договор на изготовление вывески и монтаж образец заполнения
Договор возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы
Договор возмездного оказания услуг
по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы
___________________________________ «__» __________ 20__ г.
(указать место заключения договора)
________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, предприятия с указанием
организационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)
действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
и ______________________________________________________________________,
(полное наименование организации, предприятия с указанием
организационно-правовой формы)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
изготовлению, размещению и установке наружной рекламы товаров,
выпускаемой предприятием Заказчика, на территории _______________________
________________________________________________________________________.
(указать город, область, район)
1.2. Услуги по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы
включают в себя проведение следующих видов работ:
— изготовление рекламных постеров и их установку на заранее
подготовленных щитах с целью получения рекламных щитов для наружной
рекламы Заказчика;
— выполнение комплекса работ по подготовке к размещению и размещение
готовых рекламных щитов на согласованных между Исполнителем и Заказчиком
рекламных местах;
— техническое обслуживание, которое включает: контроль над
состоянием рекламных щитов не менее одного раза в течение _________ дней,
их регулярную влажную и сухую уборку.
1.3. Подробное описание, размеры и количество экземпляров рекламных
щитов, перечень рекламных мест и сроки нахождения рекламных щитов на
рекламных местах, а также другие условия, которые стороны считают
необходимыми, указаны в спецификации, которая является приложением N 1 к
настоящему договору.
2. Обязательства Исполнителя
3. Обязательства Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Представить Исполнителю надлежащим образом удостоверенную
копию лицензии или соответствующего разрешения на рекламируемый товар,
если рекламируемые товары подлежат лицензированию.
3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.1.3. Предоставить Исполнителю для согласования макет рекламных
щитов. Макет должен быть выполнен на бумажной основе, соответствовать
пропорциям и цветам оригинала, действующему в Российской Федерации
законодательству и нормативным актам.
Макет должен содержать номер лицензии и наименование органа,
выдавшего эту лицензию, если рекламируемые товары подлежат
лицензированию, а также содержать пометку «подлежит обязательной
сертификации», если рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации.
3.1.4. Предоставить Исполнителю для производства рекламных щитов
макет в электронном виде не позднее ______________ рабочих дней с момента
заключения настоящего договора. В случае несоблюдения Заказчиком
упомянутого срока, срок нахождения рекламных щитов на рекламных местах не
продлевается и не переносится.
3.1.5. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию,
необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору.
3.1.6. Рассматривать и подписывать ежемесячный акт сдачи-приемки
выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически
выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц в
течение ______ рабочих дней с момента его получения от Исполнителя.
4. Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг
4.1. В течение ________ рабочих дней с момента получения уведомления
от Исполнителя о выполнении ежемесячного объема работ и услуг по
настоящему договору Заказчик обязуется осмотреть и принять результат
выполненных Исполнителем работ. При отсутствии замечаний Заказчик обязан
подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ
и оказанных услуг. При наличии замечаний Заказчик обязан в письменном
виде указать недостатки и недоработки и сроки их устранения.
4.2. Ежемесячно, в течение ____________ рабочих дней с момента
окончания каждого календарного месяца, Исполнитель обязуется представлять
Заказчику на подпись акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных
услуг за истекший месяц с указанием стоимости фактически выполненных
работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц.
5.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет
___________________ рублей, НДС составляет сумму ________________ рублей.
(цифрами и прописью) (цифрами и прописью)
5.2. Стоимость, указанная в пункте 5.1. настоящего договора,
является окончательной для объема работ и услуг, предусмотренных
настоящим договором.
5.3. При согласованном изменении объема работ и услуг стоимость
может быть изменена, и Сторонами должно быть подписано дополнение к
настоящему договору.
6. Срок выполнения работ и услуг
6.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой
зачисления суммы аванса в размере, указанном в пункте 7.1. настоящего
договора, на расчетный счет Исполнителя по банковским реквизитам,
указанным в пункте _____ настоящего договора.
6.2. Работы и услуги должны быть выполнены за ____________ месяцев с
даты их начала.
7.1. Заказчик в течение 5-ти банковских дней с даты подписания
настоящего договора переведет по банковским реквизитам Исполнителя,
указанным в пункте 14 настоящего договора, сумму аванса в размере
_____ % от стоимости, указанной в пункте 5.1. настоящего договора.
7.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ
осуществляется на основании счетов-фактур, выставляемых Исполнителем в
течение _____ рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами
ежемесячного акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисления
на расчетный счет Исполнителя суммы, указанной в акте.
7.3. Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем
производится в течение _____ банковских дней с даты получения Заказчиком
счета и акта о завершении работ и оказании услуг по настоящему договору,
подписанному обеими Сторонами. Форма акта является приложением N 3 к
настоящему договору.
8. Ответственность сторон
8.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполняемых работ и
услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.
8.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему
договору, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю
в полном объеме.
8.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе
Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает
Исполнителю фактически выполненные работы и услуги, а также возмещает
фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте
5.1. настоящего договора.
8.5. В случае нарушения срока выполнения услуг Исполнитель
уплачивает Заказчику пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте
5.1. настоящего договора.
8.6. Исполнитель, руководствуясь пунктом 2 статьи 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации, вправе отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых они не несут ответственности, такие как
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов
государственной власти и других компетентных органов.
В этом случае установленные сроки выполнения обязательств
переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме
другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не
позднее десяти дней с момента их наступления.
9.3. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой
силы и их последствий будет считаться Свидетельство, выдаваемое
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или ее отделением в
месте нахождения соответствующей стороны.
