договор на монтаж узла учета тепловой энергии
Договор о выполнении работ по установке прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика) (с условием о предоставлении гарантийного обслуживания)
Договор N ______ о выполнении работ по установке прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика) N ____
«___»________ ____ г.
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующ__ на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующ___ на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.3. Установка теплосчетчика производится Исполнителем по адресу: _____________________________ в _______________________________.
2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Выполнить работы в срок, согласованный с Заказчиком.
2.1.3. Установить пломбы на теплосчетчики.
2.1.4. Предоставить Заказчику технические паспорта и иную необходимую документацию на теплосчетчики, а также копии документов на право выполнения Исполнителем всех видов работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.5. При производстве работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.
2.1.6. Обеспечить качество выполнения работ.
2.1.7. Гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня их приемки.
2.1.8. Обеспечить оперативное и бесплатное устранение дефектов в течение гарантийного срока.
2.1.9. Проводить гарантийное обслуживание теплосчетчиков, в том числе:
2.1.9.1. _______ (или по согласованию) раза в месяц снимать показания теплосчетчиков и передавать отчет о теплопотреблении в энергоснабжающую организацию в оговоренные сроки (с «___» по «___» и с «___» по «___» число текущего месяца), заверять подписью отчет Заказчику о фактическом теплопотреблении.
2.1.9.2. Проводить осмотр технического состояния теплосчетчиков не реже ___________________________.
2.1.9.3. Оказывать консультационные услуги Заказчику по правильной эксплуатации и правильному снятию показаний теплосчетчиков, и ведению документации.
2.1.10. За ___ дней (или по согласованию) до завершения расчетного периода направлять Заказчику акты выполненных работ по гарантийному обслуживанию теплосчетчиков и выставлять счета-фактуры на их оплату.
2.1.11. В течение ____ дней после завершения работ по установке организовать комиссию с участием Заказчика (или представителей Заказчика) и контролирующей организации по сдаче-приемке теплосчетчиков в эксплуатацию и провести приемно-сдаточные испытания. По результатам подписываются трехсторонние акты приема-передачи выполненных работ по установке с соответствующим опломбированием теплосчетчиков. Акты допуска теплосчетчиков, подписанные в результате приемо-сдаточных испытаний указанными уполномоченными лицами, являются основанием для ввода установленных теплосчетчиков в эксплуатацию.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить своевременный доступ к месту выполнения работ и при необходимости обеспечить подключение электроинструментов к источнику питания.
2.2.2. Обеспечивать сохранность установленных теплосчетчиков.
2.2.3. Сохранять пломбы на теплосчетчиках.
2.2.4. Оплатить надлежащие выполненные работы Исполнителя, а также вносить абонентскую плату за гарантийное обслуживание теплосчетчиков в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.5. Подписать Акты приема-передачи выполненных работ (Приложение N ___) при условии их надлежащего выполнения или представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания актов.
2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю о любых неисправностях и нарушениях в работе теплосчетчиков, повреждениях пломб и т.д.
2.2.7. Информировать Исполнителя о планируемых изменениях в состоянии сетей и энергопринимающего оборудования Заказчика, способных повлиять на исполнение Договора Исполнителем, а также на работу теплосчетчиков.
3. Порядок сдачи-приемки работ
3.1. По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N ___), подписанный Исполнителем.
3.2. Результат проведения гарантийного обслуживания теплосчетчиков фиксируется Актом приема-передачи выполненных работ по гарантии (Приложение N ___).
3.3. С момента подписания актов работы Исполнителя по установке теплосчетчиков считаются выполненными (Приложение N ___).
4. Финансовые условия и порядок расчета
4.1. Стоимость работ по настоящему Договору, включая стоимость деталей, материалов и комплектующих, необходимых для их выполнения, составляет __________ (_____________) рублей.
4.2. Указанная в п. 4.1 настоящего Договора сумма уплачивается Заказчиком по факту выполненной Работы.
4.3. Стоимость гарантийного обслуживания составляет __________ (______________) рублей.
