договор переработки рыбы сырца
Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья
(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.
(Указать организационно-правовую форму и полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.
2. Условия переработки.
2.1. Сырье передается на условиях франко-склад (указать наименование Исполнителя). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.
2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.
2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
— наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья;
— объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции;
— порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки;
Под партией поставляемого товара понимается _________________
3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.
3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.
3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.
3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.
3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.
4. Порядок передачи готовой продукции.
4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.
4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.
4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.
4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.
5. Документы на сырье и продукцию.
5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:
— сертификат качества;
— __________________;
— __________________.
5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:
а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки;
б) наименование и количество товара.
5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:
— транспортную накладную;
— сертификат качества;
— гигиенический сертификат;
— сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).
6. Порядок приема продукции.
6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.
7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.
8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Срок действия договора.
9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.
9.2. Договор действует до (дата) 200__ г.
9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
10.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
_______________________ _______________________
(ф. и.о.) (ф. и.о.)
м. п. м. п.
Примерная форма договора по переработке рыбной продукции (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
ГАРАНТ:
Примечание: настоящая форма разработана в соответствии с гл. 37 Гражданского кодекса РФ; Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции»
Договор
по переработке рыбной продукции
[ Полное наименование организации ], в лице [ Ф. И. О., должность ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [ полное наименование организации ], в лице [ Ф. И. О., должность ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.2. Подрядчик принимает Сырье от Заказчика в количестве, указанном в Заявках, своими силами и средствами перерабатывает его и передает полученный Товар в объемах и в сроки, указанные в Заявках Заказчика.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: [ указать точное наименование работы, которую выполняет Подрядчик ].
1.4. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Товар, полученный в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.
2. Условия поставки Сырья
2.1. Подрядчик принимает Сырье на пункте приеме-сдачи Подрядчика по акту приема-передачи, подписанному в двухстороннем порядке. Датой передачи Сырья является дата подписания акта приема-передачи.
2.2. Объемы Сырья, сроки поставки и стоимость предоставляемых услуг по переработке Сырья регулируются Заявками. Заявка должна быть составлена на фирменном бланке Заказчика и содержать следующую информацию:
— наименование, количество, параметры по качеству Сырья;
— объем и перечень услуг по переработке, стоимость и сроки переработки Сырья, нормы выхода Товара;
— порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки;
— информация о контактном лице.
2.3. Качество передаваемого Сырья должно соответствовать требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.050-96.
2.4. В случае недоброкачественности предоставленного Сырья Заказчик обязан произвести его замену в срок [ значение ] дней с момента уведомления его Подрядчиком.
2.5. Максимальное суточное количество возможного приема Сырья составляет [ вписать нужное ].
3. Условия переработки Сырья и порядок передачи Товара
3.1. Подрядчик обеспечивает переработку Сырья и обеспечивает выход Товара в соответствии с Заявкой Заказчика, не ухудшая установленного выхода Товара по долевым параметрам и качеству.
3.2. Подрядчик передает Товар на пункте приема-сдачи Подрядчика по акту приема-передачи, подписанному в двухстороннем порядке в течение [ значение ] дней с момента извещения Заказчика о готовности Товара. Датой передачи Товара является дата подписания акта приема-передачи.
3.3. Товар отгружается в таре, упаковке в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями.
4. Обязательства Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.1.2. Заказчик обязан представить Подрядчику на каждую партию поставляемого Сырья соответствующие документы о качестве.
4.1.3. Незамедлительно информировать Подрядчика обо всех изменениях или дополнениях, которые могут повлиять на процесс оказания услуг.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить следующую работу: [ перечислить услуги, предоставляемые Подрядчиком по переработке Сырья Заказчика ].
4.2.2. Использовать Сырье, поставляемое на переработку, только для изготовления Товара, возвращаемого Заказчику.
4.2.3. Надлежащим образом проводить работу по переработке Сырья в соответствии с требованиями к безопасности переработки рыбы и рыбной продукции и с соблюдением технологических и санитарно-ветеринарных правил.
4.2.4. При переработке Сырья использовать только пищевые добавки, зарегистрированные уполномоченным органом в области здравоохранения.
4.2.5. Осуществлять маркировку Товара в соответствии с ГОСТ и ТУ.
4.2.6. Передать Товар Заказчику на пункте приеме-сдачи Подрядчика в сроки, согласованные Сторонами и указанные в Заявке.
4.2.7. Учитывая то, что предоставляемое Сырье относится к скоропортящимся продуктам питания, с момента предоставления Заказчиком Сырья незамедлительно приступить к выполнению работ, указанных в Заявке.
4.2.8. Выполнить работу в течение [ значение ] дней с правом досрочного выполнения.
4.2.9. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности Товара к сдаче в течение [ значение ] дней.
4.2.11. Незамедлительно сообщать Заказчику об обстоятельствах, которые могут повлиять на ход выполнения условий настоящего договора и Заявок, направленных Заказчиком.
5. Расчеты и порядок оплаты
5.1. Стоимость работ по настоящему договору на момент его заключения определяется в соответствии с действующим прейскурантом цен, утвержденным [ вписать нужное ], являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, и указывается в Заявке в соответствии с видом заказываемых услуг.
