договор на аварийно восстановительные работы линий связи
Договор подряда на выполнение работ по проведению аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи и восстановлению микрокабельной канализации (стр. 1 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОКАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Настоящий Договор подряда по проведению аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи и восстановлению микрокабельной канализации (в дальнейшем – «Договор») заключен между:
______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», или по отдельности «Сторона», в зависимости от контекста, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Заказчик и Исполнитель договариваются о следующем:
В рамках настоящего Договора определения имеют следующие значения, если из контекста явственно не следует иное:
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению аварийно-восстановительных работ (АВР) в случае повреждения или ухудшения оптических параметров ВОЛС или микрокабельной канализации, указанных в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. Работы выполняются по Заказам или Заявкам.
2.2. Прейскурант на аварийно-восстановительные работы на ВОЛС и микрокабельной канализации, приведен в Приложении №2, №3 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2.3. Работы, не вошедшие в Прейскурант на аварийно-восстановительные работы на ВОЛС и микрокабельной канализации, выполняются Исполнителем по договорным ценам, согласованным с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения.
— обученным персоналом с необходимыми допусками для выполнения АВР (2 сварщика ОВ и 2 измерителя);
— транспортной, землеройной и иной техникой, необходимой для выполнения АВР (экскаватор, трал, тягач, буровая установка, транспортом повышенной проходимости для перевозки аварийной бригады и т. п.);
— оборудованием для выполнения работ по АВР (трассопоисковыми приборами, двумя сварочными аппаратами с центровкой по сердцевине ОВ, двумя рефлектометрами (с требуемым, для длин регенерационных участков, динамическим диапазоном), насосом для откачки воды из колодцев, комплектом монтажного инструмента, генератором, средствами связи, GPS-навигатором, фотоаппаратом, биноклем и т. п.);
— оборудованием для восстановления микрокабельной канализации и задувки оптического кабеля.
Заблаговременно произвести мероприятия для обеспечения допуска своих сотрудников на площадки Объектов связи. Заблаговременно предоставлять Заказчику список лиц задействованных в работах по АВР для осуществления их допуска на объекты Аренды Заказчика. В случае отказа арендодателя в доступе сотрудникам Исполнителя, доступ обеспечивает Заказчик. Предварительно согласовать с Заказчиком проведение любых работ, способных привести к Аварии/повреждению ВОЛС и проводить данные работы только с письменного согласия Заказчика, направленного по электронной почте. В случае выполнения Работ с нарушением процедур, качества и требований нормативных документов, допущенных по вине Исполнителя, повлекших за собой повреждения кабеля или любые неисправности Оборудования, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, вызванные действием/бездействием Исполнителя. По мере приемки на обслуживание Участков проверять наличие необходимого для осуществления Работ на данных Участках комплекта эксплуатационной документации, и в случае обнаружения некомплектности незамедлительно уведомлять об этом Заказчика. Разгрузка, погрузка и хранение изделий и материалов производится за счет Исполнителя. По требованию Заказчика использовать для проведения АВР или Ремонтных работ изделия и материалы, переданные ему Заказчиком. Предоставить Заказчику копию исполнительной документации на восстановленный участок при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании работ. По поручению Заказчика оформлять Акт о нарушении «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» и проводить первичные мероприятия по поиску виновников повреждения кабеля (Приложение 10). Дополнительные условия по обеспечению выполнения требований охраны труда указаны в Приложении 9. Исполнитель имеет право: Выбирать средства и методы исполнения Работ по данному Договору, не противоречащие Правилам. Исполнитель имеет право обоснованно потребовать прибытие ответственного представителя Заказчика на место проведения АВР по телефонному звонку на РЦУСС.
Договор подряда на выполнение аварийного ремонта высоковольтной кабельной линии № ВРРС
Договор
подряда на выполнение аварийного ремонта
высоковольтной кабельной линии
г. Щелково « » 2019 г.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по аварийно-восстановительному ремонту высоковольтной кабельной линии от ГПП-470 до ЦРП (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением 1 к настоящему Договору.
Работы осуществляются на Объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.
1.2. Подрядчик обязуется:
1.2.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1 в согласованном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.2. Срок выполнения Работ составляет 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.
1.3. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Договору собственными силами и средствами. Ответственность за обеспечение Работ необходимыми материалами, инструментами, оснасткой и приспособлениями, в том числе за их надлежащее качество и исправность несет Подрядчик.
1.4. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее стоимость.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ в соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору составляет 265 142 (Двести шестьдесят пять тысяч сто сорок два) рубля 89 копеек, в том числе НДС 20%.
Стоимость работ является твердой и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
2.2. Если объем работ будет изменен Заказчиком, то изменение общей стоимости работ по настоящему договору оформляется дополнительным соглашением сторон.
2.3. Общая стоимость работ по настоящему договору определена с учетом всех расходов Подрядчика, в том числе стоимости электроматериалов.
2.4. Оплата выполненных Работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (в двух оригинальных экземплярах), при условии получения Заказчиком от Подрядчика счёта на оплату и счёта-фактуры.
2.5. Моментом исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Заказчик приостанавливает любые выплаты в пользу Подрядчика при нарушении им сроков или обязанностей, предусмотренных Договором, до момента устранения нарушений условий Договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.
2.7. В случае предъявления счета-фактуры с нарушением налогового законодательства и настоящего пункта, Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение пяти календарных дней с момента их предъявления.
3. Взаимоотношения сторон
3.1. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику в день подписания акта сдачи-приемки выполненных по настоящему Договору работ. Если повреждение выполненной работы произошло по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить оплату за выполненный на этот момент объем работ.
4. Требования к применяемым материалам
4.1. Применяемые при проведении работ материалы, должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ и иметь сертификаты.
4.2. Перечень необходимых электроматериалов, закупаемых Подрядчиком в счет цены Договора, определен в Приложении 3.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Права и обязанности Заказчика.
5.1.1. Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика для выполнения ремонтных работ на Объекте.
5.1.2. Назначить из числа своего персонала лиц, ответственных за контроль и приемку работ.
5.1.3. Оплатить Подрядчику предусмотренную настоящим Договором работу в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
Заказчик имеет право:
5.1.4. В случае нарушения требований настоящего договора останавливать производство работ с письменным уведомлением Подрядчика, что не освобождает последнего от соблюдения срока выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.5. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
5.2. Права и обязанности Подрядчика.
5.2.1. Организовать, выполнить работу качественно и сдать в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
5.2.2. Устранить последствия ошибочных действий своих специалистов. По мотивированному требованию Заказчика осуществлять замену специалистов на других в случае обоснованного неудовлетворительного качества их работы.
5.2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности труда собственного персонала, требований по промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, правил и инструкций по охране труда, правил внутреннего распорядка Заказчика, правил доступа на территорию Объекта.
5.2.4. Обеспечить наличие подготовленного для выполнения Работ персонала, имеющих необходимую квалификацию. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников спецодеждой и обувью.
5.2.5. При выполнении Работ соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим и привлекать к выполнению Работ только лиц, являющихся гражданами РФ, по предварительно согласованным спискам или разовым пропускам.
Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, в дневное время с 08.00 до 19.00.
5.2.6. Предоставить Заказчику списки лиц (руководителей, производителей работ), ответственных за организацию и безопасное проведение работ в течение первого рабочего дня. Эти лица должны пройти первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у руководителей, назначенных Заказчиком.
Ответственность за своевременность и полноту инструктажа рабочих и специалистов подрядных организаций несут непосредственные руководители подрядной организации, ответственные за организацию и безопасное проведение работ.
5.2.7. Обеспечить уборку Объекта после выполнения Работ.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.
– качество выполнения всех работ в соответствии с нормативной документацией и действующими в РФ нормами;
– своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
– выполнение требований к контролю и обеспечению качества выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Сроки выполнения работ, срок действия договора
6.1. Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается в соответствии с п. 1.2.2 настоящего Договора.
6.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
7.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приемку выполненных Работ.
