договор на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования образец
Договор технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования
ДОГОВОР № ________________
на выполнение работ по техническому обслуживанию
инженерного оборудования климатических систем
г. Москва » __ » _________ 201_ г.
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию (далее по тексту – работы) инженерного оборудования климатических систем, согласно Спецификации (Приложение № 2), установленного в здании Заказчика по адресу: _____________________________.
1.2 Периодичность и перечень работ по Договору определятся Регламентом/Техническим заданием (Приложение № 3).
1.3 Работы проводятся с целью поддержания оборудования в работоспособном состоянии.
1.4 Период проведения работ: с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
2. Обязаности сторон
2.1 Обязанности Исполнителя:
2.1.1 Обеспечить техническое обслуживание инженерного оборудования, климатических систем оперативно-ремонтным персоналом в соответствии с действующими СНиП, ТУ, национальными стандартами (ГОСТ) и настоящим Договором.
2.1.2 Для поддержания работоспособного состояния оборудования ежегодно, в период с мая по октябрь, проводить работы по подготовке обслуживаемого оборудования к новому сезону.
2.1.3 При техническом обслуживании:
2.2 Обязанности Заказчика:
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.2 Стоимость работ является фиксированной и изменению не подлежит на весь срок действия настоящего договора.
3.3 Оплата по договору производится ежемесячно равными долями в размере ___________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, платежными поручениями на основании оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями сторон.
3.4 Оплата выполненных Исполнителем ремонтных работ производится платежными поручениями на основании оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов, накладных, акта сдачи-приемки ремонтных работ, подписанного уполномоченными представителями сторон.
3.5 Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком оригинала счета-фактуры. Счет-фактура должен быть выставлен в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.6 Условия оплаты дополнительных работ (услуг), в том числе и ремонтных работ, определяются отдельным соглашением сторон.
3.7 В случае изменения места нахождения, наименования, платежных реквизитов (в т.ч.: смена обслуживающего банка, его неплатежеспособность) Исполнитель незамедлительно сообщает об этом Заказчику, но не позднее 2-х дней до срока платежа по договору. При невыполнении этого условия перечисление денежных средств производится по реквизитам, указанным Исполнителем в настоящем договоре. За Исполнителем сохраняется обязанность выполнить работы в сроки, предусмотренные договором. Обязательства Заказчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Порядок приемки-передачи выполненных работ
4.1 Ежемесячно в последний день отчетного месяца, Исполнитель предоставляет представителю Заказчика акты приемки-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию за отчетный период с первого по последнее число отчетного месяца.
4.2 Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта приемки-передачи выполненных работ и отчетных документов, направить Исполнителю подписанный акт приемки-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
4.3 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи выполненных работ, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4 По истечении срока, указанного в п. 4.2, при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.
5. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2 Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил эксплуатации Оборудования Заказчиком.
5.3 Исполнитель не несет ответственности за порчу Оборудования третьими лицами.
5.4 За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 20% (двадцать процентов) от просроченной суммы платежа.
5.5 В случае нарушения срока выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ за соответствующий месяц за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцать процентов) от стоимости работ за соответствующий месяц.
5.6 Обязательство по уплате штрафных санкций возникает у Стороны, нарушившей сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, с момента получения от другой Стороны письменного требования об оплате штрафных санкций.
5.7 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), согласно законодательству РФ.
5.8 В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
5.9 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 2 (двух) дней с момента их наступления (прекращения).
5.10 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана обратиться за подтверждением наличия данных обстоятельств в Торгово-промышленную Палату Российской Федерации или иной компетентный орган государственной власти и управления РФ.
5.11 Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе отказать от исполнения настоящего Договора без возмещения ущерба другой Стороне.
6. Разрешение споров
6.2 Третейская оговорка в данном положении делает третейское соглашение частью настоящего Договора и всех, вытекающих из него дополнительных договоров, соглашений, протоколов разногласий, обменов документами, любых правоотношений сторон, оформленных в письменном виде и иных вытекающих из этих обязательств соглашений.
6.3 Положение о третейском суде и его иные правила, положения и регламенты применяются сторонами и являются частью настоящего Договора и всех вытекающих из него дополнительных договоров, соглашений, протоколов разногласий, обменов документами; любых договорных правоотношений сторон, оформленных в письменном виде и иных вытекающих из этих обязательств договоров и соглашений.
6.4 Разрешение спора осуществляется в составе одного третейского судьи.
6.5 Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде взыскиваются со стороны, в отношении которой произведено основное взыскание.
6.6 Стороны принимают на себя обязательства нести неустойки и другие санкции, связанные с неисполнением решения третейского суда в добровольном порядке на условиях, установленных Регламентом третейского суда.
