договор на проектирование отопления образец
Договор на проект системы отопления
на проект системы отопления
1. Предмет договора и сроки выполнения
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика проектные работы в соответствии с Приложением 1 настоящего договора в здании, расположенном по адресу: _____________________________________________________, а Заказчик принять и оплатить эти работы.
1.2. Начало выполнения проектных работ – в течение 3-х рабочих дней после внесения Заказчиком оплаты в соответствии с пунктом 3.2. и наличии заполненного и подписанного Сторонами «Технического задания на проектирование».
1.3. Срок выполнения работ: _______ рабочих дней с момента начала работ, без учета протяженности этапов согласования с Заказчиком. Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно.
1.4. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с «Техническим заданием на проектирование», архитектурно-строительными чертежами предоставленными Заказчиком, существующей нормативно-технической документацией и в объёме утверждённой стоимости, указанной в пункте 3.1.
2.1.2. Выполнять необходимые согласования с Заказчиком в ходе проектирования, при условии что количество корректировок, вносимых Заказчиком, не может превышать трех. И они (вносимые корректировки) не противоречат техническому заданию и ранее внесенным Заказчиком корректировкам, если таковые были.
2.1.3. Выполнить работу в срок, установленный в пункте 1.3.
2.1.4. После подписания акта сдачи-приемки работ предоставить Заказчику проект в 2-х экземплярах (один в бумажном виде и один в электронном виде в формате PDF на цифровой носитель Заказчика или на электронную почту).
2.1.5. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки работ не освобождает Исполнителя от ответственности за конечный результат по воплощению результатов работ, при условии выполнения строительно-монтажных работ в точном соответствии с разработанным по настоящему договору проектом.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Заполнить «Техническое задание на проектирование» до начала выполнения работ.
2.2.2. Оплатить работу Исполнителя на условиях настоящего договора.
2.2.3. Предоставлять по запросу Исполнителя разъяснения и документацию, необходимую для надлежащего выполнения работ согласно настоящему договору.
2.2.4. Своевременно отвечать на каждый этап согласований с учетом ограничений по п.2.1.2.
2.2.5. Принять результат работ в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Приостанавливать исполнение настоящего договора, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему договору.
2.3.2. Соразмерно увеличить срок выполнения работ по пункту 1.3. и стоимость работ по п.3.1. при превышении Заказчиком ограничений на количество вносимых корректировок при согласованиях, согласно пункту 2.1.2.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время в рабочие часы Исполнителя проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции.
3. Цены и порядок расчётов
3.1. Стоимость работ составляет ________________________________________ рублей.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости настоящего договора.
3.3. Датой оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Право собственности на продукцию (в т. ч. право распоряжаться продукцией) и риск ее случайной гибели или порчи переходят от одной стороны договора к другой с момента подписания акта сдачи-приемки по настоящему договору обеими сторонами.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленных сроков выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,2% от стоимости работ.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения возложенных на него настоящим договором обязанностей перед Заказчиком.
4.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по пункту 2.2.4. в течение срока, вдвое превышающего срок выполнения работ по пункту 1.3., Исполнитель полностью снимает с себя обязательства по пунктам 2.1.1.–2.1.5., возврат внесенных средств по пункту 3.1. при этом осуществляется соразмерно выполненной работе.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.
5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6. Дополнительные условия
6.1. Спорные вопросы решаются сторонами путём переговоров, а при недостижении соглашения споры подлежат судебному разрешению (арбитражный суд или суд общей компетенции).
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются правомочными представителями сторон.
6.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры Исполнитель в 4-ти дневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя стороной договора является его правопреемник.
6.4. Настоящий договор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты
Юридический адрес: 124170, Москва, ул. Поклонная, д. 4
Фактический адрес: 124170, Москва, ул. Поклонная, д. 4
Телефон: +7 (499) 249-99-83
Банк Получателя: ОАО «МИНБ» г. Москва,
р. с. 40702810600060000721
к. с. 30101810300000000600
Приложение 1 к договору № _________ПР
от ______________ 2015 г.
Комплекс работ по проектированию:
1. Система радиаторного отопления
2. Система напольного отопления
3. Принципиальная схема обвязки котельного оборудования
4. Система внутреннего холодного и горячего водоснабжения
5. Система внутренней канализации.
В состав проекта входят следующие разделы и чертежи:
4. Теплотехнический расчет
5. Гидравлический расчет
6. Баланс водопотребления и водоотведения
7. Поэтажные планы с проектируемыми системами
8. Аксонометрические схемы проектируемых систем
9. Принципиальная схема обвязки котельного оборудования
10. Спецификация оборудования и материалов.
Договор на проектирование отопления образец
от 5 июля 2018 года N 397/пр
(с изменениями на 20 июня 2019 года)
____________________________________________________________________
Отменен с 31 декабря 2019 года на основании
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2019 года N 754/пр
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; N 52, ст.6961; 2014, N 23, ст.2925; N 49, ст.6925; 2015, N 1, ст.51; N 29, ст.4342, 4353; 2016, N 1, ст.10, 89; N 27, ст.4298; 2017, N 18, ст.2660; N 31, ст.4747, 4816; 2018, N 1, ст.59; N 18, ст.2578) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст.4053; 2015, N 1, ст.279; N 48, ст.6834; 2016, N 48, ст.6779; 2017, N 23, ст.3359)
а) Типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение проектных и изыскательских работ согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
б) информационную карту Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных и изыскательских работ согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д.Мавлиярова.