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, возникший у Заказчика не по вине Исполнителя, а в результате действий (бездействия) третьих лиц или из-за ненадлежащего состояния энергосистемы.
5.3. Исполнитель в период действия гарантии на Прибор учета тепловой энергии несет ответственность за ущерб, возникший в результате некачественного выполнения работ.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.4 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.4 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств (или по «___»_______ ____ г., или: в течение __________________________________________).
7.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.1. Акт приема-передачи выполненных работ по установке прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика) (Приложение N ___).
9.2. Акт приема-передачи выполненных работ по гарантии (Приложение N ___).
9.4. Копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета.
9.5. Копии учредительных документов.
9.6. Копия свидетельства о государственной регистрации
9.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации.
9.8. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Договор на монтаж узла учета тепловой энергии
Установка приборов учета (узла учета тепловой энергии – УУТЭ) обязательна для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»).
УУТЭ устанавливаются во всех точках поставки и точках приема, расположенных на границе балансовой принадлежности. Устанавливаемые УУТЭ должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.
Процесс организации приборного учета состоит из 6 этапов:
Этап 1. Получение технических условий на УУТЭ
Технические условия (далее – ТУ) – документ, устанавливающий технические требования, которым должен удовлетворять УУТЭ.
Заявку можно направить любым из перечисленных ниже способов:
В заявке необходимо указать наименование объекта (административное здание, жилой дом, ИТП, ЦТП и т.п.), адрес объекта. В качестве приложения к заявлению необходимо предоставить:
Выдача ТУ на УУТЭ осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки и при условии предоставления всех необходимых сопутствующих документов.
Этап 2. Согласование проектной документации на УУТЭ
Согласование проектной документации – процедура проверки проектной документации на соответствие техническим условиям и требованиям нормативных правовых актов.
Для перехода на данный этап клиенту необходимо иметь ТУ на УУТЭ (этап 1) и техническую документацию на УУТЭ.
Разработка проектной документации на УУТЭ осуществляется клиентом с привлечением аккредитованной проектной организации. С данной организацией клиент заключает договор, в котором в том числе устанавливаются сроки выполнения работ проектной организацией.
По результатам подготовки проектной документации на УУТЭ клиент направляет ее на согласование в Отдел организации приборного учета Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»:
Согласование проектной документации на УУТЭ осуществляется в течение 15 рабочих дней в случае отсутствия замечаний по проекту и комплекту сопутствующих документов. Если же замечания есть, то ПАО «МОЭК» уведомляет об этом клиента в течение 5 рабочих дней с момента получения проектной документации.
Этап 3. Монтаж (установка) УУТЭ
Монтаж (установка) УУТЭ осуществляется клиентом с привлечением аккредитованной организации на основании согласованной проектной документации (этап 2).
Этап 4. Ввод УУТЭ в коммерческую эксплуатацию (первичный)
Ввод УУТЭ в коммерческую эксплуатацию – процедура проверки соответствия УУТЭ требованиям нормативных правовых актов и проектной документации, включая составление акта допуска УУТЭ в эксплуатацию.
Ввод УУТЭ в коммерческую эксплуатацию осуществляется комиссией, в состав которой входят:
Вызов представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» для оформления акта допуска УУТЭ осуществляется по письменной заявке клиента (владельца УУТЭ) на имя Директора (либо заместителя директора – начальника отделения сбыта) Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», направленной одним из перечисленных способов:
Заявка предоставляется клиентом не менее чем за 10 рабочих дней до дня предполагаемой приемки. К заявке клиент представляет следующий пакет документов:
В процессе допуска УУТЭ в коммерческую эксплуатацию происходит проверка состояния УУТЭ, целостности заводских пломб и клейм, соответствия диапазонов измерений параметров, соответствия монтажа проектной документации и т.д.
В случае отсутствия замечаний решение о допуске УУТЭ в эксплуатацию должно быть принято не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента подачи клиентом заявки на вызов представителя ПАО «МОЭК».
