договор на огнезащитную обработку чердачных помещений
Договор на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций
Приложение к Извещению о проведении Запроса цен
Д О Г О В О Р № _____
на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций
г. Самара « ___» ________ 2015 г.
1. Предмет договора
2. Обязательства сторон.
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
— оказать Заказчику услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, кровли, фасадов и горючих декораций, расположенных по адресу: :
— деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 950 м2 над «большой» телестудией (съемочным павильоном АСБ-1) здание техническое аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра (АСК Телецентра);
— деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 930 м2, расположенных над зданием техническим аппаратно-студийного комплекса телевизионного центра (АСК Телецентра);
— деревянные конструкции кровли и фасадов склада декораций №2 общей площадью 157,8м2;
— горючие декорации общей площадью 380 м2 «большой» телевизионной студии АСК Телецентра ГТРК «Самара».
— осуществляет передачу исполнительной документации по проведенной огнезащитной обработке;
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
— оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Договором;
— назначить приказом ответственного представителя за взаимодействие с Исполнителем и сообщать об этом Исполнителю в 3-дневный срок после такого назначения;
— контролировать процесс проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций и горючих декораций;
2.3. Стороны обязуются после выполнения условий Договора составить акт сверки взаиморасчетов.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1 Общая стоимость оказываемых Исполнителем Услуг в соответствии с Приложением № 2 к Договору «Стоимость услуг» составляет _____________________________________, в том числе НДС ___%.
3.2. Цена оказанных Услуг, установленная в 3.1 настоящего Договора, уплачивается в следующем порядке:
3.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены Услуг, что составляет _____________________ (____________) руб. _____ коп., в течение 5(пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и получения счета.
3.4. Оставшуюся часть стоимости Услуг в размере 70% (семидесяти процентов) от цены Услуг, что составляет _____________________ (____________) руб. _____ коп., в течение 5(пяти) банковских дней после подписания Акта выполненных услуг.
3.5. Уплата цены Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6.Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами, сторона, надлежащим образом исполнившая обязательство вправе предъявить другой стороне требование о взыскании неустойки в размере 0.01% от неисполненной суммы по обязательству за каждый день просрочки в соответствии с настоящим Договором. Основанием для уплаты неустойки является предъявленное в претензионном письме требование о взыскании неустойки. Срок рассмотрения претензии 10 дней, с момента получения.
5.2. Предъявление сторонами штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, производится письменно, путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
5.3. Стороны не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, если таковое возникло вследствие не зависящих от них причин.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора и действует до момента исполнения обязательств.
6.2. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При не урегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке в арбитражном суде Самарской области.
6.3. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу.
6.4. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему и могущим иметь для них принципиальное значение, стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства.
6.5. Все приложения выработанные, согласованные и подписанные сторонами, составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и не могут толковаться отлично от его условий.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»,
филиал «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Самара»
Гражданско-правовой договор № на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций стропил обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом согласно требованиям пожарной безопасности
на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций стропил обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом согласно требованиям пожарной безопасности
г. Салехард __________________
1.1. Подрядчик обязуется по заданию заказчика за счет собственных сил и средств, с соблюдением действующих технических условий выполнить работы поогнезащитной обработкедеревянных конструкций стропил обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом согласно требованиям пожарной безопасности по адресу:, (далее – «Объект»), в объеме согласно прилагаемому к настоящему договору техническим заданием (Приложение ), а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. При выполнении условий настоящего договора Подрядчик не вправе заключать договоры с субподрядчиками.
1.3. Конечным результатом выполняемых по настоящему договору работ является предоставление Подрядчиком протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработкидеревянных объекта, составленный на основании проведенных в испытательной лаборатории испытаний качества выполненных по настоящему договору работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.
1.4. В своей деятельности Подрядчик при выполнении работ, указанных п. 1.1., руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в том числе: Федеральным законом от 01.01.01 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а такжеположениями настоящего договора.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет____________ (_____________________)рублей __________ копеек.
2.2. Стоимость работ по настоящему договору установлена с учетом стоимости выполнения работ, материалов, проведения в испытательной лаборатории испытаний качества выполненных работ, транспортных, страховых, и других расходов, связанных с выполнением работ, а также налогов и сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Стоимость работ по настоящемудоговоры является твердой, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ PАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего договора по 30апреля2012 года.
3.2. В рамках срока, указанного в п. 3.1. Подрядчик, согласовывает с заказчиком время работ (дневное, вечернее, ночное время, выходные, праздничные дни) с учетом специфики деятельности заказчика.
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать заказчику их результат в установленном настоящим договором порядке.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Расчет с Подрядчиком осуществляется заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % цены договора в течение 15 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, на основании акта сдачи-приемки работ и платежных документов, представленных подрядчиком.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии снастоящим договором.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ, а так же за соблюдением Подрядчиком всех технических условий.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Подготовить объект для выполнения работ.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим договором.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.6. настоящего договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 6.3 настоящего договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1. настоящего договора.
5.3.3. Запрашивать у заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего договора.
5.4.2. Перед началом работ согласовать с уполномоченным лицом заказчика ассортимент материалов и их качественные характеристики.
5.4.3. Перед началом работ предоставить сертификаты соответствия, пожарной безопасности, гигиеническое или санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок, и сообщить об этом заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
5.4.7. Обеспечить заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.
5.4.8. Обеспечить уборку прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, а так же вывоз появившегося при выполнении работ мусора за пределы объектов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения Акта сдачи-приемки работ.
5.4.9. Нести ответственность за безопасную организацию работ и соблюдения требований безопасности персонала.
5.4.10. Обеспечить персонал (выполняющий работы по настоящему договору) проверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, лестницами и т. д., а так же чистой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
5.4.11. В срок, установленный в акте по выявленным нарушениям (дефектам), составленном заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
5.4.12. Обеспечить проведение испытаний качества выполненных работ в испытательной лаборатории в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4.13. При сдаче работ предоставить протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.
5.4.14. Предоставить платёжные документы и документы, подтверждающие фактически выполненные работы, в том числе: счет, счет-фактуру, акт выполненных работ (услуг) и т. д. нарочно по адресу: ЯНАО, 8.
5.4.15. Представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
5.4.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренныхдоговором, Подрядчик в письменной форме уведомляет заказчика о факте завершения работ.
6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заказчиком уведомления, Подрядчик представляет заказчику полный комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем договоре и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте по выявленным нарушениям (дефектам), составленном заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
6.5. В случае получения от заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в акте по выявленным нарушениям (дефектам), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия заказчиком выполненных работ.
6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 6.3 договора.
6.7. Подписанный заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком заказчику счет на оплату Цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
7.1. Подрядчик гарантирует качество работ соответствующих требованиям, указанным в подпункте 5.4.4 договора.
7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте обнаруженных дефектов с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте по выявленным дефектам, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, возникшие по его вине, то заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика с отнесением затрат на Подрядчика по настоящему договору. В этом случае гарантийный срок начинает исчисляться с момента устранения таких дефектов.
8. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Стороны берут на себя обязательство о неразглашении условий договора третьей Стороне, кроме случаев, оговоренных в законодательстве Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения обязательства сохранять конфиденциальность, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае если неисполнение обязательств по контракту одной из Сторон причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить их в полном объеме.
9.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору заказчик вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены настоящего договора указанной в пункте 2.1. настоящего договора за каждый день не исполнения. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему договору произошла по вине заказчика или вследствие непреодолимой силы.
9.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по настоящему договору Подрядчик вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены настоящего договора указанной в пункте 2.1. настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему договору произошла по вине Подрядчика или вследствие непреодолимой силы.
9.5. Указанная в пунктах 9.3.-9.4. настоящего договора неустойка носит штрафной характер и взыскивается сверх суммы убытков.
9.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождают виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему договору.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).
К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.
10.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
10.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
10.5. Стороны могут внести предложения об изменении условий настоящего договора или отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту в одностороннем порядке, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему договору от другой Стороны.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договора вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.
12. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим договор, совершаются в письменной форме и должны быть направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или нарочным по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.
12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
12.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.
12.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное нарочным, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.
13.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
14. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
14.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. В части отношений между Сторонами неурегулированных положениями настоящего договора применяется законодательство Российской Федерации.
15.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и телетекстов не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения.
15.3. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений.
15.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение – Техническое задание выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций стропил обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом согласно требованиям пожарной безопасности;
Приложение – Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок ________________________.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Юридический адрес: 629008
Департамент финансов Администрации г. Салехарда ( МБОУ «СОШ № 2» )
р/с в РКЦ г. Салехард
________________/ /
__________________/_______________ /
Приложение к договору
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций стропил обрешетки чердачного помещения огнезащитным составом согласно требованиям пожарной безопасности
Перечень основных данных и требований
Основные данные и требования
Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Выполнение работ по огнезащитной
обработке деревянных конструкций
стропил обрешетки чердачного помещения
огнезащитным составом согласно
требованиям пожарной безопасности
к выполнению работ
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности, наличие сертификатов качества или декларации соответствия на огнезащитный состав и т. д.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
Огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на поверхность конструкций, должны соответствовать требованиям ГОСТов.
Сохранение огнезащитного эффекта должно быть не менее 60 месяцев.
Заказчик
Подрядчик
_________________ _______________
Приложение к договору
Акт сдачи-приемки работ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
3. Объект, на котором проводилась огнезащитная обработка:
4. Сроки проведения огнезащитных работ: с «___» ___________20__г. по «___» ____________20__г.
5. Сведения о выполненных работах:
Место расположения защищаемых конструкций
Вид защищаемых конструкций
Сведения о подготовке поверхности защищаемых конструкций
Требуемая огнезащитная эффективность
Срок действия огнезащитного покрытия по технической документации на препарат
Наименование применяемого огнезащитного средства
Способ нанесения огнезащитного средства, расход (кг/кв. м)
Объем выполненных работ (кв. м)
Результат проверки качества выполненных работ