в Министерстве юстиции
10 октября 2018 года,
регистрационный N 52384
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 5 июля 2018 года N 397/пр
Типовой государственный (муниципальный) контракт N_____ на выполнение проектных и изыскательских работ
При осуществлении закупки государственными заказчиками в заголовке указывается «государственный контракт». При осуществлении закупки муниципальными заказчиками в заголовке указывается «муниципальный контракт». При осуществлении закупки иными заказчиками в заголовке и далее по тексту слово «контракт» подлежит замене на слово «договор».
(место заключения контракта)
(наименование государственного органа (органа местного самоуправления); наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного предприятия; государственной корпорации (компании), публично-правовой компании )
Государственная корпорация (компания), публично-правовая компания указывается в случае передачи государственным органом, являющимся государственным заказчиком, таким компаниям на безвозмездной основе на основании соглашения своих полномочий государственного заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (за исключением бюджетных инвестиций в целях реконструкции, технического перевооружения объектов), которые будут находиться в государственной собственности.
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
выступающий от имени
(наименование публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования), от имени которого действует Заказчик)
действующего на основании
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице
действующего на основании
(наименование способа определения подрядчика, реквизиты документа (его наименование, дата и номер) на основании которого определен подрядчик)
идентификационный код закупки:
(указать код закупки)
1. Предмет контракта
1.2. Описание и основные характеристики Объекта:
1.2.1. Наименование Объекта:
(наименование Объекта в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование, заданием на выполнение инженерных изысканий)
1.2.2. Место нахождения Объекта:
(адрес, присвоенный Объекту (в случае выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации для реконструкции Объекта; адрес земельного участка, на котором размещается Объект)
(кадастровый номер земельного участка (при наличии)
(документ, подтверждающий право Заказчика на земельный участок)
За исключением случая подготовки проектной документации в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного значения, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение такого объекта с учетом требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2006, N 1, ст.21; N 52, ст.5498; 2009, N 48, ст.5711; 2010, N 31, ст.4209; 2011, N 13, ст.1688, N 29, ст.4281; N 30, ст.4591; N 49, ст.7015; 2012, N 53, ст.7643; 2014, N 26, ст.3377; N 43, ст.5799; 2015, N 27, ст.3967; N 29, ст.4342; N 48, ст.6705; N 27, ст.4302, 4305, 4306; 2017, N 31, ст.4740; 2018, N 18, ст.2559).
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо дополнить словами «положительного заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации».
Условие включается в Контракт только в случае, если Контрактом предусматривается раздельное проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется необходимость получения заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, данное условие необходимо дополнить словами «, положительного заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации».
Третий вариант : «1.3. Обязательства Подрядчика по подготовке Проектной документации, выполнению Инженерных изысканий считаются выполненными после приемки Заказчиком результатов Инженерных изысканий и получения Заказчиком положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта.».
Условие включается в Контракт только в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; N 30, ст.3128; 2006, N 1, ст.10, 21; N 23, ст.2380; N 31, ст.3442; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.21; N 21, ст.2455; N 31, ст.4012; N 45, ст.5417; N 46, ст.5553; N 50, ст.6237; 2008, N 20, ст.2251, 2260; N 29, ст.3418; N 30, ст.3604, 3616; N 52, ст.6236; 2009, N 1, ст.17; N 29, ст.3601; N 48, ст.5711; N 52, ст.6419; 2010, N 31, ст.4195, 4209; N 48, ст.6246; N 49, ст.6410; 2011, N 13, ст.1688; N 17, ст.2310; N 27, ст.3880; N 29, ст.4281, 4291; N 30, ст.4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст.7015, 7042; N 50, ст.7343; 2012, N 26, ст.3446; N 30, ст.4171; N 31, ст.4322; N 47, ст.6390; N 53, ст.7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст.873, 874; N 14, ст.1651; N 23, ст.2871; N 27, ст.3477, 3480; N 30, ст.4040, 4080; N 43, ст.5452; N 52, ст.6961, 6983; 2014, N 14, ст.1557; N 16, ст.1837; N 19, ст.2336; N 26, ст.3377, 3386, 3387; N 30, ст.4218, 4220, 4225; N 42, ст.5615; N 43, ст.5799, 5804; N 48, ст.6640; 2015, N 1, ст.9, 11, 38, 52, 72, 86; N 17, ст.2477; N 27, ст.3967; N 29, ст.4339, 4342, 4350, 4378, 4389; N 48, ст.6705; 2016, N 1, ст.22, 79; N 26, ст.3867; N 27, ст.4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; N 52, ст.7494; 2017, N 11, ст.1540, N 25, ст.3595, N 27, ст.3932, N 31, ст.4740, ст.4767, ст.4771, ст.4829; 2018, N 1, ст.39, ст.47, ст.90, ст.91; N 18, ст.2559) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не является обязательным.
1.4. Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у
с последующей их передачей на праве хозяйственного ведения Заказчику.
Условие указывается в случае, когда Заказчиком является государственное (муниципальное) учреждение.
Второй вариант : «1.4. Право собственности на выполненные Работы (результаты Работ) возникает у
с последующей их передачей на праве оперативного управления Заказчику».
________________
Условие указывается в случае, когда Заказчиком является государственное (муниципальное) унитарное предприятие.
Третий вариант : «1.4. Право собственности на выполненные Работы (результаты Работ) возникает у
с последующей передачей Работ (результатов выполненных Работ в качестве вклада в уставный (складочный) капитал Заказчика».
Условие указывается в случае передачи федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, полномочий государственного (муниципального) заказчика юридическим лицам, акции (доли) которых принадлежат соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию (бюджетному, автономному учреждению, государственному (муниципальному) унитарному предприятию; государственной корпорации (компании), публично-правовой компании).
2. Задание на проектирование, задание на выполнение инженерных изысканий. Срок выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации. График исполнения Контракта
Договор Подряда
ДОГОВОР №____
| г. __________________ | «___»_____________ 2020 г. |
Гражданин (ка) ___________________________________________________________________ паспорт: серия_____________ №_______________, выданный___________________________ ___________________________________________________________________________________ дата выдачи ___________________________ далее именуемый «Заказчик», с одной стороны, и ООО «СК Теплопроект», в лице генерального директора Белецкого Ильи Александровича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Подрядчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется произвести:
Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации в жилом помещении, по адресу:
согласно сметного расчета стоимости выполненных работ (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы Подрядчиком, в размере___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ согласно сметного расчета стоимости выполненных работ (Приложение № 1 к настоящему договору)..
1.3. По завершении каждого этапа работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту приемки выполненных работ выполненную Подрядчиком работу.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнить работы являющиеся предметом договора поэтапно в сроки, предусмотренные настоящим Договором, при наличии полного обеспечения необходимыми материалами Заказчиком.
2.2. В случае, если в ходе выполнения работ, Подрядчик обнаружит не уточненные сметой дополнительные работы, влекущие увеличение сметной стоимости работ, он обязан сообщить об этом Заказчику.
2.3. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения, лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.4. Обеспечение Подрядчика материалами и оборудованием несет Заказчик. По соглашению сторон, Подрядчик может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить за счет средств Заказчика необходимыми материалами и оборудованием. Выполнение данного пункта договора, возможно только при заключении дополнительного агентского договора.
2.5. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от из замены, Подрядчик будет вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать от Заказчика утраты цены договора пропорционально выполненной части работ.
2.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.7. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от задания, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.9. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.10. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также будет обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора в пределах разницы между ценой, определенной за свою работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком не позднее 3-х дней, после получения им сообщения от Подрядчика о готовности смонтированного оборудования к испытаниям.
3.2. При готовности смонтированной системы отопления, водоснабжения и канализации Подрядчик обязан в присутствии Заказчика произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования.
3.3. Сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом приемки выполненных работ, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения технических недостатков, до момента устранения их Подрядчиком.
3.5. Если монтажные работы или установка оборудования оказались невыполненными Подрядчиком вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала или оборудования, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, если Подрядчиком выполнены условия настоящего Договора.
3.6. Подрядчик обязан предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, до его замены либо обмена.
3.7. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в размере оплаты за весь объем работ, согласно утвержденного сметного расчета (Приложение №1 к настоящему договору).
3.8. Гарантийный срок на выполненные работы действует в течение 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по договору. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если только они не произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лиц, неправильной эксплуатации оборудования, предусмотренной заводом изготовителем.
3.9. Указанные гарантии не распространяются на случай преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Заказчик оплачивает Подрядчику поэтапно выполненные работы, согласно утвержденного сметного расчета к договору (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Окончательный расчет производится Заказчиком с Подрядчиком после подписания акта приемки выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом в сроки, установленные настоящим Договором или досрочно.
4.3 Все расчеты по настоящему договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на р/с Подрядчика.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Согласно настоящего Договора Подрядчик приступает к выполнению работ с момента обеспечения материалом, не позднее 3-х дней после подписания Договора.
5.2. Срок выполняемых работ по настоящему Договору ____ календарных дней
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик обеспечивает приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования, а Заказчик его сохранность на объекте до окончания работ за свой счет.
6.3. Охрану находящегося на объекте материалов, оборудования переданного Подрядчиком Заказчику в монтаж, осуществляет Заказчик за свой счет.
6.4.В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств на оплату по настоящему Договору Заказчик будет обязан выплатить Подрядчику пеню из расчета 0,1% в день, за каждый день просрочки от невыплаченной суммы по настоящему Договору.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.2.Подрядчик: ООО «СК Теплопроект» ИНН/КПП 9718120974 / 771801001, ОГРН 1187746931811 р/с 40702810238000114642 в ПАО Сбербанк РФ
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик _________________ Подрядчик __________________