УУТЭ клиента считается допущенным к ведению учета тепловой энергии и теплоносителя, горячей воды после утверждения акта ввода потребителем и руководителем Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК». В случае установки прибора учета ГБУ ЕИРЦ акт также утверждает представитель владельца УУТЭ.
При допуске в эксплуатацию все средства измерения в составе УУТЭ пломбируются в соответствии с проектной документацией на УУТЭ, при этом количество пломб и их размещение должно исключать несанкционированное вмешательство в работу УУТЭ.
Этап 5. Осуществление периодической поверки, ремонта/замены (при необходимости) УУТЭ
Потребитель обязан производить очередную поверку УУТЭ в соответствии с межповерочными интервалами, указанными в технической документации УУТЭ. Поверка осуществляется аккредитованной организацией. С 24 сентября 2020 года все организации, занимающиеся поверкой средств измерений, обязаны вносить результаты поверок в единый реестр (https://fgis.gost.ru). По результатам поверки составляется Акт периодической поверки прибора учета.
Ремонт/замена УУТЭ также осуществляется клиентом с привлечением аккредитованной организации.
Этап 6. Ввод УУТЭ в коммерческую эксплуатацию (повторный).
Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта УУТЭ осуществляется проверка готовности УУТЭ к эксплуатации – повторный ввод УУТЭ в коммерческую эксплуатацию. По результатам данной проверки составляется акт периодической проверки УУТЭ.
Повторный ввод УУТЭ в эксплуатацию осуществляется комиссией, которая создается владельцем УУТЭ. Состав комиссии аналогичен составу комиссии, создаваемой при первичном вводе УУТЭ в эксплуатацию.
Вызов представителя Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» для оформления акта периодической проверки УУТЭ осуществляется по письменной заявке клиента (владельца УУТЭ) на имя Директора (либо заместителя директора – начальника отделения сбыта) Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», предоставленной:
Заявка предоставляется клиентом не менее чем за 10 рабочих дней до дня предполагаемой проверки УУТЭ.
При повторном вводе УУТЭ в эксплуатацию комиссия проверяет:
При отсутствии замечаний комиссия подписывает акт периодической проверки УУТЭ, установленного у клиента. При подписании акта УУТЭ пломбируется в соответствии с проектной документацией на УУТЭ, при этом количество пломб и их размещение должно исключать несанкционированное вмешательство в работу УУТЭ.
Приложение. Типовая форма договора на выполнение работ по изготовлению проектной документации на установку узла учета тепловой энергии
Типовая форма
договора на выполнение работ по изготовлению
проектной документации
на установку узла учета тепловой энергии
(утв. постановлением Администрации Тверской области
от 15 марта 2010 г. N 94-па»
г. Тверь «__»________ 20__ года
____________________________, именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой Стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 поручает, а Сторона 2 принимает на себя обязательство выполнения работ по изготовлению проектной документации на установку узла учета тепловой энергии в здании по адресу: __________________________________________.
1.2. Сторона 2 обязуется выполнить вышеуказанные работы в соответствии с условиями договора, заданием на проектирование и сметной документацией.
1.3. Срок выполнения работ: _____________________________.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется сметной документацией, утвержденной государственным учреждением «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве», и составляет ___________ (___________________________________). В цену настоящего договора включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.2. Сторона 1, после подписания акта выполненных работ и предоставления счета Стороной 2, производит оплату выполненных работ в течение _____ банковских дней. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 2.
3. Права и обязанности Сторон
Для выполнения настоящего договора:
3.1. Сторона 1 вправе:
— осуществлять контроль за исполнением Стороной 2 своих обязательств по настоящему договору;
— осуществлять контроль за ходом работ;
— осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ;
— приостановить ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением.
3.2. Сторона 1 обязуется:
— уплатить Стороне 2 установленную цену полностью после завершения всех работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;
— передать Стороне 2 задание на проектирование, сметную документацию, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектной документации;
— производить приемку выполненных Стороной 2 работ в соответствии с условиями настоящего договора;
— при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ принять работы, выполненные Стороной 2 согласно пункту 1.1 настоящего договора, и подписать акт о приемке выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего договора.
