договор на остекление балкона образец с физическим лицом

Договор на остекление балкона образец с физическим лицом

Договор подряда N ____
на остекление балкона (лоджии)

г. _________________ «___»__________ ____ г.

1. Предмет Договора

1.4. Подрядчик вправе поручить изготовление Изделий третьему лицу, однако в этом случае он отвечает за Изделия как за свои собственные.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

3. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до даты окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Материалы и изделия Подрядчика, а также работы, выполняемые Подрядчиком, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2. Гарантия на Изделия составляет _____ (____________) календарных дней (месяцев) со дня передачи Изделий Заказчику. К гарантийным случаям не относятся механические повреждения («градобоины», обветривание), выявленные после подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приемки Изделий (Приложение N ___).
4.3. Гарантия на монтаж Изделий составляет _____ (____________) календарных дней (месяцев) со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта выполненных работ (Приложение N ___).
4.4. Гарантия не распространяется:
— на случаи, когда ухудшение качества Изделий или их неработоспособность произошли не по вине Подрядчика;
— на Изделия в случае доставки и монтажа силами Заказчика;
— на Изделия при несоблюдении Заказчиком условий их эксплуатации.
4.5. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение ____ (________________) рабочих дней с даты составления Акта о выявлении недостатков (Приложение N ___).
4.6. Устранение недостатков Изделий и/или комплектующих, выявленных на этапе приемки Изделий и мешающих дальнейшему ходу выполнения работ, осуществляется в течение ______ (_______________) рабочих дней с даты следующей после получения заявки о выявлении недостатков, при этом сроки выполнения всех обязательств по настоящему Договору смещаются на срок, необходимый для исправления выявленных недостатков.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Права Заказчика:
5.1.1. В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, путем телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа.
5.1.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора (в части состава конструкций, их количества, сроков и условий монтажа), но только по согласованию Сторон в письменной форме и в случае обращения Заказчика к Подрядчику не позднее 12.00 дня, следующего за днем заключения настоящего Договора.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. До заключения Договора согласовать с Подрядчиком эскизы и описание заказываемых Изделий в письменной форме, подтвержденной подписью Подрядчика и Заказчика.
5.2.2. Подготовить место для складирования Изделий, а также для проведения работ по демонтажу старых конструкций и монтажу новых конструкций.
5.2.3. Обеспечить доступ к исправной точке электропитания.
5.2.4. Уплатить цену настоящего Договора в соответствии с его условиями.
5.2.5. Принять результат работ путем подписания Акта приемки Изделий и Акта выполненных работ.
5.2.6. Письменно уведомить Подрядчика о повреждениях на Изделиях и дополнительной комплектации, выявленных после окончания монтажа, но не позднее _______ (___________) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта выполненных работ.
5.2.7. Заказчик обязан проинформировать Подрядчика о переносе дат монтажа, доставки, отделки откосов, возникших по инициативе Заказчика, в письменном виде за _____ (_________) календарных (рабочих) дней до сроков, оговоренных в настоящем Договоре. В этом случае Подрядчик оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа по данному Договору.
5.2.8. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, не вследствие нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан возместить Подрядчику материальные затраты по выполнению условий настоящего Договора.
5.3. Права Подрядчика:
5.3.1. Расторгнуть настоящий Договор при невыполнении Заказчиком условий по его оплате.
5.4. Обязанности Подрядчика:
5.4.1. Выполнить весь комплекс работ согласно условиям настоящего Договора качественно и в установленные сроки.
5.4.2. Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ.
5.4.3. Осуществлять вынос мусора и демонтированных конструкций до места, указанного Заказчиком, но не далее лестничной площадки.
5.4.4. Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

7. Порядок разрешения споров

7.1. Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. Письменные претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора и Акта приема-сдачи работ.
7.3. В случае если соглашение по результатам рассмотрения претензии не будет достигнуто, Стороны передают спор в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям действительны, если совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.4. Заказчик подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах Изделий, технологических особенностях изготовления, эксплуатации конструкций, порядке проведения монтажных работ.
8.5. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение:
8.6.1. Заявка Заказчика (Приложение N ___).
8.6.2. Акт приемки Изделий (Приложение N ___).
8.6.3. Акта выполненных работ (Приложение N ___).
8.6.4. Акта о выявлении недостатков (Приложение N ___).

9. Адреса и реквизиты Сторон

9.1. Подрядчик: ______________________________________________.
9.2. Заказчик: _______________________________________________.

Подрядчик: Заказчик:
_________________/_________________ __________________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Источник

Образец заключаемого договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке балкона (лоджии), расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ___________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик выплачивает подрядчику предоплату в размере _________________________________________ рублей до начала выполнения работ.

2.3. Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ.

2.4. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

3.1. Дата начала работ по настоящему договору _____ _________ 2014 г.

3.2. Работы должны быть завершены в течение ___ дней с даты, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего договора. Объем и содержание работ описаны в Приложении № 1 к настоящему договору;

4.1.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие по его вине.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора;

4.2.2. Заказчик обязуется предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика;

4.3 Подрядчик имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Подрядчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4.2. Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

5.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

5.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

6.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

6.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

6.4. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

_______________ 2016 г.

Мы нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью _______________ в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик, в лице _________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ООО _____________ выполнило комплекс работ по договору № _____ от «____»_______________2014 года по внутренней отделке балкона (лоджии) расположенного по адресу:_________________________________________________________.

