договор по расчистке просеки
Договор по расчистке просеки
Регистрация на площадке
Присоединитесь к более чем 500 000 пользователей. Это бесплатно.
Вы хотите зарегистрироваться на площадке как
Регистрация в качестве поставщика
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торгах по покупке имущества.
Данный тип регистрации позволяет принимать участие исключительно в процедурах по родовому захоронению и реализации машино-мест без использования электронной подписи.
Этот тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Росатом», а также (при наличии соответствующей аккредитации) размещать заказы для нужд компании и подведомственных организаций (atom2.roseltorg.ru).
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Ростех».
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торговой платформе для закупок частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес».
Регистрация в качестве заказчика
Для осуществления первого входа в новую версию секции необходимо перенести действующую учетную запись в ЕЛК, следуя инструкции (это займет не более 5 минут).
Перенести учетную запись в ЕЛК
Если у Вас уже есть учетная запись в старой версии секции ГК «Ростех». После переноса данных Вы сможете войти в Единый личный кабинет и новую версию секции ГК «Ростех».
Если Вы уже перенесли свою учетную запись или хотите аккредитоваться в секции впервые. Подать заявку на аккредитацию и отслеживать ее статус можно в Едином личном кабинете.
Войти в старую версию секции ГК «Ростех»
Если Вы являетесь организатором или участником процедур, опубликованных до 28 октября 2019 г. (или хотите управлять лицевым счетом, открытым в старой версии секции).
Постановление от 17 мая 2018 г. по делу № А56-78089/2017
ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65
Дело №А56-78089/2017
17 мая 2018 года
г. Санкт-Петербург
Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 17 мая 2018 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
председательствующего Барминой И.Н.,
судей Желтянникова В.И., Жиляевой Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Казначеевым В.О.,
от истца (заявителя): Иванцовой И.А. по доверенности от 08.05.2017;
от ответчика (должника): Семочкиной С.С. по доверенности от 16.11.2016;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-5808/2018) Государственного лесного инспектора на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.01.2018 по делу № А56-78089/2017 (судья Нефедова А.Ю.), принятое
по иску (заявлению) Государственного лесного инспектора к публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
о взыскании ущерба
Государственный лесной инспектор (далее – инспектор) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (далее – ПАО «ФСК ЕЭС», общество) о взыскании 14 275 руб. 92 коп. ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, а также возложении обязанности произвести очистку линии электропередач просек от захламления порубочными остатками в Цвылевском участковом лесничестве Тихвинского лесничества в квартале 71, выделы 22, 20 на площади 0,3 га; в квартале 72, выдел 9, на площади 0,13 га; в квартале 70, выдел 12, 13, 15, 17, на площади 0,22 га по 01.04.2018 (до начала пожароопасного сезона).
Решением суда от 23.01.2018 иск оставлен без удовлетворения.
В апелляционной жалобе инспектор, ссылаясь на нарушение и неправильное применение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда отменить, иск удовлетворить. Податель жалобы указывает, что выводы суда о том, что общество не является субъектом ответственности, является ошибочным, а причинение вреда лесам и захламление лесов промышленными отходами подтверждается представленными в дело доказательствами.
Распоряжением председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2018 в связи с прекращением полномочий судьи Горбик В.М. и уходом ее в почетную отставку дело передано в производство судьи Барминой И.Н.
В судебном заседании представитель инспектора доводы жалобы поддержал, а представитель общества возражал против ее удовлетворения по мотивам, изложенным в отзыве.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.
В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов по результатам закупочной процедуры ПАО «ФСК ЕЭС» заключило договор подряда с обществом с ограниченной ответственностью «Геоинжиниринг» (далее – ООО «Геоинжиниринг», подрядчик).
Период проведения работ согласно уведомлению с 07.07.2015 по 30.12.2015.
Период проведения работ согласно уведомлению с 07.07.2015 по 31.12.2015.
В связи с окончанием работ в зимний период осмотр по проведенным работам ПАО «ФСК ЕЭС» назначен Тихвинским лесничеством в бесснежный период на 12.05.2016.
По результатам проведения мероприятий лесного контроля были обнаружены нарушения, выразившееся в следующем:
2) захламление лесов промышленными отходами (отходами древесины – не очистка) в квартале 71 выдела 20,22 на площади 0, 3 га, которое выразилось в следующем: имеется бросовая древесина, на месте рубки находятся вершинные части срубленных деревьев с необрубленными сучьями, крупные сучья и вершины не разделены на отрезки не более 1.0 м, хаотично разбросаны, не уложены на волок и находятся менее 10 метров от прилегающих лесных насаждениях, имеется склады с гниющей древесиной, не отделенные противопожарной минерализованной полосой, а также находятся на расстоянии менее 40 м от стены леса (размер ущерба определен 6 588 руб. 89 коп.);
3) захламление лесов промышленными отходами (отходами древесины – не очистка) в квартале 72 выдела 9 на площади 0, 13 га, которое выразилось в следующем: спиленная древесина на трассе ЛЭП находится у пня в полном объеме; на месте рубки находятся вершинные части срубленных деревьев с необрубленными сучьями, крупные сучья и вершины не разделены на отрезки не более 1.0 м, хаотично разбросаны, не уложены на волок (размер ущерба определен 2 855 руб. 18 коп.).
Указанные нарушения зафиксированы в актах осмотра от 12.05.2016, чертежах (планах) расположения и границы лесного участка, представителем ответчика сделаны отметки о несогласии с этими актами, представлены разногласия. К актам приложены результаты фотосъемки.
16.05.2016 года в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» представителем лесничества вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении (№№ 9/19-001, 9/19-002).
В рамках возбужденных дел об административных правонарушениях по ходатайству ПАО «ФСК ЕЭС» 28.06.2016 проведены повторные осмотры лесных участков с проведением фотосъемки. По результатам осмотров составлены соответствующие протоколы и контрольные акты осмотра мест рубок. Представленными в материалы дела актами осмотров зафиксировано, что работы по расчистке мест рубок не выполнены, нахождение на местах рубок не уложенной в кучи древесины, не очищенной от веток, не стрелеванной, оставленной у пня, сваленные деревья с кронами, вершины не разделены на отрезки, находятся менее чем в 10 метрах от лесных насаждений.
Ссылаясь на указанные выше обстоятельства, инспектор обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу, попросив взыскать причиненный лесам ущерб и обязать общество произвести очистку линии электропередач просек от захламления порубочными остатками.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку пришел к выводу о том, что общество не является субъектом ответственности в настоящем случае. При этом суд принял во внимание то обстоятельство, что по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях было установлено, что общество не может быть привлечено к ответственности по части 1 статьи Раздел II. Особенная часть > Глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования > Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» target=»_blank»>8.32 КоАП РФ.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на жалобу, апелляционный суд пришел к выводу, обжалуемое решение подлежит частичной отмене.
Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, спорные лесные участки использовались ответчиком для эксплуатации линейного объекта – линии электропередач, что предполагает расчистку просек ЛЭП от деревьев, древесно-кустарниковой растительности.
Пунктом 21 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (далее – Правила №160), установлено, что для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:
а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;
б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.
В силу пункта 24 Правил №160 рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков.
В соответствии с частью 3 статьи (ред. от 02.07.2021) > (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) > Глава 1. Общие положения > Статья 16. Рубки лесных насаждений» target=»_blank»>16 Лесного кодекса Российской Федерации порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами.
Таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 N 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
Имущественная ответственность за лесонарушения регулируется общими правилами об основаниях ответственности, установленными статьей Раздел IV. Отдельные виды обязательств > Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда > § 1. Общие положения о возмещении вреда > Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда» target=»_blank»>1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно пункту 1 которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Для применения гражданско-правовой ответственности в виде взыскания суммы вреда, причиненного лесам, необходимо наличие вреда, противоправного поведения и вины лица, причинившего вред, а также причинной связи между противоправным поведением ответчика и наступившим вредом.
Общество, являясь собственником линии электропередачи, расположенной на спорном лесном участке, должно осуществлять контроль за соблюдением требований лесного законодательства при выполнении работ по расширению, по содержанию и использованию просеки, в том числе избежание загрязнения и захламления участка.
Захламление лесов порубочными остатками представляет собой вид загрязнения, которое в силу количественных и качественных характеристик способно привести к негативному изменению качества объекта природной среды в смысле требований санитарных и противопожарных правил.
Выводы суда о том, что порубочные остатки не относятся к промышленным отходам, в связи с чем применение истцом пункта 7 Приложения N 4 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года N 273 «Об исчислении вреда причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» являются неверными.
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», определяющий правовые основы обращения с отходами, предусматривает классификацию отходов на отходы производства и отходы потребления. Такого понятия как «промышленные отходы», отдельного от понятия «отходы производства», данный нормативный акт не содержит.
Отходы древесины, сучьев, ветвей от лесоразработок предусмотрены в составе отходов в соответствии с утвержденным Приказом Росприроднадзора федеральным классификационным каталогом отходов (ст. (ред. от 02.07.2021) > «Об отходах производства и потребления» > Глава IV. Нормирование, государственный учет и отчетность в области обращения с отходами > Статья 20. Государственный кадастр отходов» target=»_blank»>20 ФЗ №89-ФЗ).
Факт неочистки мест рубок подтверждается представленными в материалы дела документами, установив который общество должно было принять меры к устранению нарушения, что обществом не исполнено.
Ссылки общества на то, что оно привлекло для выполнения работ по расчистке трасс другое лицо – подрядчика, не могут быть приняты во внимание в настоящем случае, поскольку проверка качества работ, выполняемых подрядчиком, является неотъемлемым правом заказчика (пункт 1 статьи Раздел IV. Отдельные виды обязательств > Глава 37. Подряд > § 1. Общие положения о подряде > Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком» target=»_blank»>715 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Коль скоро общество не осуществляет контроль за нанятым им подрядчиком, то оно принимает все риски ненадлежащего исполнения им договора на себя; привлечение подрядчика, который причинил лесу ущерб, захламив лес, не освобождает его от обязанности очистить лесные участки после проведения работ, поскольку только общество имеет меры воздействия на своего подрядчика в силу закона и условий договора.
При этом результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях в данном случае не имеют значения для принятия решения по настоящему делу, поскольку при привлечении к административной ответственности речь шла о привлечении по части 1 статьи Раздел II. Особенная часть > Глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования > Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» target=»_blank»>8.32 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при вырубке деревьев, которую осуществлял подрядчик.
Ущерб, причиненный захламлением лесных территорий, предполагает другого субъекта ответственности, которым является общество.
Фактические обстоятельства (захламление мест рубок и отсутствие уборки) обществом не оспорены и не опровергнуты, подтверждены документально. Расчет ущерба обществом также не оспаривается.
Исходя из изложенного, требования истца в части взыскания с общества ущерба за захламление территории подлежат удовлетворению. При этом суд апелляционной инстанции учитывает вступившие в законную силу судебные акты по аналогичному делу № А56-21113/2017.
В части выводов суда об отказе в обязании ответчика произвести очистку лесных территорий суд апелляционной инстанции усматривает следующее.
Заявляя требования о взыскании ущерба и обязании устранить вред в натуре, инспектор исходит из ранее действующих положений части 2 статьи (ред. от 02.07.2021) > (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) > Глава 13. Ответственность за правонарушения в области лесных отношений > Статья 100. Возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам» target=»_blank»>100 Лесного кодекса Российской Федерации, где было указано, что лицо, виновное в нарушении лесного законодательства, обязано не только устранить выявленное нарушение, но и возместить причиненный этим лицом вред лесам.
Суд же первой инстанции, и апелляционная коллегия соглашается с его выводами, исходил из того, что часть 2 статьи 99 признана частично не соответствующей Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П.
С 23.06.2016 указанная норма действует в следующей редакции: лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обязанность возмещения вреда наряду с устранением нарушения исключены из статьи.
Расчет ущерба в настоящем случае представляет собой пятикратный размер затрат на очистку территории и приведение ее в состояние, пригодное для дальнейшего использования. С учетом позиции Конституционного суда и положений части 2 статьи 99 ЛК РФ в действующей редакции, следует признать, что возмещение ущерба является достаточной компенсацией негативного изменения объекта природной среды (леса); в данной части решение суда подлежит отмене.