3.3. Сторона 2 вправе:
— запрашивать у Стороны 1 любую информацию, необходимую для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором;
— совместно со Стороной 1 участвовать в сдаче-приемке работ, предусмотренных настоящим договором;
— вносить предложения, направленные на улучшение результата работ.
3.4. Сторона 2 обязуется:
— выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, в установленные сроки и объеме, определенными сметной документацией, заданием на проектирование и иными исходными данными, необходимыми для составления проектной документации;
— согласовывать готовую проектную документацию со Стороной 1 и с государственным учреждением «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве»;
— передать Стороне 1 готовую проектную документацию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором;
— обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями договора, действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами.
4. Производство работ
4.1. Требования, предъявляемые к результату работ, определяются заданием на проектирование.
4.2. До начала работ Стороны назначают своих уполномоченных представителей, которые от их имени оформляют и подписывают акты, составляемые во время проведения работ, а также осуществляют контроль за выполнением работ и решают оперативные вопросы.
4.3. В случае если Стороной 1 будут обнаружены некачественно выполненные работы, по данному факту Сторонами составляется акт, на основании которого Сторона 2 своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ обязана в согласованные со Стороной 1 сроки исправить недостатки, указанные в акте.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. В течении трех рабочих дней со дня завершения работ, предусмотренных настоящим договором, Сторона 2 предоставляет Стороне 1 акт выполненных работ. При этом Стороной 1 в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ проводится проверка выполненных работ на соответствие условиям настоящего договора, действующим в Российской Федерации строительными нормами и правилами.
5.2. В случае соответствия выполненных работ условиям настоящего договора Сторона 1 в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки качества выполненных работ обязана направить Стороне 2 подписанный акт выполненных работ. В случае несоответствия качества выполненных работ условиям настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 письменно мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ в сроки, установленные настоящим договором для подписания акта выполненных работ.
5.3. При возникновении разногласий относительно качества и соответствия выполненных работ условиям настоящего договора Сторона 2 производит экспертизу выполненных работ за свой счет.
В случае выявления экспертизой:
— факта соответствия результатов работ условиям настоящего договора Сторона 1 оплачивает стоимость проведенной экспертизы;
— факта несоответствия результатов работ условиям настоящего договора стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков работ осуществляется Стороной 2 своими силами и за свой счет.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок по выполненным работам устанавливается 2 года с даты подписания акта о выполнении работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Стороной 2, то Сторона 2 обязана их устранить своими силами и за свой счет в согласованные со Стороной 1 сроки.
6.3. Сторона 2 гарантирует Стороне 1 отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Стороной 2 проектной документации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За несоблюдение сроков выполнения работ по вине Стороны 2 Сторона 2 уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения обязательств.
Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального казначейства по Тверской области в доход бюджета Тверской области. Сторона 2 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.2. Сторона 2 несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Стороны 2 в ходе выполнения работ.
7.3. В случае просрочки исполнения Стороной 1 обязательств по оплате выполненных работ Сторона 2 вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Сторона 1 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по настоящему договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.2. Сторона, для которой выполнение договорных обязательств стало невозможным, должна в течение 3 дней после наступления вышеназванных обстоятельств письменно сообщить об этом другой Стороне. То же относится и к окончанию действия этих обстоятельств. Уведомления направляются по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре, и заверяются передающим отделением связи.
8.3. В случае вынужденного простоя не по вине Стороны 1 и Стороны 2 время простоя актируется, а срок выполнения работ передвигается на время, оформленное актом простоя.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Если Сторона 2 не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Сторона 1 вправе потребовать расторжения настоящего договора и возмещения убытков. Все нарушения фиксируются актом в присутствии Сторон.
9.2. Расторжение настоящего договора возможно по взаимному согласию Сторон (за исключением пункта 9.1 настоящего договора) или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.
9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему договору.
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия настоящего договора влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему договору, за исключением гарантийных обязательств Стороны 2.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
К настоящему договору прилагаются:
1. Проектно-сметная документация.
2. Задание на проектирование.
12. Адреса и реквизиты Сторон
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.