5.2. Подрядчик сохраняет за собой право производить изменения в прейскуранте и извещает Заказчика о производимых изменениях в письменном виде.
5.3. Все взаиморасчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются в рублях РФ на основании выставленных счетов.
5.4. Расчет производится не позднее [ значение ] банковских дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо наличными деньгами, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством перечисления.
5.5. Оплата за переработку Сырья производится по каждой партии Товара.
Под партией Товара Сторонами понимается определенное количество Товара, изготовленное в единообразных условиях.
5.6. Транспортные и другие расходы, связанные с доставкой Сырья, несет Заказчик.
5.7. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки оплаты услуг Подрядчика Заказчик обязан уплатить неустойку в размере [ значение ] % от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.
6.3. За односторонний необоснованный отказ от исполнения своих обязательств в течение срока действия настоящего договора виновная Сторона уплачивает штраф в размере [ значение ] рублей.
6.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, за некачественное оказание услуг по переработке Сырья (в том числе за нарушения санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.050-96) в соответствии с действующим законодательством в размере полного возмещения причиненных убытков (реальный ущерб, упущенная выгода).
7. Действия настоящего договора
7.1. Настоящий договор вступает в действие с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ]. Договор может быть пролонгирован по согласованию Сторон.
7.2. Все документы, Заявки, приложения и дополнения, принимаемые во исполнение настоящего договора, действительны и являются неотъемлемой частью настоящего договора при подписании их Сторонами.
8. Порядок изменения и расторжения настоящего договора
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
Сторона направляет проект изменений в настоящий договор в виде дополнительного соглашения к договору, другая Сторона обязана рассмотреть представленный проект изменений и в течение [ значение ] дней с момента получения направляет подписанный экземпляр дополнительного соглашения либо мотивированный отказ от внесения представленных изменений.
8.2. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно:
— по письменному соглашению Сторон;
— в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;
— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения настоящего договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных п. 9.1. настоящего договора.
8.3. По требованию Заказчика настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом в случае, когда Подрядчик:
— при переработке Сырья не соблюдает технологические и санитарно-ветеринарные правила;
— передаваемый Товар Заказчику не соответствует Государственным стандартам Российской Федерации;
— нерационально использует переданное Сырье.
8.4. По требованию Подрядчика настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях:
— в течение [ значение ] не вносит арендную плату, предусмотренную настоящим договором и Заявками;
— передаваемое Сырье не соответствует Государственным стандартам Российской Федерации.
9. Особые условия. Форс-мажор
9.1. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, прекращении договора подлежат мирному урегулированию Сторонами. При недостижении согласия любая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд.
9.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, существенное изменение законодательства) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.4. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней со дня прекращения обстоятельств бедствий известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение настоящего договора в письменной форме.
9.5. Если другая Сторона заявит претензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному Торговой палатой.
10.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
10.3. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей.
1. Прейскурант цен предоставляемых услуг по переработке Сырья
Договор подряда на переработку продукции
Тип документа: Договор подряда
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 24,2 кб
Договор подряда на переработку, как и все подобного рода документы, имеет две стороны – подрядчик и заказчик.
Первый пункт
Первым пунктом данного документа следует предмет договора. Предметом договора является непосредственно сама деятельность подрядчика, например, это, может быть переработка сырья.
Основные положения
В этом пункте оговариваются права, которыми обладает подрядчик и заказчик. Также указываются их обязанности. Так, например, подрядчик должен выполнить всю работу в указанные сроки и ни днем позже. Заказчик же в свою очередь должен предоставить эту самую работу подрядчику. В случае нарушения условий договора стороны несут за это ответственность. Степень ответственности прописывается в следующем пункте соглашения. Кроме того, оговаривается цена за проделанную работу. Она должна устраивать как подрядчика, так и заказчика во избежание недоразумений.
Заключительные положения
В обязательном порядке следует указать все необходимые реквизиты, в том числе банковские карты для оплаты работы, а также название организаций или имена физических лиц. В силу соглашение вступает в тот момент, когда обе стороны поставят внизу договора свои подписи.
Бланк договора подряда на переработку продукции
Образец договора подряда на переработку продукции (заполненный бланк)
Скачать Договор подряда на переработку продукции
Договор подряда на переработку продукции №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику в необходимом количестве. Передача Заказчиком Подрядчику сырья и для упаковки результата работ осуществляется по акту.
1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.
1.5. Срок действия настоящего договора: с « » года до « » года. Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет рублей, в том числе НДС – %, за готовой продукции. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.
2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение банковских дней после подписания акта выполненных работ и передаче готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.
3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком сырье, после окончания работы предоставить отчет об его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой продукции, еще не переданной Заказчику.
3.1.3. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.
3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работы и его указаний.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.
3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы – немедленно заявить об этом Подрядчику. Передача готовой продукции от Подрядчика Заказчику осуществляется по акту.
4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение дней со дня их обнаружения.
4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья. В случае его утраты Подрядчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Заказчику по ценам, по которым это сырье учитывается у Заказчика.
6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.
6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента его передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работы Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п.1.5.
8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.
8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.
8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.
8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.