В остальной части решение суда является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам статьи Раздел I. Общие положения > Глава 9. Судебные расходы > Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле» target=»_blank»>110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (2000 руб. за удовлетворение имущественного требования, и 1500 руб. за частичное удовлетворение апелляционной жалобы).
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 января 2018 года по делу № А56-78089/2017 отменить в части отказа во взыскании 14 275 руб. 92 коп. ущерба.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (адрес: 117630, г. Москва, ул. Челомея Академика, д. 5А, ОГРН: 1024701893336) в доход федерального бюджета 14 275 руб. 92 коп. ущерба.
Реквизиты для оплаты: УФК по Ленинградской области (Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Тихвинское лесничество) ИНН 7842354966 КПП 781401001 ОКТМО 41645101 Расчетный счет № 40101810200000010022 Отделение Ленинградское БИК 044106001 КБК 053 1 16 2507 101 6000 140.
Взыскать с Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» в доход федерального бюджета 3500 рублей государственной пошлины за рассмотрение дела судами первой и апелляционной инстанций.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Договор по расчистке просеки
Регистрация на площадке
Присоединитесь к более чем 500 000 пользователей. Это бесплатно.
Вы хотите зарегистрироваться на площадке как
Регистрация в качестве поставщика
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торгах по покупке имущества.
Данный тип регистрации позволяет принимать участие исключительно в процедурах по родовому захоронению и реализации машино-мест без использования электронной подписи.
Этот тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Росатом», а также (при наличии соответствующей аккредитации) размещать заказы для нужд компании и подведомственных организаций (atom2.roseltorg.ru).
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Ростех».
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торговой платформе для закупок частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес».
Регистрация в качестве заказчика
Для осуществления первого входа в новую версию секции необходимо перенести действующую учетную запись в ЕЛК, следуя инструкции (это займет не более 5 минут).
Перенести учетную запись в ЕЛК
Если у Вас уже есть учетная запись в старой версии секции ГК «Ростех». После переноса данных Вы сможете войти в Единый личный кабинет и новую версию секции ГК «Ростех».
Если Вы уже перенесли свою учетную запись или хотите аккредитоваться в секции впервые. Подать заявку на аккредитацию и отслеживать ее статус можно в Едином личном кабинете.
Войти в старую версию секции ГК «Ростех»
Если Вы являетесь организатором или участником процедур, опубликованных до 28 октября 2019 г. (или хотите управлять лицевым счетом, открытым в старой версии секции).
Договор подряда на выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий/расширение просек (кроме расчистки трасс методом химической обработки)
на выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий/расширение просек
(кроме расчистки трасс методом химической обработки)
Санкт-Петербург «___»________ 200___ г.
1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.
1.3. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение ).
1.4. Стоимость Работ по настоящему Договору определена Расчетом договорной цены (Приложение ).
2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является предельной ценой и в соответствии с Расчетом договорной цены, составляет __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.), в том числе НДС ( __ %) __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.).
2.2. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема выполненных работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.
2.3. Текущая стоимость работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами актов о приемке выполненных работ с использованием к прямым затратам по базовым сметным ценам соответствующих коэффициентов (индексов) и показателей затрат.
2.4. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных в Техническом задании, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.5. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ:
а) в случае включения в акты выполненных работ завышенных объемов работ или невыполненных работ;
б) в случае неправомерного применения Подрядчиком коэффициентов (индексов);
в) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных работ.
2.6. Согласованные в Договоре объемы работ и стоимость Работ являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.
3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе выполнить организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в соответствии с разделами 2, 12 и п. 4.15.64 Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности при эксплуатации электроустановок). ПОТ РМ.
3.2. Принять с участием Подрядчика законченные Работы.
3.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в сроки, установленные настоящим Договором собственными силами, иждивением Подрядчика или с привлечением субподрядчиков при условии уведомления Заказчика и предоставлении информации, подтверждающей положительную деловую репутацию и возможность выполнения работ субподрядчиком.
4.3. Состояние трассы воздушных линий после расчистки по всей ширине просеки должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также требованиям, изложенным в Техническом задании.
4.4. Сдать Заказчику законченные Работы на Объекте.
4.5. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки, указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ.
4.6. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты (указывается адрес электронной почты курирующего исполнение договора лица со стороны Общества) в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчика обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Подрядчику письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с настоящим разделом и Графиком производства работ (Приложение к настоящему Договору).
5.1.1. Начало Работ: не позднее «__» __________ _________ г.
5.1.2. Окончание Работ: не позднее «__»__________ _________ г.
5.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является ______________________ ____________________________________________________ или лицо, им назначенное.
6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ________________________ ____________________________________________________или лицо, им назначенное.
6.3. Подрядчик после выполнения каждого этапа работ, определенного Графиком производства работ /(приложение №3 к настоящему Договору), в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполнения работ и соответствующую исполнительную документацию. В случае не предоставления актов сдачи-приема выполненных работ в указанный срок, этап считается невыполненным, и Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в соответствии с п.8.1. настоящего Договора.
6.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения указанной в п. 6.3. настоящего Договора документации обязан подписать ее и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.
Перечень недостатков и сроки их исправления оформляются двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.
Выполнение, предъявленное и принятое в соответствии с Графиком производства работ формами КС-2, является этапом работ при условии документального подтверждения формами КС-2, КС-3 и Локальными сметами.
6.5. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и выставляемых счетов-фактур не позднее 90 (девяноста) календарных дней за вычетом 10(десяти)% от стоимости выполненных работ (сумма резервирования).
Сумма резервирования подлежит оплате при окончательном расчете с Подрядчиком за выполненные и принятые Работы по Договору в целом после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.
7.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
7.3. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке платежными поручениями.
7.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором (в том числе – нарушения сроков выполнения работ по определенному этапу), Заказчик имеет право начислить Подрядчику (как в полной сумме, так и частично) пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Подрядчиком условий Договора.
8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие в процессе выполнения Работ и выявленные в соответствии с п. 6.4. Договора, в течение 10 (десяти) дней, если меньший срок не будет согласован Сторонами.
В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 30 % стоимости Работ по устранению недостатков.
8.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.
8.4. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.
8.5. В случае повреждения или нарушения нормальной работы оборудования Заказчика, произошедшего по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
8.6. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
8.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.
8.8. Стороны несут ответственность за нарушение требований и норм по охране труда, пожарной и экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.
9.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «__» __________ _________ г. [4]
10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
10.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, помимо предусмотренных п. 9.1. настоящего Договора, являются:
— просрочка Заказчиком оплаты выполненных по настоящему Договору Работ на срок свыше 90 календарных дней;
— просрочка Подрядчиком начала исполнения настоящего Договора, либо выполнение Работ настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
— просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ на срок свыше 30 календарных дней;
— возбуждение в отношении Подрядчика процедуры банкротства или лишение Подрядчика лицензии, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору;
— отступления Подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 10 (десяти) дней, либо являются существенными или неустранимыми.
10.4. Сторона, принявшая решение об отказе от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока отказа с обоснованием причин отказа.
безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (далее «Банковская гарантия»), которая должна быть представлена Подрядчиком.
— в случае, если сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Договору составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и более. Размер банковской гарантии равен 10(десяти)% от суммы, подлежащей оплате Заказчиком по Договору. Срок действия банковской гарантии – срок действия Договора плюс 3(три)месяца;
— в случае полного или частично авансирования по Договору, если сумма аванса превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Размер банковской гарантии равен сумме аванса. Срок действия банковской гарантии – срок закрытия аванса плюс 3(три) месяца.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
13.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.
13.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
13.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.
14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
____________________________, ИНН _________________КПП__________________.
р/с _____________________________в ________________________________________;
к/с ___________________________________________, БИК _______________________.
ОКПО ________________________________, ОКОНХ ___________________________.
Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________, тел./факс _____,
р/с _____________________________в ________________________________________;
к/с ___________________________________________, БИК _______________________.
ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.
Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок с даты изменения.
1. Техническое задание.
2. Расчет договорной цены.
3. График производства работ.
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
_________ /_____________/ _________ /_____________/
[1] Слова, выделенные курсивом, указываются в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.
[2] Указать параметры ВЛ
[3] При необходимости указать иной вид работ
[4] Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости.