договор на разработку кмд образец
Договор на разработку
Образец договора в 2021 году
Бланк договора на разработку
Образец договора, подготовленный специалистами сервиса.
Понятие и содержание договора
Данное соглашение готовится, когда стороннему лицу поручается разработка некоего результата интеллектуальной деятельности (РИД), например, написание программы для ЭВМ.
Гражданский кодекс содержит понятие договора авторского заказа, который заключается с автором, то есть непосредственно с физическим лицом.
Договор, который формируется в сервисе «Документовед» хотя и регулирует процесс создания РИД и передачи прав на него, может заключаться как с физическим лицом (автором), так и с юридическим лицом (например, с компанией по разработке программного обеспечения). То есть по своей сути он является смешанным и содержит в себе как признаки авторского заказа, так и элементы договора подряда и оказания услуг.
Содержание договора
Договор на разработку составляется в письменной форме и обычно содержит в себе разделы, в которых изложены сведения о:
Стороны договора
В начале договора укажите дату и место заключения соглашения, и реквизиты сторон. Сторонами в данном случае являются:
Со стороны Заказчика и Исполнителя могут быть как простые физические лица, так и субъекты предпринимательской деятельности — юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Предмет договора
В соглашении на разработку обязательно нужно определить предмет договора. Сделать это можно следующими способами:
При согласовании предмета договора важно максимально чётко определить требования к результату работы. Например, при создании программы для ЭВМ нужно указать требования к функциональности, требования к программной совместимости и способам создания ПО (языки программирования, архитектуру программы).
Без подробного указания требований к результату интеллектуальной деятельности заказчик рискует получить совсем не тот результат, на который рассчитывал. Причём формально договор будет считаться исполненным, а работы выполненными надлежащим образом.
Более рациональным будет прописывать требования к результату работ именно в техническом задании или согласовывать посредством переписки. Таким образом, при изменении и уточнении каких-либо требований в процессе работы не потребуется перезаключение всего договора. Также можно предусмотреть, что, по мере необходимости, уточнённые данные можно согласовывать по электронной почте, даже если изначальные требования были установлены в техническом задании.
Права и обязанности сторон
Главная обязанность исполнителя — в согласованный срок передать результат работы Заказчику. А Заказчик, в свою очередь, обязан принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем.
Также обязательно предусмотрите обязанность Заказчика в установленный срок предоставить всю необходимую информацию о перечне требуемых работ и исходные данные для выполнения работ.
Также дополнительными обязанностями сторон будет соблюдение режима конфиденциальности и авторских прав третьих лиц. Если Исполнитель понимает, что для выполнения работ необходимо использовать результат интеллектуальной деятельности третьих лиц, он должен уведомить об этом Заказчика, который самостоятельно заключает соответствующий договор с правообладателем о получении прав на их использование.
Сроки выполнения работ и порядок их передачи
Очень важно в договоре на разработку согласовать следующие сроки:
Исключительные права использования результатов выполненных работ
Пропишите в соглашении кто будет обладателем исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по договору: либо Исполнитель передаёт все права Заказчику, или исключительное право остаётся у Исполнителя, а Заказчику предоставляется право использования результата выполненных работ путём воспроизведения, распространения, показа и т.д. Если все права передаются Заказчику, то Исполнитель не сохраняет за собой права использовать результат выполненных работ самостоятельно или представлять аналогичные права на их использование третьим лицам.
Стоимость и порядок расчётов
Определите в договоре стоимость работ путём указания её в договоре или техническом задании. Также можно указать, что стоимость работ согласовывается сторонами посредством электронной переписки, в зависимости от объема и сложности подлежащей выполнению работы.
Также укажите, что именно включается в стоимость работ. Так в случае, когда исключительные права на результат выполненных работ останутся у Исполнителя, то в стоимость будет включатся вознаграждение за использование Заказчиком результатов выполненных работ. А если исключительные права будут переданы Заказчику, то также будет включено вознаграждение за передачу исключительных прав на указанные объекты.
Порядок расторжения соглашения
Установите в договоре порядок расторжения соглашения. Можно предусмотреть односторонний отказ по инициативе любой из сторон, либо прописать в каких конкретно случаях возможно расторжение в одностороннем порядке. Обычно прописывают, что Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случае просрочки выполнения работ или не устранения недостатков выполненных работ. А Исполнитель вправе отказаться в случае неоплаты услуг (если были предусмотрены авансовые платежи) и когда Заказчик не передал ему необходимые исходные данные для выполнения работ.
Договор на разработку конструкторской документации
на разработку конструкторской документации
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку конструкторской документации на пресс-формы в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение к Договору), Калькуляцией №__ (Приложение к Договору), и сдать результат работ Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.Начало выполнения работ – «22» августа 2013 года.
2.2.Конечный срок выполнения работ – «29» ноября 2013 года.
2.3.Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры.
3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.4. Стоимость выполнения работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит.
3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
4.1.3. Оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
4.1.4. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по целевому назначению, предусмотренному настоящим Договором.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок либо грозят повреждению или гибели результата работ.
4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в установленный Заказчиком срок, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за качеством и ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.7. Соблюдать инструкцию «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена».
4.2.8. В случае применения в проектных решениях новых материалов предоставить на них ГОСТы, ТУ и прочие документы.
4.2.9. Не передавать техническую и иную документацию, полученную от Заказчика, или разработанную в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
4.3.2. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику результат работ в виде конструкторской документации в количестве одного экземпляра на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе (CD-диск, файлы в формате изображений *.jpeg, *.tiff, *.pdf), акт приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, счет, а также счет-фактуру.
5.2. Конструкторская документация должна состоять из спецификации, определяющей состав сборочной единицы – ПРЕСС-ФОРМЫ, сборочного чертежа и чертежей деталей в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).
5.3. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения проекта, счета, счета-фактуры и акта приемки выполненных работ обязан подписать акт приемки выполненных работ и один экземпляр возвратить Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ.
5.4. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия Заказчика.
5.5. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте с указанием срока устранения этих недостатков.
5.6. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
5.7. Подрядчик согласовывает конструкторскую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами и заинтересованными организациями в соответствии с требованиями Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).
5.8. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Одновременно с передачей результата работ к Заказчику переходят все исключительные права на использование этих результатов.
5.9. Подрядчик гарантирует отсутствие претензий на результат работ со стороны третьих лиц, а также отсутствие у третьих лиц права в последующем воспрепятствовать Заказчику в выполнении работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком конструкторской и иной документации.
5.10. Вся конструкторская и иная документация оформляется и согласовывается Подрядчиком в соответствии с требованиями и в порядке, указанном в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере:
6.3.2 При нарушении сроков выполнения работ свыше 61-го дня – 0,5% от стоимости выполнения работ по Договору.
6.4. За нарушение сроков оплаты фактически выполненных и принятых работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или нарушает сроки выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
6.6. За ненадлежащее качество выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ и устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет.
6.7. За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от ежемесячной стоимости работ за каждый день просрочки.
6.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им при выполнении работ материалов и оборудования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2013 г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или не будет согласован Сторонами в дополнительном соглашении. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.
8.1. В случае наступления обязательств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение или другие обязательства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению Договора, сроки исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств, но лишь в той мере, как эти обязательства значительно влияют на выполнение всего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обязательств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую Сторону в начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора.
8.3. В случае, если вследствие обязательств форс-мажора просрочка в исполнении Договора составит более 3 (Трех) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.
8.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
8.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения адресатом.
9.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой связи» (утв. Постановлением Правительства РФ ) не будет вручено адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.
9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.1. На момент заключения настоящего Договора техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Стороны обязаны в течении 5 (Пяти) дней письменно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового Ареса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Изменение платежных реквизитов оформляется дополнительным соглашением Сторон.
10.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
10.5. Настоящий Договор составлен на 6 (шести) листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение – Задание на разработку конструкторской документации на __-ти листах;
Приложение – Расчет стоимости выполнения работ на __ листе;
Приложение – Протокол соглашения о договорной цене на __ листе;
Приложение – Калькуляция №_ на _ листе.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр.
Адрес подразделения: Службы материально-технического снабжения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.88
Начальник Службы материально-технического снабжения
Договор подряда на выполнение проектных работ (разработка технической документации)
Договор подряда на выполнение проектных работ
(разработка технической документации)
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение всех работ по разработке технической документации, необходимой для [указать цель разработки документации и идентифицирующие признаки объекта], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.3. Разработка технической документации осуществляется на основании задания на проектирование от [число, месяц, год] N [значение], утвержденного Заказчиком, а также иных исходных данных, необходимых для составления технической документации.
1.4. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение] сроком действия до [число, месяц, год].
1.7. Работа по разработке технической документации считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи технической документации.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.
2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ.
2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ.
2.1.5. Передать Заказчику готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.
2.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.
2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.2.2. Удерживать техническую документацию при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
2.2.3. Отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ, только с согласия Заказчика.
2.3. Подрядчик не вправе:
2.3.1. Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Передать Подрядчику утвержденное Заказчиком задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для составления технической документации.
2.5.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
2.5.3. Принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.
2.5.4. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором.
2.5.5. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
2.5.6. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.5.7. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.
2.5.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.6.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором.
3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Цена выполняемой работы по разработке технической документации по настоящему договору определена путем составления сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение], которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
3.3. По настоящему договору цена работы считается твердой.
3.4. Заказчик оплачивает результат выполненной работы в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-сдачи технической документации на основании выставленного Подрядчиком счета.
3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].
4. Порядок приема-сдачи работы
4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего договора, определен в задании на проектирование и пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее [значение] дней Заказчик обязан принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.
4.3. Подрядчик передает Заказчику по акту приема-сдачи технической документации следующую документацию:
— [значение] экземпляров в [сброшюрованном виде на бумажном носителе/электронном виде] технической документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего договора, согласованной со всеми компетентными органами государственной власти и местного самоуправления;
— копию протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.
4.4. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.
4.5. Заказчик в течение [значение] дней со дня получения акта приема-сдачи технической документации и отчетных документов, указанных в п. 4.3. настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи технической документации или мотивированный отказ от приемки работ.
4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.7. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик вносит необходимые изменения в техническую документацию своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.
4.8. Если в процессе выполнения работы одной из Сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за [значение] рабочих дней до даты фактической остановки работ.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение [значение] рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ.
В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную техническую документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ.
4.9. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
4.10. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы и полной оплаты им законченной работы техническая документация становится собственностью Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.
5.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п. 1.6 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости выполняемой работы.
5.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
5.5. В случае возврата экспертным органом технической документации на доработку Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости проектных работ.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,