7.3. Приемка выполненных видов и объемов Работ производится с обязательным составлением и оформлением Сторонами Актов о приемке выполненных работ.
7.4. В случае если Заказчик обнаруживает недостатки во время приемки Работ, то в соответствующем Акте о приемке выполненных работ делается соответствующая отметка.
7.5. Подрядчик устраняет недостатки в выполненных Работах в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения и направляет на подписание исправленные Акты о приемке выполненных работ Заказчику.
7.6. Работы считаются принятыми с момента подписания обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик гарантирует качество и соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, засвидетельствованных Торгово-промышленной палатой, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора,
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению настоящего Договора, будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
10. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
10.1. Подрядчик и Заказчик несут ответственность за выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Подрядчик несет полную ответственность за организацию работ по выполнению требований промышленной безопасности, безопасного производства работ и других нормативно-технических документов, относящихся к конкретному объекту, на котором производятся работы. При нарушении данных требований Заказчик вправе применить штрафную санкцию в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый задокументированный факт.
10.3 Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, понесенные им вследствие ненадлежащей организации Подрядчиком работ по выполнению им или его персоналом требований промышленной безопасности, безопасного производства работ и требований других нормативно-технических документов, относящихся к конкретному объекту, на котором производятся работы.
10.4. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 1.2.2, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
10.5. За нарушение срока оплаты выполненных работ, указанного в п. 2.4, Заказчик обязан уплатить по требованию Подрядчика неустойку в размере 0,03% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки, ног не более 5 % от общей стоимости работ по Договору.
10.6. В случае нанесения ущерба наземным или подземным коммуникациям Заказчик вправе требовать возмещения убытков, а также выплаты штрафной неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. При этом Подрядчик обязан ликвидировать аварию за свой счет.
10.7. В случае нарушения Подрядчиком условий п.5.2.5. настоящего Договора заказчик вправе применить штрафную неустойки в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый задокументированный факт.
10.7. За неисполнение обязательств (за отказ от исполнения обязательств) по настоящему Договору Подрядчик возмещает Заказчику убытки, при этом Заказчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 50 % от общей стоимости работ по Договору.
10.8. Уплата пени, штрафов и неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
10.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика, соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
10.10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности разрешаться путем переговоров, претензионный порядок обязателен, срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней.
10.11. В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров, споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменной уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий, признанное виновной Стороной или подтверждённое в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий настоящего договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков.
12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему договору, теряют силу.
12.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента расторжения.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого двумя сторонами.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение десяти (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
13.1. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
— Приложение 1 – Техническое задание.
— Приложение 2 – Сметный расчет.
— Приложение 3 – Перечень электроматериалов.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 33 пом. 8Н ком. 4.
141103, Московская область,
Щелковский район, г. Щелково,
Генеральный директор Генеральный директор
_________________ Р.В. Дворянкин ____________________ А.Л. Васильев
к договору от « » 2019 г. № ВРРС- __/__/___
на проведение работ по аварийно-восстановительному ремонту высоковольтной кабельной линии от ГПП-470 до ЦРП
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1.1 Проведение работ по аварийно-восстановительному ремонту высоковольтной кабельной линии от ГПП-470 до ЦРП.
1.2 Фактический адрес объекта: МО, Люберецкий р-он, пос. Томилино,
ул. Гаршина, д. 26/1, АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Подраздел 2.1 Состав (перечень) работ.
2.1.1 Аварийный ремонт осуществляется в соответствии с Перечнем работ, указанным в Приложении 1 к Техническому заданию.
Подраздел 2.3 Описание работ.
2.3.1 Срок выполнения работ – не более 10 рабочих дней со дня подписания договора Сторонами.
2.3.2 Выполнить работу в соответствии с согласованным и подписанным обеими Сторонами Перечнем работ (Приложение 1 к Техническому заданию).
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1 Общие требования.
3.1.1 Исполнитель выполняет работы по аварийному ремонту кабеля в соответствии с Приложением № 1, Приложением № 2.
3.1.2 Исполнитель выполняет работы по ремонту с соблюдением требований следующих документов:
— Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей;
— Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
— Правила устройства электроустановок.
Подраздел 3.2 Требования к качеству работ
3.2.1 Исполнитель должен иметь:
ресурсные возможности (финансовые, трудовые, материально-технические, производственные и др.) для аварийно-восстановительных работ.
3.2.2 Исполнитель направляет на Объект Заказчика специалистов надлежащей квалификации, уполномоченных Исполнителем для выполнения аварийно-восстановительных работ.
3.2.3 Исполнитель заказывает и приобретает необходимые для аварийно-восстановительных работ расходные материалы, согласованные с Заказчиком.
3.2.4 Исполнитель несет ответственность за квалификацию своих специалистов, за соблюдение ими требований мер безопасности, а также за результат выполненных работ.
3.2.5 Исполнитель устраняет последствия ошибочных действий своих специалистов. По мотивированному требованию Заказчика осуществляет замену специалистов на других в случае обоснованного неудовлетворительного качества их работы.
3.2.6. Исполнитель в случае причинения ущерба имуществу Заказчика обязуется восстановить причиненный ущерб за свой счет.
3.2.7 Риск случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемых Исполнителем при выполнении аварийных работ несет Исполнитель.
3.2.8 Исполнитель не вносит без согласования с Заказчиком изменения в Оборудование и техническую документацию.
3.2.9 Безвозмездно устраняет неисправности Оборудования, возникшие по вине Исполнителя с составлением актов (дефектной ведомости).
3.2.10 Исполнитель представляет документы о назначении лиц, ответственных за производство работ, охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, а также списки сотрудников, выполняющих работы на объекте Заказчика.
3.2.11 Исполнитель обеспечивает наличие на складе расходных материалов, необходимых для оказания услуг по аварийному ремонту кабеля.
3.2.12 Исполнитель обеспечивает уборку Объекта после выполнения Работ.
3.2.13 Исполнитель должен иметь в наличии необходимые для выполнения работ: оборудование, инструменты, инвентарь.
3.2.14 Исполнитель обеспечивает своих сотрудников спецодеждой и обувью.
Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам выполнения работ.
3.3.1 Исполнитель гарантирует своевременность и качество оказываемых услуг на весь срок действия договора.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
3.4.1 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
Подраздел 3.5 Требования к безопасности работ и безопасности результатов выполненных работ
Обеспечить выполнение работ работниками соответствующей квалификации с соблюдением требований:
3.5.1 Правил охраны труда и техники безопасности, организовать их обучение, аттестацию, медицинское освидетельствование и периодическую проверку знаний.
3.5.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 01.01.01 года.
3.5.4 Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями РД 34.03.204.
3.5.5 Инструкции по эксплуатации обслуживаемого оборудования.
Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника
3.6.1 Наличие в штате достаточного для исполнения договора количества собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации.
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
4.1.1 Обеспечение исправного состояния высоковольтного кабеля.
Генеральный директор Генеральный директор
_________________ Р.В. Дворянкин _______________________ А.Л. Васильев
к Техническому заданию
Проведение работ по аварийно-восстановительному ремонту.
Резка асфальтового покрытия 22 погонных метра.
Разборка асфальтных покрытий и оснований.
Разработка грунта вручную в траншеях 10 м3.
Устройство постели при трех кабелях в траншее 2,5 м3.
Поиск и подтверждение искомого кабеля в пучке электролабораторией. Испытание кабеля в обе стороны электролабораторией после прокола и разреза.
Монтаж кабельной соединительной муфты 6 шт.
Монтаж соединительной кабельной вставки 31,2 метров.
Испытание кабеля электролабораторией.
Прокладка сигнальной ленты в траншее 30 метров.
Засыпка вручную траншей 7 м3.
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 7м3
Устройство подстилающего щебеночного слоя.
Ремонт асфальтового покрытия дорог 10 м2 толщиной 50 мм.
Генеральный директор Генеральный директор
_______________ В. ____________________ Л.
к договору от « » 2019 г. № ВРРС- __/__/___