Работа выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

Источник

Договор на остекление балкона образец с физическим лицом

Образец заключаемого договора

Содержание 1 Договор на окна пвх образец для ип 1. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей.

Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. Применительно к данному типу документов существенными будут условия, определяющими то, какие работы именно надлежит провести на объекте заказчика, и сроки, к которым работы должны быть проведены.

Общая сумма договора составляет рублей. Авансовый платеж составляет рублей. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж. Таких моментов предостаточно. По этой причине, договор на установку пластиковых окон, требует взвешенного и осознанного подхода при разработке. Однако и здесь можно упростить себе задачу. Возможно обратиться за помощью к юристам, которые подготовят образец договора на пластиковые окна и все необходимые приложения к нему.

Следует учитывать, что этот путь, вероятно, повлечет за собой заметные денежные траты для предпринимателя, которые на самом старте бизнеса хочется минимизировать. Второй путь — обращение на наш сервис, где представлен этот и множество других интерактивных шаблонов документов. Здесь вы можете среди прочих, подготовить под свои условия и скачать договор на установку пластиковых окон.

Для того, чтобы отразить специфику ваших правоотношений, и подготовить образец договора монтажа окон, вам следует ответить на вопросы опросного листа. Договор подряда на производство и установку пластиковых окон подряда на производство и установку пластиковых окон Популярное Порядок расторжения договора найма жилого помещ.

Государственные органы исполнительной власти РФ Расторжение купли-продажи Дополнение к апелляционной жалобе Нарушение трудового договора подряда на производство и установку пластиковых: подряда на производство и установку пластиковых окон заполняется в двух экземплярах. Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.

Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом. На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ? Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней. Заказчик должен быть предупреждён о всех негативных последствиях, которые могут наступить в его конкретном случае, т. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.

Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется иждивением Подрядчика. Исполнитель обязан Это в строгом порядке оговаривается в документе. Стоимость услуг отдельно оговаривается в каждом случае и зависит от ряда факторов. Главное — это то, чтобы стороны согласились на указанную сумму. Заказчику выдается счет, куда входит оплата материалов в том числе. Он может быть произведен как предварительно, так и после завершения работ.

У большинства балкон или лоджия используются как хранилище ненужных вещей или для сушки белья. Многие Балкон или лоджия — неизменные спутники жилых домов. Изделия будут доставлены и установлены по адресу:.

Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий. Заказчик имеет право: 2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора то есть оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг.

Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Вам также может быть интересно. Содержание1 Уплотнитель для пластиковых окон: выбор и замена своими руками1.

Содержание1 Подоконники и доборы для окна: какой материал выбрать? Содержание1 Как и чем в домашних условиях отмыть пластиковые подоконники1. Содержание1 Ремонт фурнитуры пластиковых окон1. Содержание1 Как перевести окна в зимний режим: фото- и видеоинструкции1. Содержание1 Виды раздвижных окон1.

Замер и договор

И стоимость при заключении договора не возрастает, как часто бывает.

Привезенные окна Вы хотите оставить себе или вернуть подрядчику?Относительно возврата кредита, то Вы можете потребовать вернуть деньги Вам, а потом самостоятельно погасите кредит. Уведомлять об отказе от договора нужно в письменной форме.

Как предварительно договорились, так и будет. Схема работы в виде картинок на большинстве сайтов мало чего говорит и всё равно всё надо обговаривать. Например, как эта картинка выше – она симпатичная, но ничье время не экономит. Каждый из этих вопросов будет нами обсуждаться с клиентом и чем больше вы будете знать заранее (и мы!), тем лучше будет результат.

Вот как ваша лоджия с помощью нашей компании становится теплой комнатой.

Рекомендуем прочесть: Статья хищение из автотранспорта для газеты

Предварительная информация, которая нам нужна, чтобы рассчитать стоимость по телефону, через кнопку “Консультация”, Viber, WhatsApp – номер для мессенджеров. Вы звоните (пишите) в нашу компанию и сообщаете эту предварительную информацию.

Так вы будете знать почти точную стоимость своего теплого балкона еще до замера. Объектов в нашем активе множество и наверняка ваш вариант тоже есть. Кратко обрисуйте свой балкон и сообщите:

Договор на остекление балкона образец

Договор на ремонт балкона является договором подряда, поэтому к нему применяются нормы и правила, описанные в главе 37 ГК РФ. Суть сделки заключается в том, что одна сторона — подрядчик — выполняет работу по заданию другой стороны — заказчика. Заказчик, в свою очередь, принимает и оплачивает работу. В нашем онлайн-сервисе вы можете скачать не только образец договора на отделку балкона, но и все необходимые приложения: акт сдачи-приемки работ, календарный план, перечень материалов. На этой странице вы можете скачать договор на отделку балкона в формате Word или PDF. Заполните шаблон, который подготовили наши юристы, и получите документ, полностью соответствующий вашим требованиям и нормам законодательства РФ.

Комментарии к документу «Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания»

хорошо составлен договор