договор на буровзрывные работы
Проект договора подряда на производство буровзрывных работ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №_______
г. Уфа «____»_________20___ г.
1. Предмет договора
1.2 Сроки и объёмы выполнения работ определяются согласно Графику производства работ (Приложение ), который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Подрядчик дает гарантию, что он располагает необходимыми разрешениями на проведение работ, свидетельством о допуске к работам и представит их Заказчику при заключении Договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик гарантирует свою рабочую готовность на месте подлежащих выполнению работ не позднее 10 календарных дней после заключения Договора.
Начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание работ 31 марта 2015 года.
2.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в График производства работ, которые могут повлиять на продолжительность и стоимость работ, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме (оформляются дополнительные соглашения к настоящему Договору).
3. Обязательства сторон
3.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.2. Согласно требованиям ЕПБ (ПБ 03-498-02) подготовить площадку для производства буровзрывных работ, с разбивкой блока и передать ее по акту Подрядчику.
3.2.3. Не менее чем за 10 дней до начала работ предоставить утвержденную проектную документацию с указанием действующих коммуникаций, с визой технического руководителя Заказчика «Принять к производству работ», осуществляет контроль над соответствием объема и стоимости выполняемых Подрядчиком работ проектно-сметной документации.
3.2.4. Перед началом производства взрывных работ из опасной зоны в радиусе, определенном в проекте производства буровзрывных работ, вывести людей, убрать механизмы и материальные ценности, обеспечить на время взрыва отключение всех электроустановок, электрокабелей и воздушных электролиний, расположенных в пределах опасной зоны. Оставшиеся в опасной зоне материалы, механизмы, здания и сооружения Заказчик самостоятельно защищает от возможного воздействия поражающих факторов взрыва.
3.2.5. Выделять в распоряжение руководителя взрывных работ Подрядчика людей для оцепления опасной зоны, на время производства взрывных работ.
3.2.6. Выполнять требования основных и дополнительных мероприятий по безопасному производству взрывных работ. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора.
3.2.7. Назначить ответственных лиц, имеющих право подписи исполнительной документации, актов выполненных работ, наряд-заданий, актов на скрытые работы, КС-2, КС-3. Один экземпляр приказа передать Подрядчику в течение 10 календарных дней от даты начала производства работ.
3.2.8. По возможности обеспечить Подрядчика горюче-смазочными материалами согласно заявке Подрядчика. Отпуск ГСМ осуществляется по доверенности, по заправочным ведомостям с последующим возмещением стоимости ГСМ в счет зачёта, согласно ст.410 ГК.
3.2.9. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца выдавать техническое задание на производство буровзрывных работ на следующий месяц.
3.2.10. По возможности предоставить Подрядчику услуги по организации питания.
3.2.11. Предоставлять жилые, бытовые помещения для работников Подрядчика за его счет.
3.2.12. Обеспечивать сохранность техники и оборудования Подрядчика.
3.3.1. Подрядчик обязуется выполнить поручаемые ему по настоящему Договору буровзрывные работы в соответствии с Техническими заданиями, выдаваемыми Заказчиком, условиями настоящего Договора, графиком производства работ и требованиями проектной документации, «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» и «Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».
3.3.2. Разработать и согласовать Проект производства работ.
3.3.3. Обеспечить выполнение на объектах производства работ необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора;
3.3.4. До начала взрывных работ получить в органах Ростехнадзора разрешительную документацию на право производства взрывных работ на объекте Заказчика.
3.3.5. Своими силами обеспечить поставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, необходимых для производства работ;
3.3.6. Своим приказом назначить ответственного руководителя буровзрывными работами, имеющего право подписания актов приема-сдачи выполненных работ, один экземпляр приказа передать Заказчику;
3.3.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию на выполненные работы, освидетельствование скрытых работ согласно техническим требованиям и инструкциям.
3.3.8. При производстве порученных работ, Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности, правил дорожного движения и организации движения транспорта в зоне производства работ, включая возмещение ущерба третьим лицам, возникшем вследствие нарушения Подрядчиком вышеуказанных правил и правил безопасности производства буровзрывных работ.
3.3.9. Оплачивать услуги по предоставлению жилья и питания для работников Подрядчика, а также предоставленные Заказчиком горюче-смазочные материалы.
3.3.10. Не оставлять на заряженном блоке посторонние предметы и тару от взрывчатых материалов для предотвращения перемешивания с горной массой в развале и попадание в дальнейшем на ДСЗ.
3.3.12. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и действующих инструкций на предприятии Заказчика.
3.3.13. Компенсировать Заказчику его реальные затраты, возникшие вследствие ликвидации последствий некачественно выполненных Подрядчиком буровзрывных работ.
3.3.14. Обеспечить выход негабарита не более 5%. Негабаритом считается кусок с максимальным размером по наибольшему измерению более 600 мм.
3.3.15. Нести полную ответственность за качество выполненных работ по договору.
4. Стоимость работ и порядок расчётов
4.2. Цена является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором подряда.
4.3. Цена специальных взрывных работ (нарезка горизонта, водосборник, разделка негабарита в пределах установленных пунктом 3.2.14. настоящего Договора и др.) определяется по отдельной расценке.
4.4. Заказчик ежемесячно принимает и оплачивает Подрядчику фактически выполненные объемы работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным законодательством способом, в течение 60 (тридцати) календарных дней с момента предоставления в бухгалтерию Заказчика надлежаще оформленных форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком работ производится по мере производства буровзрывных работ, с оформлением актов на скрытые работы каждого взрываемого блока с указанием объема взорванного грунта, подписей ответственных лиц от каждой Стороны.
5.2. Для определения объемов выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику:
— первичный акт приемки выполненных работ;
— исполнительную документацию (чертежи, схемы, и т. д. подтверждающие объемы выполненных работ);
— акт приемки выполненных работ (форма КС-2);
— справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.3. Подписание акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-2 и ф. КС-3) производится за отчетный период (с 01 по 30 число каждого месяца).
5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения от Подрядчика документов, указанных в п.5.2 настоящего Договора, обязан принять результат выполненных Подрядчиком буровзрывных работ и направить Подрядчику подписанные со своей стороны экземпляры, либо направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. В случае не предоставления Заказчиком в указанный в настоящем пункте срок, мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком без претензий.
6. Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием
6.1. Подрядчик обязуется поставить все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование для производства буровых работ, осуществить их приемку, складирование и подачу к месту производства работ.
6.2. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения всех, подлежащих выполнению в 2015 году, буровзрывных работ на объекте. Моментом подписания считается календарная дата подписания договора второй стороной.
8. Имущественная ответственность
8.1. Каждая сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.
8.2. Стороны несут материальную и имущественную ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: стихийных явлений, пожаров, наводнений, паводков, особо низких температур (ниже 40 градусов по Цельсию), землетрясений, военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, а также других форс-мажорных обстоятельств, принятых в судебной практике.
9.2. Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить о наступлении и прекращении таких обстоятельств, и представить документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения обязательств. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.
10. Внесение изменений в договор
10.1. Заказчик вправе вносить корректировки в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся работы. В случае необходимости внесения таких изменений, по желанию Заказчика он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:
— увеличить объем указанной работы, включенной в настоящий договор;
— исключить некоторую указанную работу;
— изменять характер, качество или вид некоторой указанной работы (Подрядчик вправе отказаться от их выполнения, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика);
— выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения работ.
— в случае изменений принятых в проекте условий производства буровзрывных работ (крепость породы, высота уступов, гидрогеологические данные и др.) Заказчик предоставляет Подрядчику изменения к техническому заданию для составления дополнения к проекту
Если такие изменения повлияют на стоимость, срок завершения и качество работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
11. Техника безопасности
11.1. Заказчик требует от Подрядчика выполнения при производстве любых работ комплексной программы мероприятий по обеспечению безопасности, охраны труда, здоровья и пожарной безопасности при производстве взрывных работ.
11.2. Подрядчик обязан обеспечить уровень подготовки и квалификации персонала, достаточный для производства работ
12. Разрешение споров между сторонами
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в ходе переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его (их) подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.3. Если, по мнению сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается арбитражным судом Республики Башкортостан с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она была адресована в 20-дневный срок со дня ее получения.
13. Прекращение договорных отношений
13.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
— систематического нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
— несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку более чем на 20 (двадцать) календарных дней;
— аннулирования лицензий Подрядчика, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
13.2. При прекращении договорных обязательств, Стороны в 30-дневный срок производят взаиморасчеты на основании двустороннего акта сверки.
13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
13.4. В случае расторжения настоящего Договора оформляется Соглашение о расторжении Договора.
14.1.Любые изменения, дополнения по настоящему Договору даются в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому или почтовому адресам. Документы, направленные факсом (факсимильной связью) имеют для Сторон одинаковую юридическую силу. Оригиналы документов стороны обязаны направить не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней.
14.2. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ.
14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.
16. Юридические адреса и реквизиты сторон
Договор на буровые работы
Договор №-21__-__-__
на выполнение буровых работ.
Ленинградская обл. «__» ___________2021 г.
ООО «ВОДОРЕЗЕРВ», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а при совместном упоминании – Стороны, составили настоящий Договор о нижеследующем:
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
4.1.За нарушение сроков передачи скважины предусмотренных условиями договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости скважины согласно Акту приема и передачи, за каждый день просрочки.
4.2.Исполнитель не несет ответственность за повреждение скрытых подземных коммуникаций в ходе проведения буровых работ под местом, указанным Заказчиком для скважины.
4.3. Исполнитель не несёт ответственность при возникновении какой-либо проблемы со скважиной, в случае если монтаж водозаборного оборудования в скважине производят третьи лица или оборудование не согласовано с исполнителем.
4.4 Исполнитель не несёт ответственность за качество воды, полученной в ходе забора её из данной скважины (СанПиН 2.1.4.544-96 п.п. 7.7).
4.5.В случае поломки оборудования или отсутствия возможности закончить производимые буровые работы вследствие п.2.2.12, Заказчик обязан оплатить выезд техники на место бурения и поломку оборудования, если таковая произошла в ходе данных работ. (выезд буровой техники составляет 40 000 (сорок тысяч) руб.
4.6.Заказчик несет материальную и другие ответственности при повреждении каких-либо коммуникации (подземных и наземных и подвесных) в случае повреждения их Исполнителем на территории Заказчика или на территории предоставленной Заказчиком для провидения буровых работ.
4.7.Исполнитель не несет никаких обязательств и ответственности в случае самоизлива воды из скважины. В случае установления факта самоизлива из скважины Исполнитель устраняет самоизлив за дополнительную плату и при наличии технической возможности.
4.8. Исполнитель не несет ответственность за нарушение благоустройства и ландшафта территории Заказчика, возникшее вследствие заезда к месту бурения, а так же при проведении непосредственно буровых работ в радиусе семи метров от скважины.
4.9. Исполнитель не несет ответственности в случае, если промывочная жидкость на основе глинистого раствора, попав в дренажную систему Заказчика либо соседей Заказчика, привела к невозможности ее использования.
4.10. Заказчик несет ответственность перед третьими лицами при возникновении спорных ситуаций в случае не согласования со всеми заинтересованными сторонами места, указанного Заказчиком, для утилизации (слива) бурового раствора.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1.Договор начинает действовать с момента внесения авансового платежа на счет Исполнителя согласно п.3.2 и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2.Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо основаниям, предусмотренным статьями Гражданского кодекса РФ с возмещением убытков.
5.3.Вносимые в Договор дополнения и изменения оформляются дополнительными соглашениями.
5.4.Договор может быть расторгнут Исполнителем автоматически без дополнительного уведомления в одностороннем порядке в случаях:
5.4.1.При возникновении задолженности Заказчика по внесении предусмотренной условиями настоящего Договора с учетом последующих изменений и дополнений к нему стоимости заказа в течение трёх банковских дней, независимо от её последующего внесения.
