договор на буровые работы образец
Договор на буровые работы
Договор №-21__-__-__
на выполнение буровых работ.
Ленинградская обл. «__» ___________2021 г.
ООО «ВОДОРЕЗЕРВ», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а при совместном упоминании – Стороны, составили настоящий Договор о нижеследующем:
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.
4.1.За нарушение сроков передачи скважины предусмотренных условиями договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости скважины согласно Акту приема и передачи, за каждый день просрочки.
4.2.Исполнитель не несет ответственность за повреждение скрытых подземных коммуникаций в ходе проведения буровых работ под местом, указанным Заказчиком для скважины.
4.3. Исполнитель не несёт ответственность при возникновении какой-либо проблемы со скважиной, в случае если монтаж водозаборного оборудования в скважине производят третьи лица или оборудование не согласовано с исполнителем.
4.4 Исполнитель не несёт ответственность за качество воды, полученной в ходе забора её из данной скважины (СанПиН 2.1.4.544-96 п.п. 7.7).
4.5.В случае поломки оборудования или отсутствия возможности закончить производимые буровые работы вследствие п.2.2.12, Заказчик обязан оплатить выезд техники на место бурения и поломку оборудования, если таковая произошла в ходе данных работ. (выезд буровой техники составляет 40 000 (сорок тысяч) руб.
4.6.Заказчик несет материальную и другие ответственности при повреждении каких-либо коммуникации (подземных и наземных и подвесных) в случае повреждения их Исполнителем на территории Заказчика или на территории предоставленной Заказчиком для провидения буровых работ.
4.7.Исполнитель не несет никаких обязательств и ответственности в случае самоизлива воды из скважины. В случае установления факта самоизлива из скважины Исполнитель устраняет самоизлив за дополнительную плату и при наличии технической возможности.
4.8. Исполнитель не несет ответственность за нарушение благоустройства и ландшафта территории Заказчика, возникшее вследствие заезда к месту бурения, а так же при проведении непосредственно буровых работ в радиусе семи метров от скважины.
4.9. Исполнитель не несет ответственности в случае, если промывочная жидкость на основе глинистого раствора, попав в дренажную систему Заказчика либо соседей Заказчика, привела к невозможности ее использования.
4.10. Заказчик несет ответственность перед третьими лицами при возникновении спорных ситуаций в случае не согласования со всеми заинтересованными сторонами места, указанного Заказчиком, для утилизации (слива) бурового раствора.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1.Договор начинает действовать с момента внесения авансового платежа на счет Исполнителя согласно п.3.2 и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2.Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо основаниям, предусмотренным статьями Гражданского кодекса РФ с возмещением убытков.
5.3.Вносимые в Договор дополнения и изменения оформляются дополнительными соглашениями.
5.4.Договор может быть расторгнут Исполнителем автоматически без дополнительного уведомления в одностороннем порядке в случаях:
5.4.1.При возникновении задолженности Заказчика по внесении предусмотренной условиями настоящего Договора с учетом последующих изменений и дополнений к нему стоимости заказа в течение трёх банковских дней, независимо от её последующего внесения.
5.4.2.Расторжение Договора не освобождает Заказчика от необходимости погашения задолженности по стоимости скважины и выплате неустойки.
5.4.3.В случае некорректного поведения Заказчика по отношению к Исполнителю, где Исполнитель в праве сам решать, какое поведение считать некорректным, Договор со стороны Исполнителя расторгается и предоплата возвращается Заказчику в течение пяти банковских дней после уведомления Заказчика Исполнителем, но с удержанием суммы затраченной на работы которые уже были проведены.
5.4.4.В случае отсутствия технической возможности для проведения буровых работ или сдачи скважины.
5.4.5. В случае если Заказчик представил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, связанных с пробуренной ему скважиной.
5.5.Заказчик имеет право на односторонний отказ от договора в случае нарушения Исполнителем согласованных сроков выполнения работ по настоящему договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стихийное бедствие, наводнение, смещения слоев грунта, землетрясений, внезапные выделения газа из трещин и полостей и т.п. стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по настоящему Договору.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
8.1.Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения условий настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами, споры разрешаются в суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в порядке, установленном действующим законодательством.
Договор на выполнение работ по бурению скважины (вариант 2)
ДОГОВОР № _____
г. ________________ «__»____________20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Буровая Компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и
гр. РФ _____________________________________________паспорт серия ___ номер ______выдан ____________, дата выдачи_____, код подразделения_____, проживающий по адресу: ___________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется пробурить контрольно геологоразведочную водозаборную скважину на участке: населённый пункт:
выписка из Закона РФ «О НЕДРАХ»: владельцы земельных участков по своему усмотрению имеют право на строительство подземных сооружений (скважин) на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения без согласования, а также использования воды без оплаты.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.
