договор на высадку деревьев образец
Договор на высадку деревьев образец
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Администрация (казенное учреждение) в целях благоустройства территории сельского поселения осуществляет приобретение саженцев деревьев (посадочного материала) и их посадку. Заключены два муниципальных контракта: на приобретение саженцев и на работы по посадке.
Какие КОСГУ применить для отражения расходов по таким контрактам?
Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
— Энциклопедия решений. Учет многолетних насаждений (для бюджетной сферы).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Старовойтова Елена
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Шершнева Анна
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.
Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.
8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)
Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru
Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит
Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Договор на оказание услуг по комплексному уходу за элементами озеленения на прилегающей территории, за комнатными растениями в административном здании и за поставку, посадку хвойных деревьев
на оказание услуг по комплексному уходу за элементами озеленения на прилегающей территории, за комнатными растениями в административном здании и за поставку, посадку хвойных деревьев
г. Хабаровск «___» ____________20__ г.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять по адресу: (далее по тексту договора Объект) следующие услуги :
— комплексный уход за элементами озеленения на прилегающей территории;
— поставить, осуществить посадку хвойных деревьев и передать Заказчику, а Заказчик оплатить и обеспечить приемку хвойных деревьев указанных в Спецификации (Приложение ) подписанной сторонами, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.1.1. В спецификации устанавливаются следующие условия поставки Продукции:
— количество Продукции, подлежащей поставке ;
— цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость по Спецификации (без НДС/ НДС);
— срок поставки Продукции ;
— способ поставки Продукции ;
— наименование, местонахождение и отгрузочные реквизиты Исполнителя;
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю беспрепятственный доступ на Объект и к растениям, площадь для проведения работ и хранения инвентаря, возможность пользования водопроводом и электричеством.
2.1.2. Заказчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности в местах выполнения работ Исполнителем.
2.1.3. Заказчик обязан принять и оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.
2.1.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя обо всех изменениях своих реквизитов (адресов, телефонов, банковских реквизитов, ИНН и т. п.).
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Заказчик (или его представитель, чьи полномочия подтверждаются соответствующим документом) может наблюдать за ходом работ для немедленного оповещения Исполнителя о претензиях, если таковые возникнут, в письменной форме. В случае если такого наблюдения нет, претензии тоже рассматриваются в письменном виде на предмет нарушений условий договора. Наблюдение со стороны Заказчика позволяет производить коррекцию в рабочем порядке, если в целом она не изменяет и не нарушает условия Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Исполнитель обязан осуществить разовую поставку и посадку хвойных деревьев (саженцев сосны корейской) по периметру территории Заказчика, далее систематически выполнять комплекс услуг по уходу за элементами озеленения на прилегающей территории, а также уход за комнатными растениями в административном здании в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
2.3.3. Перед началом работ, Исполнитель в обязательном порядке производит геоботаническое обследование и оценку состояния зеленых насаждений на территории и на Объекте Заказчика в виде акта.
2.3.4. Исполнитель обязуется не менее 3 (трех) раз в неделю (понедельник, вторник, среда) выезжать на Объект и на прилегающую территорию Заказчика для исполнения обязательств по настоящему Договору. Во время выезда и прибытия на Объект Заказчика, Исполнитель самостоятельно определяет время работы, исходя из фактического объёма работ.
2.3.6. После поставки и посадки саженцев сосны корейской (кедр), Исполнитель представляет Заказчику в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента отгрузки Продукции, оригинал счета-фактуры в одном экземпляре и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ 12 в двух экземплярах, с приложением копий транспортных и сопроводительных документов грузоотправителя. Счета – фактуры оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера и даты платежного поручения в случае получения авансовых платежей в счет предстоящей поставки Продукции. Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением всех полей.
2.3.7. Исполнитель одновременно с заключением договора предоставляет Заказчику информацию по форме Приложения № 3 к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Исполнителя, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обязуется представлять Заказчику информацию по форме Приложения № 3 к настоящему договору не позднее 3 рабочих дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора.
Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения № 3 к настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. В случае нарушения Заказчиком платежа более 15 (пятнадцати) рабочих дней, Исполнитель вправе приостановить обслуживание до уплаты задолженности.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.2. Цена договора включает расходы на перевозку, страхование, уплаты пошлин налогов и других обязательных платежей.
3.3. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 01 числа месяца следующего за отчетный, передает Заказчику счет, счет-фактуру и акт выполненных работ за фактически оказанные услуги, товарная накладная (форма ТОРГ-12).
3.4. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату за фактически оказанные услуги и за фактическую поставку и посадку саженцев сосны корейской (кедр) высотой 2 метра по периметру территории Заказчика.
3.6. Оплата за оказанные услуги, Заказчиком осуществляется в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным месяцем производит оплату на основании выставленного Исполнителем счета, счет-фактура и акта выполненных работ, подписанного сторонами настоящего Договора.
3.7. Оплата считается осуществленной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. Исполнитель направляет Заказчику ежеквартальный акт сверки взаимных расчетов, по настоящему Договору подписанный главным бухгалтером и скрепленный печатью Исполнителя для дальнейшего оформления Заказчиком.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
4.2. Саженцы сосны корейской (кедр) высотой 2 метра доставляются Заказчику в специальной упаковке, которая обеспечивает сохранность от обычных повреждений при транспортировке и хранении.
4.3. В случае несоответствия поставленных саженцы сосны корейской (кедр) сторонами составляется акт с перечнем обнаруженных дефектов. Претензии о несоответствии поставленного товара по настоящему Договору Заказчиком должны быть предъявлены Исполнителю в течение 5 рабочих дней.
4.4. Исполнитель обязан произвести допоставку или замену товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказание комплексного ухода за элементами озеленения на прилегающей территории и за комнатными растениями на срок действия настоящего Договора, а также на все приобретенные Заказчиком у Исполнителя саженцев сосны корейской на срок 12 месяцев с момента посадки на территории Заказчика.
5.2. Исполнитель несет гарантийные обязательства в случае гибели растений и по их замене, только на собственно поставленные и высаженные Исполнителем насаждения.
5.3. В случае болезни растения, находящегося на гарантии по причине, не зависящей от действий Заказчика, за ним устанавливается особый уход. Если в период от 14 до 30 дней с даты фиксации Исполнителем болезни растения не происходит улучшения состояния здоровья растения, то Исполнитель обязан заменить его на такое же здоровое растение, либо на другое аналогичное по стоимости в 10 (десяти) дневный срок от даты подписания Сторонами акта о гибели растения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условия настоящего договора, с виновной стороны взыскивается неустойка, размер которой определяется следующим образом:
6.1.1. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за нарушение сроков поставки комнатных растений в размере 0,1% от суммы поставки за каждый день просрочки.
6.1.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за нарушения сроков обслуживания в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате за текущий месяц за каждый день просрочки.
6.1.3. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за нарушение качества обслуживания, повлекшие за собой гибель растения, элемент озеленения и несоблюдение гарантийных обязательств в размере 0,1 % от стоимости растения или элемента озеленения.
6.1.4. В случае задержки оплаты Исполнителю Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.
6.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского Законодательства, действующего на территории России.
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, аварии, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов и т. п.), препятствующих выполнению обязательств сторон по настоящему договору стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.2. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014г. и вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Настоящий договор не пролонгируется.
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения настоящего Договора являются неотъемлемой частью.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются Сторонами в письменной форме, вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору (переуступка права требования) без письменного согласия другой Стороны.
Приложения к Договору:
Приложение – Перечень т ребований к поставке и к работам по комплексному уходу за элементами озеленения на прилегающей территории, за комнатными растениями в административном здании
Приложение – Объектная смета на оказание услуг по поставке саженцев сосны корейской, комплексному уходу за элементами озеленения на прилегающей территории и за комнатными растениями в административном здании ;
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью магистральные нефтепроводы» ()
Юридический адрес: Россия, Хабаровский край,
Договор на высадку деревьев образец
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Организацией заключен договор на ландшафтные работы, в стоимость которого входит стоимость саженцев кустарников, деревьев, семян травы. Также предоставляются услуги по посадке кустарников, деревьев, устройству газона.
По какой статье КОСГУ следует оплатить данный договор?
Рекомендуем также ознакомиться со следующими материалами:
— Энциклопедия решений. Учет многолетних насаждений (для госсектора);
— Энциклопедия решений. Учет объектов благоустройства (для госсектора).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
член Союза развития государственных финансов Суховерхова Антонина
Ответ прошел контроль качества
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.
Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.
8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)
Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru
Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит
Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Договор на высадку деревьев образец
Договор оказания услуг по озеленению
№ __________
г. Москва «___» ______ 20__г.
ООО ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по оформлению интерьера помещений (объектов) Заказчика декоративными растениями, далее именуемое «озеленение», в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной сторонами Сметой, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг и своевременно оплачивать вышеуказанные услуги.
1.2. Услуги по озеленению производятся на объекте, расположенном по адресу, указанному Заказчиком в приложении к настоящему договору.
Исполнитель обязуется выполнять следующие услуги, указанные в приложениях к настоящему договору:
2.1. Закупка, поставка и посадка растений на объекте.
2.2. Закупка и поставка кашпо под растения.
2.3. Закупка и поставка расходных материалов (грунт, керамзит и т.д.).
3.1. Оказывать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Приложениях к настоящему Договору.
3.2. Обеспечивать при оказании услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.
4.1. Принимать у Исполнителя оказанные услуги по акту.
4.2. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г. по ___________ г.
5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год. Количество продлений не ограничено.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, указанную в Приложения к настоящему Договору, в порядке и на условиях определенных в приложениях к настоящему договору.
4.2. Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг по факту их исполнения.
— надлежащее качество используемых материалов,
— качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и Сметой;
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
9.ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:
— задержки Исполнителем сроков сдачи услуг более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
— систематического несоблюдения Исполнителем требований Заказчика по качеству оказанных услуг.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
— финансовой несостоятельности Заказчика;
— неисполнения Заказчиком условий Договора в части нарушения порядка взаиморасчетов, оговоренных в ст.6 Договора;
— консервации или остановки Заказчиком приема оговоренных услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок более чем 5 дней.
10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры по поводу исполнения настоящего договора или в связи с ним разрешаются путем переговоров сторон, а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде г. Москвы.
Договор подряда на озеленение территории
Договор N ______ на озеленение территории
1. Предмет и цель Договора
1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входят:
— улучшение механического состава и плодородия растительного грунта;
— расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей;
— работы по озеленению объектов;
— подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников;
— доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ 24909-81.2.1.6;
— посадка деревьев и кустарников;
— расстановка малых форм архитектуры.
1.2.1. Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
— предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства цветников, дорожек, оград в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);
— обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;
1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ___________________________. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.
1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
1.6. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).
1.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
1.7.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.
1.7.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.
1.8. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
2. Цена работ. Порядок оплаты
2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки Проекта, указанного в пп. 1.2.1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
3.1. После завершения озеленения каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.
3.2. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. 4.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.
3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков, предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.
3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.
3.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
3.6. В случае получения от Заказчика Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный Акт выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к работе или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.1.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.8. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора представить Подрядчику задание Заказчика.
4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.
4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в пп. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.
4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с пп. 4.4.3 дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.
4.2.6. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Подрядчика, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
4.3.3. Привлекать в целях выполнения отдельных работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.
4.3.4. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
4.3.5. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению Проекта работ, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее «___»________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.
4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в пп. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее «___»________ ___ г.
4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.
4.4.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.
4.4.5. Своевременно и качественно выполнить работы.
4.4.6. Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.
5.3. В случаях если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9. Прочие условия
9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.