5.4.2.Расторжение Договора не освобождает Заказчика от необходимости погашения задолженности по стоимости скважины и выплате неустойки.
5.4.3.В случае некорректного поведения Заказчика по отношению к Исполнителю, где Исполнитель в праве сам решать, какое поведение считать некорректным, Договор со стороны Исполнителя расторгается и предоплата возвращается Заказчику в течение пяти банковских дней после уведомления Заказчика Исполнителем, но с удержанием суммы затраченной на работы которые уже были проведены.
5.4.4.В случае отсутствия технической возможности для проведения буровых работ или сдачи скважины.
5.4.5. В случае если Заказчик представил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, связанных с пробуренной ему скважиной.
5.5.Заказчик имеет право на односторонний отказ от договора в случае нарушения Исполнителем согласованных сроков выполнения работ по настоящему договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стихийное бедствие, наводнение, смещения слоев грунта, землетрясений, внезапные выделения газа из трещин и полостей и т.п. стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
8.1.Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения условий настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, споры разрешаются в суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в порядке, установленном действующим законодательством.
Договор на проведение работ по бурению скважины
ДОГОВОР № ____
на проведение работ по бурению скважины
г. ________________ «___» __________20____
Гражданин РФ_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Буровая компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки ______________.
2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта.
2.1.3. Произвести опытную откачку до визуально чистой воды.
2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 20__ г. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.) начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий.
2.1.5. Окончить работы по бурению скважины не позднее » ___ » _________ 20__ г.
2.1.6. После выполнения работ подписать акт приемки-сдачи работ и передать Заказчику информацию по эксплуатации скважины.
2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.
2.1.8. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.
2.1.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить подъезд к месту проведения работ по бурению скважины.
2.2.2. Обеспечить наличие на участке электроэнергии.
2.2.3. Оплатить работы Подрядчика.
2.2.4. По окончании работ принять работу Подрядчика и подписать акт приемки-сдачи работ. Если Заказчик уклоняется от подписания акта, Подрядчик вправе подписать акт в одностороннем порядке. Работа в этом случае считается принятой Заказчиком.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. При обнаружении подземных вод расчет производится следующим образом: _____ рублей за один погонный метр скважины, независимо от того, до какой глубины произведена обсадка скважины трубой диаметром ______мм
3.2 Стоимость работ составляет __________________________________________ рублей,
3.2. Оплата работы осуществляется в течение 3 календарных дней после подписания акта приемки работ.
3.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказчик уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами санэпиднадзора.
4.2. В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета __________ рублей за метр проходки.
4.3. При возникновении аварийной ситуации, грозящей при продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из сторон, или грозящей здоровью или жизни рабочих Подрядчика, Подрядчик вправе свернуть все работы. Пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета 300 рублей за метр проходки.
4.4. Подрядчик не компенсирует Заказчику затраты на благоустройство участка (восстановление ограды, дорожек, газонов, насаждений и т.п.).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
5.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
5.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
5.3. Гарантия на скважину составляет один год со дня окончания работ.
5.4. Подрядчик гарантирует устранение неисправностей в течение 10 дней после поступления письменной заявки на ремонт при внесении Заказчиком оплаты за проезд буровой техники на участок работ. В случае обоснованности выезда Подрядчик возвращает Заказчику внесенную им оплату. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика.
5.5. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.
5.6. Подрядчик не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.
5.7. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по скважине. Подрядчик также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.
5.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.10. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 8.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(подписывается в случае ненахождения воды до глубины указанной в п.2)
г. ______________ «___» __________ 20____ г
На основании п.4.2 настоящего договора, мастер буровых работ _______________, с одной стороны, и Заказчик ______________________, с другой стороны, пришли к соглашению продолжать бурение до глубины ______ м.
Акт от « ___ » ___________ 20__ г на выполнение работ-услуг.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ПОДРЯДЧИК выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы: