договор на создание базы данных между юридическими лицами

Договор на разработку

Образец договора в 2021 году

Бланк договора на разработку

Образец договора, подготовленный специалистами сервиса.

Понятие и содержание договора

Данное соглашение готовится, когда стороннему лицу поручается разработка некоего результата интеллектуальной деятельности (РИД), например, написание программы для ЭВМ.

Гражданский кодекс содержит понятие договора авторского заказа, который заключается с автором, то есть непосредственно с физическим лицом.

Договор, который формируется в сервисе «Документовед» хотя и регулирует процесс создания РИД и передачи прав на него, может заключаться как с физическим лицом (автором), так и с юридическим лицом (например, с компанией по разработке программного обеспечения). То есть по своей сути он является смешанным и содержит в себе как признаки авторского заказа, так и элементы договора подряда и оказания услуг.

Содержание договора

Договор на разработку составляется в письменной форме и обычно содержит в себе разделы, в которых изложены сведения о:

Стороны договора

В начале договора укажите дату и место заключения соглашения, и реквизиты сторон. Сторонами в данном случае являются:

Со стороны Заказчика и Исполнителя могут быть как простые физические лица, так и субъекты предпринимательской деятельности — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предмет договора

В соглашении на разработку обязательно нужно определить предмет договора. Сделать это можно следующими способами:

При согласовании предмета договора важно максимально чётко определить требования к результату работы. Например, при создании программы для ЭВМ нужно указать требования к функциональности, требования к программной совместимости и способам создания ПО (языки программирования, архитектуру программы).

Без подробного указания требований к результату интеллектуальной деятельности заказчик рискует получить совсем не тот результат, на который рассчитывал. Причём формально договор будет считаться исполненным, а работы выполненными надлежащим образом.

Более рациональным будет прописывать требования к результату работ именно в техническом задании или согласовывать посредством переписки. Таким образом, при изменении и уточнении каких-либо требований в процессе работы не потребуется перезаключение всего договора. Также можно предусмотреть, что, по мере необходимости, уточнённые данные можно согласовывать по электронной почте, даже если изначальные требования были установлены в техническом задании.

Права и обязанности сторон

Главная обязанность исполнителя — в согласованный срок передать результат работы Заказчику. А Заказчик, в свою очередь, обязан принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем.

Также обязательно предусмотрите обязанность Заказчика в установленный срок предоставить всю необходимую информацию о перечне требуемых работ и исходные данные для выполнения работ.

Также дополнительными обязанностями сторон будет соблюдение режима конфиденциальности и авторских прав третьих лиц. Если Исполнитель понимает, что для выполнения работ необходимо использовать результат интеллектуальной деятельности третьих лиц, он должен уведомить об этом Заказчика, который самостоятельно заключает соответствующий договор с правообладателем о получении прав на их использование.

Сроки выполнения работ и порядок их передачи

Очень важно в договоре на разработку согласовать следующие сроки:

Исключительные права использования результатов выполненных работ

Пропишите в соглашении кто будет обладателем исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по договору: либо Исполнитель передаёт все права Заказчику, или исключительное право остаётся у Исполнителя, а Заказчику предоставляется право использования результата выполненных работ путём воспроизведения, распространения, показа и т.д. Если все права передаются Заказчику, то Исполнитель не сохраняет за собой права использовать результат выполненных работ самостоятельно или представлять аналогичные права на их использование третьим лицам.

Стоимость и порядок расчётов

Определите в договоре стоимость работ путём указания её в договоре или техническом задании. Также можно указать, что стоимость работ согласовывается сторонами посредством электронной переписки, в зависимости от объема и сложности подлежащей выполнению работы.

Также укажите, что именно включается в стоимость работ. Так в случае, когда исключительные права на результат выполненных работ останутся у Исполнителя, то в стоимость будет включатся вознаграждение за использование Заказчиком результатов выполненных работ. А если исключительные права будут переданы Заказчику, то также будет включено вознаграждение за передачу исключительных прав на указанные объекты.

Порядок расторжения соглашения

Установите в договоре порядок расторжения соглашения. Можно предусмотреть односторонний отказ по инициативе любой из сторон, либо прописать в каких конкретно случаях возможно расторжение в одностороннем порядке. Обычно прописывают, что Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случае просрочки выполнения работ или не устранения недостатков выполненных работ. А Исполнитель вправе отказаться в случае неоплаты услуг (если были предусмотрены авансовые платежи) и когда Заказчик не передал ему необходимые исходные данные для выполнения работ.

Источник

Договор о создании базы данных по заказу

Добавлено в закладки: 0

По договору о создании базы данных по заказу подрядчик принимает на себя обязательство разработать (создать) базу данных по заказу, которая будет отвечать характеристикам, которые указаны в договоре, а заказчик принимает на себя обязательство принять созданную базу данных, и когда это предусматривается договором оплатить вознаграждение за создание базы данных.

Этот договор по соглашению сторон может быть двух типов: безвозмездным или возмездным.

Размер вознаграждения, порядок и условия его выплаты устанавливают по соглашению меж заказчиком и подрядчиком. В ситуации, когда договор — безвозмездный, об этом необходимо указать непосредственно в договоре о создании базы данных.

В согласии с пунктом 2 статьи 1260 Гражданского Кодекса РФ под базой данных подразумевается совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), представленная в объективной форме, систематизированных так, чтобы данные материалы можно было найдены и обработать при помощи ЭВМ (электронной вычислительной машины).

Гражданский Кодекс РФ базу данных относит к объектам авторских прав и ее охраняет как составное произведение (пункт 2 статьи 1260 Гражданского Кодекса РФ).

Особенности договора

Соответственно с пунктом 1 статьи 1296 Гражданского Кодекса РФ в ситуации, когда база данных создается по договору, предмет которого – ее создание (по заказу), исключительное право на данную базу данных принадлежит заказчику, когда договором меж заказчиком и подрядчиком не предусматривается другое.

Таким образом, этот договор разделяется на два типа зависимо от того, кому исключительное право принадлежит на созданную базу данных:

Договор о создании базы данных по заказу необходимо заключать в письменной форме.

Предмет договора о создании базы данных по заказу – создание по заданию заказчика подрядчиком базы данных и принадлежность исключительного права на эту базу данных одной из сторон договора по совместной их договоренности.

Стороны в договоре о создании базы данных по заказу — заказчик и подрядчик. Заказчик — какое-либо физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. Подрядчик – какое-либо физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

Ввиду того, что автором базы данных может быть лишь физическое лицо, появляетсяы вопрос: как же может быть подрядчиком индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Этот вопрос просто объясняется : договор о создании базы данных оформляется от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица, а создание базы данных производится сотрудниками этого индивидуального предпринимателя или юридического лица. При этом, когда подрядчиком является физическое лицо, авторские права на данную базу данных появляются у этого подрядчика. В ситуации, когда подрядчиком является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, то авторские права на данную базу данных появляются у сотрудников этого индивидуального предпринимателя или юридического лица, которые создают непосредственно базу данных.

В Гражданском Кодексе РФ перечисляются все авторские права, которые неотчуждаемыми являются и принадлежат автору базы данных.

Соответственно со статьей 1262 Гражданского Кодекса РФ правообладатель может по своему желанию в течение срока действия исключительного права зарегистрировать базу данных в Роспатенте. Государственная регистрация базы данных обязательной не является, то есть для правообладателя эта процедура добровольной является. Но при наличии этой возможности нужно зарегистрировать базу данных в Роспатенте, так как регистрация базы данных дает возможность защищать авторские права на базу данных, исключительное право на базу данных, и дает возможность доказать факт создания базы данных.

Источник

Образец договора на создание и использование программы для ЭВМ или базы данных, созданных в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, заключаемого между физическим и юридическим лицом

Первым Автором может быть только физическое лицо, творческим трудом которого было создано произведение искусства, литературы или науки, а также любая другая интеллектуальная собственность. Автору принадлежит весь комплекс личных неимущественных прав и исключительное право на любое использование произведения.

Правообладателями могут быть другие лица, которым перешло исключительное право от Автора на основании договора либо в силу закона, например: наследники автора, работодатели, заказчики, если автор работал за их счет.

Правообладатели используют знак охраны авторского права, этот знак представляет из себя букву «С» в окружности.

Условно авторские права могут быть разделены на две взаимосвязанные между собой группы: Первая группа – Личные неимущественные права и имущественные права. Первая группа включает в себя: быть Автором и издаваться под собственным именем, а также обнародовать произведение.

Вторая группа – это исключительное право совершать действия и использовать произведение для извлечения прибыли или без прибыли, а именно: размножение и продажа экземпляров произведения, публичные показы, выступления, импорт оригинала, воспроизведение звуко- и видеозаписей, реализация различных проектов (архитектура, дизайн) и любые иные, не противоречащие закону, действия в средствах массовой информации.

В соответствии со ст.1281 ГК РФ срок действия исключительного права сохраняется в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти, после этого срока произведение считается национальным достоянием.

Согласно ст.1259 ГК РФ объектом авторского права являются произведения (части произведения) науки, литературы, искусства, независимо от вида их назначения, достоинства, а также от способа выражения. Произведения могут быть в письменной устной форме, рисунки, картины, все виды записей, танцы, спектакли, географически и топографические карты, программы ЭВМ, аранжировки, сборники и др.

Официальные документы, информационные сообщения, произведения народного творчества не могут быть объектами авторского права.

Авторское право не связано с материальным (вещественным) носителем произведения. Без согласия Автора допускается только цитирование произведения с обязательным указанием Автора. Вознаграждение, в этом случае, Автору не выплачивается.

Регистрация авторского права на произведение необязательна, но желательна, поскольку, в случае плагиата, Автору будет значительно легче доказать свое первоначальное право. Существует организация, которая будет сохранять произведение в своем депозитарии в оригинальном экземпляре.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.4. Стороны признают, что авторское право на созданную в соответствии с настоящим договором программу для ЭВМ (БД), принадлежит Работнику. Предприятию принадлежит право на использование созданной Работником программы для ЭВМ (БД) в пределах и на условиях, оговариваемых в настоящем договоре.

1.5. Предприятие обязуется выплатить Работнику вознаграждение за создание программы для ЭВМ (БД) на условиях, согласованных настоящим договором.

1.6. Предприятие обязуется обеспечить использование созданной Работником программы для ЭВМ (БД) на условиях согласованных настоящим договором.

1.7. Работник обязуется выполнить все требования Предприятия по обеспечению соответствия создаваемой программы для ЭВМ (БД). Работник обязуется также по требованию Предприятия выполнить все необходимые доработки и исправления созданной программы ЭВМ (БД) в определенные настоящим договором сроки.

1.8. По предварительному соглашению сторон в письменной форме стороны могут привлекать других лиц для создания программы для ЭВМ (БД) в соответствии с настоящим договором.

1.9. Стороны признают, что объем и способы использования программы для ЭВМ (БД), созданной Работником по заданию работодателя определяются соглашением между ними.

1.12. Стороны согласились, что продолжительность действия указанных в п.1.10 способов использования программы для ЭВМ (БД) составляет лет. Изменение данного срока использования допускается по специальному соглашению сторон.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ СОЗДАННОЙ ПО ЗАДАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ (БД)

2.1. Предприятие обязуется рассмотреть созданную в соответствии с настоящим договором программу для ЭВМ (БД) в срок и известить Работника либо о ее одобрении, либо о ее отклонении по основаниям, предусмотренным в настоящем договоре, либо о необходимости внесения в нее поправок с точным указанием существа требуемых исправлений.

2.2. Для доработки созданной программы для ЭВМ (БД) Предприятие обязуется предоставить Работнику достаточный срок, длительность которого определяется по дополнительному соглашению сторон.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Порядок выплаты вознаграждения за создание программы для ЭВМ (БД):

3.1.1. Единовременная – при полном выполнении служебного задания: с выплатой аванса в размере %.

3.1.2. Поэтапная – по результатам выполнения работ по каждому из этапов, выделенных в служебном задании в размере рублей за каждый этап: с выплатой аванса в размере %.

3.1.3. Оплата по штатному расписанию в пределах вилки оклада по должности в размере рублей; с ежемесячной надбавкой в размере рублей; с ежемесячной доплатой в размере рублей; с премией по окончании работ в размере % оклада по должности; по окончании каждого этапа работ в размере % оклада по должности.

3.2. Порядок выплаты вознаграждения за использование программы для ЭВМ (БД).

3.3. Сроки оплаты длящихся платежей определяются сроком действия использования программы для ЭВМ (БД).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Условия настоящего договора, ухудшающие положение Работника по сравнению с положением, установленным в законе, признаются недействительными и заменяются условиями, установленными законом.

4.3. Настоящий договор заменяет все предшествующие соглашения между сторонами в отношении предмета договора.

Источник

Образец договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;

2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до « » 2021 года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.

6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

Источник

Договор (на создание базы данных / презентации)

ДОГОВОР №___

(на создание базы данных / презентации)

г. Москва «___»___________2002 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик, обязуется принять и оплатить следующие виды работ и услуг:

1.1. Создание информационного ресурса Заказчика и размещение его на компакт-дисках в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему договору). Под информационным ресурсом в настоящем договоре понимается электронная база данных (или электронная презентация), созданная в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Подготовительные работы по обработке предоставленной Заказчиком информации для последующего ее размещения на компакт-дисках.

1.3. Верстку страниц информационного ресурса.

1.4. Размещение созданного информационного ресурса на компакт-дисках в количестве, указанном в Приложении №1 к настоящему договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя.

Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению следующих работ и услуг, все авторские права на результаты выполнения которых принадлежат ему:

2.1.1. Структурирование предоставленной Заказчиком информации в целях оптимизации навигации по страницам информационного ресурса.

2.1.2. Редактирование и литературная правка предоставленных Заказчиком материалов.

2.1.3. Разработка индивидуального стиля (дизайна) информационного ресурса Заказчика.

2.1.4. Создание базы данных или презентации (ненужное зачеркнуть) в формате HTML (язык гипертекстовой разметки) или _____________________________________ (указать другой формат), содержащей информацию, предлагаемую Заказчиком.

2.1.5. Программирование событийных процессов, необходимых для осуществления навигационных, коммерческих и иных функций информационного ресурса.

2.1.6. Размещение созданного информационного ресурса на информационных носителях, количество и вид которых определяются Техническим заданием (Приложение ).

Работы и услуги, указанные в настоящем пункте, выполняются Исполнителем в течение ____________________________________________________ с момента зачисления авансового платежа, указанного в п. 3.3. настоящего договора, на счет Исполнителя. Данный срок при необходимости может быть увеличен Исполнителем.

2.2. Обязанности Заказчика.

2.2.1. Заказчик четко формулирует свои требования к информационному ресурсу в Техническом задании (Приложение ), а также дальнейшие замечания по ходу выполнения работы, оформляя их в виде приложений к настоящему договору, подписанных уполномоченными представителями сторон.

2.2.2. Заказчик Своевременно обеспечивает Исполнителя необходимыми для выполнения договора информационными материалами.

2.2.3. Предоставляет Исполнителю (по его запросам) необходимые сведения, касающиеся существа работы Заказчика.

2.2.4. Своевременно производит оплату оказываемых услуг в соответствии с условиями, изложенными в разделе 3 настоящего договора.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Объем и цена работ и услуг определяются Техническим заданием (Приложение ) и Протоколом согласования цены (Приложение ), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Основанием для проведения окончательных взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком является оформленный акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

3.3. Заказчик обязуется осуществить авансовый платеж в размере _______% от суммы договора, после получения которого на свой расчетный счет Исполнитель приступает к взятым на себя обязательствам.

3.4. После предоставления Исполнителем результата работ стороны подписывают акт сдачи-приемки. Заказчик обязуется в течение ________ календарных дней после составления указанного акта осуществить полную оплату суммы договора. В случае просрочки или неоплаты договор считается расторгнутым, аванс Заказчику не возвращается, что не освобождает Заказчика от ответственности согласно п. 4.3. настоящего договора.

3.5. Работа, прерванная по вине Заказчика, оплачивается по фактически произведенным затратам, но не менее сумы аванса.

3.6. Обязательство по оплате считается надлежаще исполненным в момент зачисления суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.

3.7. Работы по редизайну, добавление новых разделов, изменение навигации или переработка всей информации ресурса не входят в стоимость работ по настоящему договору, и оплачиваются отдельно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги с надлежащим качеством.

4.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает неустойку в размере 3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательств в натуре и от возмещения убытков.

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Исполнитель и Заказчик могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, наступивших независимо от воли сторон в договоре.

5.2. Наступившие обстоятельства, обусловленные событиями, которые не зависят от воли сторон в договоре и которые невозможно было избежать при максимуме внимания или устранить их последствия, считаются теми случаями, которые освобождают от ответственности, если они наступили после заключения договора и препятствуют полностью или частично его исполнению.

5.3. Случаями непреодолимой силы, в частности, считаются следующие события: война и военные действия, восстания, мобилизация, забастовка, эпидемии, пожар, взрывы, дорожные происшествия и природные катаклизмы, акты органов власти, влияющие на исполнение обязательств, и все другие события, которые арбитражный суд признает случаями непреодолимой силы.

5.4. Исполнитель не несет ответственности за несовместимость компьютерного оборудования или программного обеспечения Заказчика с созданным информационным ресурсом.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все дополнения и изменения настоящего договора имеют для сторон юридическую силу при условии их совершения в письменной форме и при надлежащем подписании уполномоченными представителями сторон.

6.2. Любые уведомления, заявления, требования, ходатайства одной из сторон имеют юридическую силу при условии их совершения в письменной форме, при надлежащем подписании уполномоченными представителями этой стороны, и официальной доставке другой стороне.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

6.5. Текст настоящего договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из сторон находится соответственно по одному экземпляру текста.

6.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник