договор на выполнение инженерно геодезических работ
Договор на выполнение инженерно геодезических работ
Договор подряда на выполнение геодезических работ N ____
1. Предмет договора
1.2. Выполнение геодезических работ по настоящему Договору включает в себя:
— выезд на обследуемый Участок для рекогносцировки;
— геодезическую съемку Участка;
— определение координат опорных, узловых и поворотных точек Участка;
— составление плана Участка по фактической границе использования.
1.3. Результатом выполнения работ является передача Подрядчиком Заказчику плана Участка по фактической границе использования.
2. Качество работы
2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении N 1 к Договору («Задание на выполнение работы»).
2.2. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
3. Стоимость выполнения работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________(__________) рублей 00 копеек.
3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение __________ с момента подписания акта приемки выполненной работы (Приложение N 2 к Договору).
3.3. Оплата Подрядчику расходов, связанных с получением разрешений, согласований, уплатой государственных пошлин, а также иных необходимых для выполнения работ по настоящему Договору платежей третьим лицам производится Заказчиком отдельно. Указанные расходы в стоимость выполнения работ по настоящему Договору не входят.
3.4. За пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты в период с момента окончательной сдачи Подрядчиком результата работы до момента уплаты указанной суммы на основании п.1 ст.317.1 ГК РФ в соответствии с Договором подлежат начислению законные проценты в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период, которые Заказчик обязан выплатить Подрядчику.
3.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
4. Сроки и условия выполнения работы
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:
4.2. Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы.
Приложение N 1. Заявление-разрешение на выполнение инженерно-геодезических изысканий
«О ведении и обновлении топографических планов
на планшетах с жесткой основой, о порядке создания
цифрового топографического материала на территории округа Муром
Заявление-разрешение
N __ от «__» ________ 200_ г. на выполнение инженерно-геодезических изысканий
Почтовый адрес заявителя: _________________________________________________
Тел. __________, факс __________, моб. тел. ___________, е-mаil ___________
Назначение работ: _________________________________________________________
Местоположение участка работ: _____________________________________________
(схема расположения участка на обороте)
Сроки выполнения работ: ___________________________________________________
К выполнению заявляются следующие виды работ:
Наименование видов работ
Масштаб, система координат и высот
Комплекс работ по созданию инженерно-топографического плпнп # масштаба 1:500
Система координат: местная;
Система высот: Балтийская
Инвентарные номера планшетов
Организация, производящая инженерно-геодезические изыскания, обязуется:
1. Выполнять инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области геодезии и картографии, а также:
— СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;
— СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
— должным внутриведомственным контролем.
2. По окончании работ представить в УАиГ:
— отчетную документацию об инженерно-геодезических изысканиях;
— материалы инженерно-геодезических изысканий представлять в графическом и цифровом виде в соответствии с Требованиями к форматам копий оригиналов топографических планов;
— копию плана с подписями ответственных представителей эксплуатационных организаций, заверяющих полноту и правильность нанесенных на план подземных сооружений;
3. Соблюдать требования Инструкции об охране геодезических пунктов, изданной в 1984 г.
4. Представить в Московское УГК сведения об обследовании геодезических пунктов в соответствии с Инструкцией об охране геодезических пунктов.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Образец договора оказания услуг по проведению изыскательных работ, заключаемого между юридическими лицами
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:
1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:
2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.
2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.
2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.
2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.
2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.
2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.
2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:
3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).
3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).
3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.
3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.
3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).
4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.
4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:
5.1.1. Инженерно-топографический план участка.
5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.
7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.
7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.
7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.
7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.
9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.
Договор на проведение изыскательных работ
Тип документа: Договор на оказание услуг
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 19,7 кб
Согласно этому договору между Исполнителем и Заказчиком, он заключен для решения задачи по топографической съемке незастроенного земельного участка, определенного масштаба и в границах, определенных Заказчиком. Топографическая съемка осуществляется в бумажном и электронном вариантах.
Сроки действия и выполнения работ
Сроки выполнения Договора разбиты на этапы, по количеству возможных затрат по дням, с предельной длительностью и заканчиваются после подписания акта приемки и сдачи работы.
Это подписание также означает и окончательный расчет за выполненные изыскательские работы.
Обязательства договаривающихся сторон
Со стороны Заказчика:
Порядок сдачи работы
После окончания изыскательских работ Исполнителем, Заказчик обязан в обозначенный срок рассмотреть и вернуть подписанный акт приема-сдачи. Если во время не будет ответа или мотивированного отказа от принятия работы, то заказ считается выполненным и подлежит оплате.
В договоре присутствуют и другие разделы, регулирующие финансовые и правовые аспекты типового документа.
Бланк договора на проведение изыскательных работ
Образец договора на проведение изыскательных работ (заполненный бланк)
Скачать Договор на проведение изыскательных работ
Договор на проведение изыскательных работ №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:
1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:
2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.
2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.
2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.
2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.
2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.
2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.
2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:
3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).
3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).
3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.
3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.
3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).
4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.
4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:
5.1.1. Инженерно-топографический план участка.
5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.
7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.
7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.
7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.
7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.
9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.
Договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий
на выполнение инженерно-геодезических изысканий
г. Йошкар-Ола « » мая 2012 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. директора филиала в Республике Марий Эл Пашуковой Светланы Геннадьевны, действующего на основании доверенности г., с одной стороны, и
1. Предмет договора
1.2. Результат оказания услуг по Договору оформляется изготовлением технических отчётов по топографической и исполнительной съёмке на объекты, выполненного на бумажном носителе в 3-х экземплярах и графического материала в электронном виде на CD диске в формате «CorelDraw», соответствующего действующему законодательству Российской Федерации, один из которых остаётся в Архиве у Исполнителя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по составлению технических отчётов по топографической и исполнительной съемке в порядке, установленном Договором.
2.1.2. Обеспечить соответствие оформляемых технических отчётов по топографической и исполнительной съемке, действующим нормам и правилам.
2.1.3. Передать Заказчику исполнительную съёмку в порядке, предусмотренном Договором.
2.1.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.1.1., п. 2.1.2., п. 2.1.3. Договора, приостановить оказание услуг по Договору, предварительно уведомив об этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. До оказания услуг предоставить Исполнителю имеющиеся у Заказчика документы (правоустанавливающие, проектную и техническую документацию, и т. п.) по объектам, в отношении которых проводятся топографическая и исполнительная съёмка, необходимые Исполнителю для надлежащего оказания услуг по Договору.
2.3.2. Обеспечить доступ специалистам Исполнителя на объекты, в отношении которых проводятся исполнительная съёмка.
2.3.3. Обеспечить участие представителей со стороны Заказчика при обследовании объектов, в отношении которых проводится топографическая и исполнительная съёмка.
2.3.4. Обеспечить безопасные условия оказания услуг по составлению топографической и исполнительной съёмки специалистам со стороны Исполнителя, в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
2.3.5. В случае невозможности оказания услуг, в течение суток письменно или по факсу уведомить об этом Исполнителя, согласовать порядок и сроки оказания услуг.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет 2 395 400 (два миллиона триста девяносто пять тысяч четыреста ) рублей в том числе НДС 18% 365 400 (триста шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей.
3.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю все обусловленные настоящим Договором суммы.
3.3. Расчёты по Договору производятся Заказчиком в следующем порядке:
В течение 20 (двадцати календарных дней с момента подписания сторонами Договора и получения Заказчиком счета на оплату от Исполнителя, Заказчик перечисляет на расчётный счёт Исполнителя аванс в размере 20% (тридцать) процентов от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора
Окончательный расчет в размере 80% производится в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг.
3.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить все обусловленные Договором суммы в пользу Исполнителя, Исполнитель имеет право продлить срок оказания услуг по Договору и/или удержать результат оказанных услуг до исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости услуг по Договор.
4. Сроки оказания услуг
4.2. Началом оказания услуг считается день, следующий за днем поступления задания (Заявки) Заказчика, при условии выполнения Заказчиком п. п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4.
4.3. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, а Заказчик может досрочно их принять и оплатить.
5. Порядок передачи результата оказанных услуг
5.1. По завершении оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, Исполнитель выдает для проверки и согласования Заказчику сигнальные экземпляры технических отчетов по топографической и исполнительной съёмке, счет на оплату, а также подписанный Исполнителем и заверенный печатью Исполнителя Акт приема-передачи оказанных услуг в 2-х экземплярах.
5.2. Заказчик обязан рассмотреть полученную исполнительную съёмку в течение 3 (трёх) рабочих дней. По истечении этого срока Заказчик сообщает Исполнителю о принятии результата оказанных услуг с одновременным подписанием Акта приема-передачи оказанных услуг в 2-х экземплярах и заверением печатью организации либо заявляет мотивированный отказ от его принятия в письменной форме с указанием требования об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков, допущенных по вине Исполнителя.
5.3. В случае предъявления письменного требования, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан безвозмездно устранись выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком такого требования.
5.4. Только в случае поступления суммы платежа, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель передает Заказчику 2 (два) экземпляра технических отчетов + CD, подписанные и заверенные печатью, а Заказчик передает 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами Исполнителю.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.
6.4. Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг в срок, указанный в пункте 4.1 Договора, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости настоящего Договора.
6.6. Если Заказчик не оплатит в срок окончательный платёж, указанный в пункте 3.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неоплаченного платежа за каждый день просрочки от суммы неоплаченного платежа. На сумму авансового платежа неустойка не начисляется.
6.7. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
6.8. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
6.9. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур Исполнитель несет ответственность в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются сторонами согласно законодательству Российской Федерации.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами и скрепляются печатью.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.1. Приложение «Перечень объектов для выполнения топографической и исполнительной съёмки».
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
Почтовый адрес: Республика Марий Эл, 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Советская,
Банк ОСБ Марий Эл 8614 г. Йошкар-Ола
Расчетный счет 40702810737180104833
,
9. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
к Договору № от « »мая 2012 г.
«Перечень объектов для выполнения топографической и исполнительной съёмки»