2. Обязанности «Исполнителя»
2.1. Произвести контрольно геологоразведочную скважину и определить литологический состав грунта и определить наличие водоносного слоя или его отсутствие.
2.2. Произвести бурение скважины в количестве __ ориентировочной глубиной __ метров.
2.2. Произвести крепление ствола скважины обсадными трубами диаметром …..мм (стальные трубы или пластиковые трубы) и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта, в соответствии с Приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Произвести опытную откачку в течение двух часов по окончании бурения скважины.
2.4. Установить насос, предоставленный Заказчиком, дать рекомендации по прокачке скважины.
2.5. После окончательной оплаты выполненных работ выдать «Заказчику» Акт сдачи-приемки (далее Акт) скважины и предоставить информацию по эксплуатации скважины.
2.6. «Исполнитель» обязан приступить к выполнению работ не позднее «__»__________20__ г.
2.7. По окончании строительства скважины принять работу у «Исполнителя» по факту выполненных работ. В случае отсутствия «Заказчика» или его представителя на момент сдачи скважины, «Исполнитель» оставляет за собой право осуществить приемку выполненных работ в одностороннем порядке.
3. Обязанности «Заказчика»
3.1. Подготовить подъезд к месту производства буровых работ.
3.2. Принять выполненные работы и подписать Акт выполненных работ.
3.3. Произвести полную оплату выполненных работ по фактической глубине скважины, установленной Актом, согласно общим условиям договора.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Бурение контрольно геологоразведочной скважины __ метров.
4.2. Стоимость одного погонного метра скважины составляет ___ (______) рублей.
4.3.Приблизительная стоимость работ составляет ____ (_________) рублей.
4.4. Окончательная стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется Актом.
4.5. При заключении Договора Заказчик вносит предоплату в размере __________ (____________) рублей, через оплату в любом отделении Сбербанка по квитанции выданной при заключении настоящего договора либо по договоренности работы начинаются без предоплаты.
4.6. Окончательный расчет за выполненную работу производится в момент сдачи скважины в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Моментом сдачи скважины, считается дата подписания Акта.
5. Дополнительные условия
5.1. «Заказчик» уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами санэпиднадзора.
5.2 В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия, по согласованию с «Заказчиком» «Исполнитель» производит бурение на более глубокий горизонт с зачислением аванса в счет новой скважины, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной с оплатой __________ рублей за метр проходки.
5.3. Уклонение Заказчика от приемки результата работ означает его просрочку по обязательству принять и оплатить работу.
5.4. «Исполнитель» не обязан компенсировать «Заказчику» затраты по благоустройству участка, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и т.д.
6. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1. Ответственность «Исполнителя»:
6.1.1. Гарантия на скважину составляет __ месяцев при условии полной оплаты выполненных работ согласно Акта.
6.1.2. «Исполнитель» гарантирует устранение неисправностей в течение 7 дней после поступления письменной заявки на ремонт. В случае обоснованности выезда «Исполнитель» производит гарантийный ремонт скважины. В случае возникновения неисправности по вине «Заказчика», ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет «Заказчика».
6.1.3. «Исполнитель» не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.
6.1.4. «Исполнитель» не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке «Заказчика» вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках. «Исполнитель» не несет ответственность за скважины, находящиеся вблизи места бурения и на соседних участках.
6.2. Ответственность «Заказчика»:
6.2.1. «Заказчик» обязан согласовывать с «Исполнителем» любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств по скважине. «Исполнитель» также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.
6.2.2. В случае задержки платежа в срок, указанный в разделе 4 настоящего договора Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штрафные санкции в размере ________ (_____________) рублей 00 копеек за каждый день просрочки. При неоплате Заказчиком работ Исполнитель демонтирует скважину и забирает трубы. Аванс Заказчику в данном случае не возвращается.
7. Досрочное прекращение действия договора
7.1. «Заказчик» и «Исполнитель» могут в любое время, при наличии уважительных причин, досрочно расторгнуть (изменить) договор, предварительно уведомив другую сторону за 7 (семь) дней посредством соответствующего письменного извещения.
7.2. Под уважительными причинами стороны понимают невнесение авансового платежа Заказчиком или существенное изменение обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не имел бы места быть.
7.3. Оплата работ «Исполнителя», в случае досрочного прекращения договора по инициативе любой стороны, будет производиться в зависимости от объема выполненных работ в соответствии с Актом выполненных работ.
7.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, в случае неурегулирования разногласий, спор подлежит передаче в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
7.5. Вся информация или другие коммерческие данные, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению, как в период действия договора, так и на протяжении 2 (двух) лет после его прекращения.