6.7 Решение третейского суда является окончательным.
6.8 Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки и подтверждают своё согласие на передачу всех уведомлений, писем, решений и определений третейского суда, а также всех иных документов рассматриваемому делу по электронной почте, посредством интернета, факсимильным сообщением, включая вручение представителю ответчика копий искового заявления: приложенных к нему документов.
6.9 Ответчик подтверждает достаточность трех календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нём.
6.10 Ответчик, извещённый о судебном процессе, при своей неявке даёт согласие на принятие решения третейским судом на основании представленных истцом документов.
7. Заключительные положения
7.2 Настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон досрочно, с предупреждением об этом другой стороны за 30 дней до его предполагаемого расторжения.
7.3 При наступлении обязательств, вследствие которых любая из сторон не в состоянии полностью или частично исполнять обязательства по настоящему договору (форс-мажор), стороны не несут ответственности в случае своевременного (не позднее 3 дней) извещения об этом другой стороны. Несвоевременное уведомление о наступления форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.
7.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Дополнения и приложения к настоящему договору, согласованные и оформленные сторонами, являются его неотъемлемой частью.
7.5 Договор и другие, в том числе и платежные документы (за исключением оригинала счета-фактуры), могут быть изготовлены и переданы с помощью электронно-технической связи (факсы, телетайпы, модемы, телексы и т. п.). Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех или иных фактов по настоящему договору и подлинности договора лежит на обеих сторонах.
7.6 Стороны по договору не имеют права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
7.7 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
7.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.9 В рамках Договора директору, должностному лицу, сотруднику или агенту (каждый из которых является «Представителем») обеих Сторон запрещается представлять, предлагать или принимать, прямым или косвенным путем, любого рода вознаграждения, гонорары, подарки или представительские расходы, включающие значительные суммы или имеющие большую ценность. Представителям обеих Сторон не разрешается вступать в любые коммерческие или финансовые отношения с любым Представителем другой Стороны за исключением того случая, когда данные Представители исполняют свои обязанности в качестве представителей Сторон Договора.
7.10 Обе Стороны гарантируют, что они не осуществили или не представили и обязуются не осуществлять или не представлять, прямым или косвенным путем, любого рода платежи или что-либо иное, имеющее ценность, в адрес Представителя другой Стороны или любого другого лица или компании с целью обеспечения или оказания влияния в отношении заключения Договора или его условий, исполнения Договора, контроля за его исполнением, пролонгации сроков его действия или прекращения его действия.
7.11 Неисполнение данных гарантий Заказчиком или Исполнителем считается существенным и значительным нарушением Договора и дает право Стороне, не нарушившей данные обязательства, прекратить действие Договора посредством представления письменного уведомления в адрес противной Стороны.
7.12 Неотъемлемой частью договора являются:
7.12.1 Приложение № 1 – Локальная смета/Протокол согласования договорной цены.
7.12.2 Приложение № 2 – Спецификация оборудования.
7.12.3 Приложение № 3 – Регламент/Техническое задание.
7.12.4 Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма).
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1
к договору № ________
от « __ » ___________ 201_ г.
Согласования договорной цены
ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ООО «ЭССИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора М.В.Ерофеева, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на техническое обслуживание инженерного оборудования климатических систем здания, расположенного по адресу: ___________________________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком
Договор на сервисное обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции
на сервисное обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции.
«___» _________ 2012 г. г. Белогорск
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.2. Перечень и цены на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования определяются согласно Прайс-листа (Приложение ) и перечня работ по техническому обслуживанию (Приложение ) и могут быть изменены по согласованию сторон.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Исполнитель обязуется произвести техническое обслуживание и ремонт Оборудования в сроки согласно пп. 2.3 и 2.4.
2.2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования принимаются Заказчиком по двухстороннему Акту выполненных работ.
2.3. Исполнитель обязан обеспечивать качественную работу обслуживаемой техники (при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, установленных изготовителем), а именно:
— устранение отказов в работе оборудования (не требующих капитального ремонта по техническому состоянию), выявленных в процессе эксплуатации, в течение 48 часов с момента поступления заявки Исполнителю (за исключением выходных и праздничных дней);
— профилактический осмотр оборудования и техническая проверка состояния оборудования согласно Приложению № 2 – в течение 72 часов с момента поступления заявки;
— сезонные работы по консервации и расконсервации оборудования – по заявке Заказчика – в течение 72 часов с даты указанной в заявке, с учетом требований п. 3.7;
— средний, капитальный ремонт по техническому состоянию и заявкам Заказчика.
2.4. Срок нахождения Оборудования в среднем и капитальном ремонте определяется сложностью и объемом ремонтных работ и согласовывается с Заказчиком. Срок проведения ремонтных работ без учета срока поставки запасных частей не может быть более 30 календарных дней. При возникновении неисправностей в требующих замены частях и механизмах (по заключению сервисной службы Исполнителя) Оборудования, Исполнитель определяет сроки поставки и цены запасных частей, исходя из особенностей Оборудования, и согласовать их с Заказчиком. При этом срок нахождения Оборудования в ремонте увеличивается на срок поставки запасных частей.
2.5. Исполнитель не несет ответственности за неисправности Оборудования при несоблюдении Заказчиком правил технической эксплуатации Оборудования, требований техники безопасности, привлечении посторонних лиц для работ по ремонту Оборудования. Незнание правил эксплуатации или инструкции по эксплуатации не является оправданием в случае поломки Оборудования, произошедшего по вине Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обеспечивает эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
3.2. Осуществляет подготовку Оборудования к проведению ремонта, подбор необходимой документации, обеспечивает свободный доступ к Оборудованию.
3.3. Обеспечивает бесперебойное снабжение Оборудования электроэнергией, отвод воды в канализацию.
3.4. Назначает лицо, ответственное за эксплуатацию Оборудования. При отказе в работе Оборудования лицо, ответственное за эксплуатацию, отключает Оборудование от электросети и направляет заявку в диспетчерскую службу Исполнителя.
3.5. Заказчик оплачивает эксплуатацию подъемных механизмов и при необходимости строительных лесов по фактически затраченному времени.
3.6. Подписывает и заверяет печатью представленные Исполнителем документы, связанные с техническим обслуживанием Оборудования. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения Акта обязан подписать его или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
3.7. Заказчик предоставляет Исполнителю письменную заявку на выполнение работ по консервации Оборудования не менее чем за 5 дней до начала работ.
3.8. Заказчик обеспечивает оплату выполненных работ в сроки, в соответствии с условиями настоящего договора.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
4.1. Расчеты по обслуживанию и ремонту Оборудования осуществляются Заказчиком по ценам согласно Прайс-листа (Приложение ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Заказчиком двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования, указанных в разделе 2 настоящего договора, Заказчик вправе начислить Исполнителю пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненных работ.
5.2. Исполнитель, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 4 настоящего договора, вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.
5.3. Оплата пени производится в претензионном порядке, по требованию заинтересованной стороны.
5.4. Исполнитель несет ответственность за некачественное или ненадлежащее выполнение работ. Исполнитель в случае, если Оборудование окажется поврежденным по его вине, принимает на себя обязательства выполнить замену или ремонт Оборудования в течение согласованного с Заказчиком срока, но не превышающего 3 (трёх) недель, за свой счет.
5.5. Споры и/или разногласия, которые не могут быть урегулированы сторонами путем переговоров, будут решаться Арбитражным судом Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных ремонтных работ в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Брак ремонтных работ, выявленный или возникший в течение гарантийного срока подлежит исправлению Исполнителем за свой счет. Гарантия на отдельные детали, агрегаты и комплектующие устанавливается в соответствие с гарантией предоставляемой заводом изготовителем (в случае поставки их силами Исполнителя).
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, а также забастовки, правительственные постановления, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного договора, Исполнитель незамедлительно сообщает Заказчику в письменной форме о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.2.Участники освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы участники составляют акт-сверку взаиморасчетов и производят соответствующие платежи друг другу по фактически понесенным затратам.
8.1. В случае изменения банковских реквизитов и/или юридических адресов стороны обязаны немедленно извещать об этом друг друга.
8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
8.3. Срок действия настоящего Договора с «__» ______ 2012 года до «__» ______ 2012 года.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
а) по взаимному соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке Исполнителем или Заказчиком в случае систематического (более 2-х раз подряд) неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, другой стороной.
О своем намерении расторгнуть договор каждая сторона должна уведомить другую сторону не менее чем за две недели.
Основные сведения
Описание секции
Закупки корпоративных заказчиков
Уникальный номер закупки
Номер закупки
Ускоренная регистрация за 1 час!
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Документация процедуры
Сведения об организаторе
Наименование организатора Организатор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
19-125 доб./ доб.19-725
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Аносов Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Список лотов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время вскрытия заявок
Подведение итогов не позднее
Дата подведения итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию
* Если это является обязательным условием
Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемого между юридическими лицами
ДОГОВОР
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.
3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.
3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.
4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.
4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.
4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.
4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.
4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.
4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.
4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.
7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.
7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.
7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.
8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.
8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.