9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 9.1.
настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более
___________ месяцев, настоящий договор подлежит расторжению, и в этом
случае Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех
споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора
или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры
и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности
любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе
исполнения обязательств по настоящему договору. Режим конфиденциальности
распространяется на текст договора и его основные условия, а также на
любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как
конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.
11.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим
договором конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
общедоступными.
11.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору,
Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой
Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые
убытки.
11.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи,
когда любая из Сторон по договору обязана разгласить конфиденциальную
информацию компетентным органам в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
12. Общие положения
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть
письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть
подписано к настоящему договору.
12.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные
и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу,
если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.
12.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском языке
по одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
12.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
12.6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
13.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая
корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по
настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется
нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет
направляющей Стороны.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик Исполнитель
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Заказчик Исполнитель
М.П. М.П.
Приложение 1
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы
Спецификация к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы
1. Основные данные:
— Место размещения наружной рекламы ________________________________
— Описание рекламных щитов _________________________________________
— Количество рекламных щитов _______________________________________
— Стоимость изготовления и установки щита __________________________
— Стоимость обслуживания щита ______________________________________
2. Исполнитель по заданию Заказчика изготавливает и размещает
рекламные щиты в количестве ____________ (_______________) штук.
(цифрами и прописью)
3. Итого общая стоимость изготовления, установки и размещения
рекламных щитов, в том числе изготовление рекламных постеров и их
установки на подготовленных заранее щитах, составляет
______________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
4. Итого общая стоимость технического обслуживания всех
установленных рекламных щитов составляет ________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора
возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке
наружной рекламы от «____» _________ 200_ г. и подписана в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
Заказчик Исполнитель
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Заказчик Исполнитель
М.П. М.П.
Приложение 2
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы
Акт выполненных работ за _____________ период
___________________________________ «__» ________ 20__ г.
(указать место заключения договора)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» _________ 200_ г., с одной
стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» ________ 200_ г., с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная по вышеуказанному
договору работа за ______________ месяц удовлетворяет условиям договора и
Заказчик не имеет никаких претензий к качеству выполненной работы.
Краткое описание выполненной работы и оказанных услуг за
определенный период _____________________________________________________
________________________________________________________________________.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой Стороны.
На основании настоящего акта Заказчик в ____________________________
(указать период выполнения услуг)
оплачивает сумму _______________________ рублей.
(цифрами и прописью)
От Исполнителя От Заказчика
______________ _________________ ______________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
м.п. м.п.
Приложение 3
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной реклам
Акт о завершении работ услуг по договору
г. _____________ «___» ________ 200_ года
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» _________ 200_ г., с одной
стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» ________ 200_ г., с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что все работы и услуги по
договору от «___» ___________ 200_ года о возмездном оказании услуг по
изготовлению, размещению и установке наружной рекламы выполнены в
полном объеме и составили сумму___________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой Стороны.
На основании настоящего акта Заказчик оплачивает Исполнителю
оставшуюся сумму в размере ______________________ рублей.
(цифрами и прописью)
С перечислением на расчетный счет Исполнителя оставшейся суммы в
размере ________________ рублей, Заказчик считается выполнившим полностью
(цифрами и прописью)
свои обязательства по оплате работ и услуг по вышеуказанному договору.
Исполнитель Заказчик
______________ _________________ ______________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
м.п. м.п.
Договор на изготовление и установку наружной рекламы
Оставить комментарий к документу
Оставить комментарий к документуЗдесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор на изготовление и установку наружной рекламы», а также задать вопросы, связанные с ним.
Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы
Комментарии к документу «Договор на изготовление и установку наружной рекламы»
Комментарии к документу «Договор на изготовление и установку наружной рекламы»Все отлично, по делу
Все по теме! Спасибо!
Нормало отлично супер
Спасибо большое, нашла то что искала
спасибо большое, нашла то что искала
Как раз то что я и искал. Нужен был образец чтобы заключить договор на изготовление и установку наружной рекламы с фирмой Mossharik https://mossharik.ru/ на изготовление композиций из воздушных шаров в Москве с логотипом нашей компании. Будут выполнены в виде арки на вход при открытии нашего магазина.
Видео по теме «Договор оказания услуг, работ»
Найденые документы по теме «договор на предоставление и установку»
Похожие документы
Комментарий к оценке
Спасибо, ваша оценка учтена.
Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.
Образец документа полезен?
Запомните всего 2 слова:
Он Вам ещё пригодится!
Вы оценили ответ положительно
Вы оценили ответ положительноТакже вы можете оставить письменный отзыв о юристе
Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки
Информация
Документы
О разделе «Образцы договоров»
Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор на изготовление и установку наружной рекламы» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор на изготовление и установку наружной рекламы» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.
Копирование материалов с сайта «Договор-Юрист. Ру» возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.
Под «бесплатными юридическими консультациями» подразумеваются ответы на типовые вопросы, справочная информация по статьям кодексов и законов
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2021
г. Москва «12 » января 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности — « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой ( Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____
2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.
З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:
начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;
3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС — ___ рублей 10 копеек.
4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.
Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.
5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.
5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.
5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.
5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.
5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.
6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.
6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.
7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.
7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.
10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.
10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.
11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.
11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.
12.1. Приложение №1- Смета
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
__________________. /
__________________/ ______./
Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.
к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.
Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___».
Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука.
Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.
Цена за ед., без НДС
Общая сумма, руб., в т.ч. НДС
Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие