назначению.
2.3.4. По окончании срока действия настоящего договора возвратить Устройство Организации.
2.3.5. Не передавать Устройство для пользования третьим лицам.
2.3.6. Уведомлять Организацию о неисправности Устройства или об отсутствии связи.
2.3.7. Уведомлять Организацию об изменении адреса фактического проживания, о временном выбытии за пределы Санкт-Петербурга, о помещении в медицинское учреждение стационарного типа.
2.4. Гражданин имеет право:
2.4.1. Предоставить Организации достоверную персональную информацию в соответствии с содержанием анкеты, являющейся приложением N 2 к настоящему договору.
2.4.2. Получать услуги «тревожная кнопка» в полном объеме и надлежащего качества.
2.4.3. В случае выявления нарушения условий настоящего договора, допущенного по вине Организации, или нетактичного поведения операторов центра обработки вызовов, отказаться от услуг «тревожная кнопка» и сообщить об этом Организации.
3. Стоимость услуг «тревожная кнопка»
Услуги «тревожная кнопка» представляются обслуживаемому бесплатно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
4. Изменение и расторжение договора
4.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являющимися его неотъемлемыми частями.
4.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора, расторжение настоящего договора, ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего договора осуществляются в порядке, установленном гражданским законодательством.
5. Сроки действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Срок действия договора с _____ года по _____ года.
Действие настоящего договора продлевается на тот же срок при соблюдении Сторонами всех обязательств по данному договору при наличии следующих условий:
если Гражданин имеет право на предоставление услуг «тревожна кнопка» в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 N 721-167 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка»;
если Организация признана прошедшей квалификационный отбор в соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка», утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2011 N 164;
если Гражданин за месяц до истечения срока действия настоящего договора в письменном виде не заявит об отсутствии намерения возобновлять настоящий договор на очередной год.
5.3. Действие договора приостанавливается на период возникновения обстоятельств, препятствующих его исполнению: болезнь обслуживаемого, требующая его помещения в медицинское учреждение стационарного типа; выезд обслуживаемого на отдых или санаторно-курортное лечение за пределы Санкт-Петербурга и т.п.
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
ГАРАНТ:
O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64
Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации
1. Предмет договора
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.
1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.
2. Сроки ведения работ
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.
3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.
4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.
6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.
6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.
6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.
6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.
6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.
6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.
6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.
6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.
7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.
7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.
7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.
9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заневский пр., д. 59. кор. 1
ИНН 7719555477 КПП 780602001
Красногвардейское ОСБ N 8074/0557
Северо-Западный банк Сбербанка РФ
суб к/с 30301810855000605513
ФГУП «Охрана» МВД РФ
__________________ В.В. Миронов
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
Текст Договора официально опубликован не был