8. Сроки действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента начала проведения работ в соответствии с п. 2.6. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
Договор на проведение работ по бурению скважины
ДОГОВОР № ____
на проведение работ по бурению скважины
г. ________________ «___» __________20____
Гражданин РФ_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Буровая компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по бурению скважины технической воды на участке по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Осуществить бурение скважины ______ м глубиной с помощью буровой установки ______________.
2.1.2. Провести обсадку ствола скважины трубами диаметром _____ мм и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения целевого водоносного горизонта.
2.1.3. Произвести опытную откачку до визуально чистой воды.
2.1.4. Приступить к выполнению работ не позднее » ____ » __________ 20__ г. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.) начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий.
2.1.5. Окончить работы по бурению скважины не позднее » ___ » _________ 20__ г.
2.1.6. После выполнения работ подписать акт приемки-сдачи работ и передать Заказчику информацию по эксплуатации скважины.
2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Подрядчик предоставляет Заказчику смету расхода материалов, используемых при выполнении работ.
2.1.8. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.
2.1.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить подъезд к месту проведения работ по бурению скважины.
2.2.2. Обеспечить наличие на участке электроэнергии.
2.2.3. Оплатить работы Подрядчика.
2.2.4. По окончании работ принять работу Подрядчика и подписать акт приемки-сдачи работ. Если Заказчик уклоняется от подписания акта, Подрядчик вправе подписать акт в одностороннем порядке. Работа в этом случае считается принятой Заказчиком.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. При обнаружении подземных вод расчет производится следующим образом: _____ рублей за один погонный метр скважины, независимо от того, до какой глубины произведена обсадка скважины трубой диаметром ______мм
3.2 Стоимость работ составляет __________________________________________ рублей,
3.2. Оплата работы осуществляется в течение 3 календарных дней после подписания акта приемки работ.
3.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказчик уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод песчаных горизонтов для питьевых целей с местными органами санэпиднадзора.
4.2. В случае отсутствия водосодержащих отложений на глубине вскрытия по согласованию с Заказчиком Подрядчик производит бурение на более глубокий горизонт, что оформляется отдельным договором или дополнительным соглашением. В противном случае пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета __________ рублей за метр проходки.
4.3. При возникновении аварийной ситуации, грозящей при продолжении работ по бурению привести к материальному ущербу какой-либо из сторон, или грозящей здоровью или жизни рабочих Подрядчика, Подрядчик вправе свернуть все работы. Пробуренная скважина считается разведочной и оплачивается из расчета 300 рублей за метр проходки.
4.4. Подрядчик не компенсирует Заказчику затраты на благоустройство участка (восстановление ограды, дорожек, газонов, насаждений и т.п.).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
5.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
5.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
5.3. Гарантия на скважину составляет один год со дня окончания работ.
5.4. Подрядчик гарантирует устранение неисправностей в течение 10 дней после поступления письменной заявки на ремонт при внесении Заказчиком оплаты за проезд буровой техники на участок работ. В случае обоснованности выезда Подрядчик возвращает Заказчику внесенную им оплату. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика.
5.5. Подрядчик не гарантирует полное соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту по отдельным показателям, таким как, например, содержание железа, фтора, солей общей жесткости и т.д.
5.6. Подрядчик не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках.
5.7. Заказчик обязан согласовывать с Подрядчиком любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по скважине. Подрядчик также освобождается от гарантийных обязательств в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.
5.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.10. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 8.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(подписывается в случае ненахождения воды до глубины указанной в п.2)
г. ______________ «___» __________ 20____ г
На основании п.4.2 настоящего договора, мастер буровых работ _______________, с одной стороны, и Заказчик ______________________, с другой стороны, пришли к соглашению продолжать бурение до глубины ______ м.
Акт от « ___ » ___________ 20__ г на выполнение работ-услуг.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ПОДРЯДЧИК выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:
Договор бурение скважин на воду
г. Москва « ___ » 20 ___ г.
», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
1. Предмет договора
«Исполнитель» обязуется пробурить водозаборные скважины в количестве шт. на участке: _____________________________________________________________________________
Согласования, необходимые для бурения водозаборной скважины, выполняет «Заказчик».
2. Обязанности «Исполнителя»
2.1. Произвести бурение скважины или группы скважин в количестве ___ шт.
2.2. Произвести крепление ствола скважины обсадными трубами и оборудовать водоприемную часть фильтровой колонной или открытым стволом, исходя из литологических особенностей строения водоносного горизонта. Заявленная потребность в воде ___ м3/час.
2.3. Произвести прокачку скважины до визуально «чистой» воды.
2.4. После окончательной оплаты выполненных работ выдать «Заказчику» Акт сдачи-приемки (далее Акт) скважины.
3. Обязанности «Заказчика»
3.1. Подготовить подъезд и площадку для проведения буровых работ.
3.4. По окончании строительства скважины принять работу у «Исполнителя» по факту выполненных работ. В случае отсутствия «Заказчика» или его представителя на момент сдачи скважины, «Исполнитель» оставляет за собой право осуществить приемку выполненных работ в одностороннем порядке.
3.5. Произвести полную оплату выполненных работ по фактической глубине скважины, установленной Актом, согласно общим условиям договора.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Ориентировочная глубина скважины (группы скважин) ___ метров.
4.2. Стоимость одного погонного метра составляет рублей ___.
4.3. Ориентировочная стоимость эксплуатационной скважины составляет ___ рублей.
4.4. «Заказчик» вносит аванс в размере 50% от ориентировочной стоимости скважины.
4.5. Окончательная стоимость выполненных работ и оказанных услуг определяется Актом.
4.6. Окончательный расчет производится «Заказчиком» после фактического завершения работ, в соответствии с Актом.
4.7. Материальные затраты производятся за счет исполнителя.
5. Дополнительные условия
5.1. «Заказчик» уведомлен о необходимости согласования использования подземных вод водоносных горизонтов для питьевых целей с местными органами СЭС.
5.2. По соглашению сторон за дополнительную оплату «Исполнитель» оказывает «Заказчику» следующие услуги:
- произвести типовой химический анализ подземных вод из скважины за ___ руб. произвести обустройство устья скважины (установка оголовка, монтаж и установка погружного насоса), стоимость произведенных работ составит ___ рублей.
5.3. Оптимальную глубину скважины для участка «Заказчика» определяет «Исполнитель» (и буровой мастер бригады «Исполнителя»). Окончательная глубина скважины может отличаться от указанной в п.4.1 ориентировочной глубины скважины как в большую, так и в меньшую сторону.
5.4. В случае возникновения геологических осложнений (возможность перетекания воды из горизонта в горизонт, нахождение песка в водоносном горизонте и т. п.) и как следствие необходимости выведения дополнительной обсадной колонны наверх, «Заказчик» оплачивает каждый метр дополнительной трубы в размере ___.
5.5. В случае отсутствия водосодержащих отложений на ориентировочной глубине вскрытия, по согласованию с «Заказчиком», «Исполнитель» производит бурение на более глубокий водоносный горизонт (ориентировочная глубина скважины, указанная в п.4.1., увеличивается). В случае отказа «Заказчика» от бурения на более глубокий водоносный горизонт пробуренная скважина считается разведочной с оплатой ___ рублей за метр проходки.
6. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.1. Гарантия на скважину составляет 2 (два) года, при условии правильной эксплуатации скважины.
6.1.2. «Исполнитель» гарантирует устранение неисправностей в течение 7 дней после поступления письменной заявки на ремонт, при внесении «Заказчиком» оплаты за проезд буровой техники на участок работ. В случае обоснованности выезда «Исполнитель» возвращает «Заказчику» внесенную им оплату. В случае возникновения неисправности по вине «Заказчика», ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет «Заказчика».
6.1.3. «Исполнитель» не гарантирует соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту.
6.1.4. «Исполнитель» не отвечает за изменения природных гидрогеологических условий на участке «Заказчика».
6.2.1. В случае просрочки платежей, указанных в ст.4 настоящего договора «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости выполненных работ.
6.2.2. В течение гарантийного срока «Заказчик» обязан согласовывать с «Исполнителем» любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае «Исполнитель» освобождается от гарантийных обязательств по скважине. «Исполнитель» также освобождается от гарантийных обязательств, в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.
6.2.3. В случае неуплаты «Заказчиком» полной суммы в течение одного месяца после завершения работ «Исполнитель» оставляет за собой право ликвидировать скважину с зачислением аванса в пользу «Исполнителя».
6.2.4. «Исполнитель» не обязан компенсировать «Заказчику» затраты по благоустройству участка, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и т. д.
7. Досрочное прекращение действия договора
7.1. «Заказчик» и «Исполнитель» могут в любое время, при наличии уважительных причин, досрочно расторгнуть договор, предварительно уведомив другую сторону за 7 (семь) дней, послав письменное извещение об отказе.
7.2. Оплата работ «Исполнителя», в случае досрочного прекращения договора по инициативе любой стороны, будет производиться в зависимости от объема выполненных работ по Акту, составленному «Исполнителем».
7.3. Под уважительными причинами стороны понимают существенное изменение обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли бы это разумно предвидеть, договор вообще не имел места быть.
8. Сроки выполнения работ
Ориентировочные сроки начала выполнения работ «Исполнителем» « ___ » 20 ___ г.