договор на создание локальной сети

Урок 3. Формы документов и образцы их заполнения

Примеры с решением к уроку 3.
Формы документов и образцы их заполнения

Откроем Карточку поиска раздела «Формы документов».

В поле «Название документа» зададим: ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ФИЗЛИЦА В НАЛОГОВОЙ.

В поле «Вид документа» укажем: ЗАЯВЛЕНИЕ (ФОРМА).

4. Построим список документов с помощью кнопки «Показать список документов».

Откроем форму «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе. Форма N 2-2-Учет (Форма по КНД 1112015) (Приказ ФНС России от 08.05.2020 N ЕД-7-14/323@).

Над текстом документа есть ссылка «Данная машиночитаемая форма в форматах TIF и PDF размещена в информационном банке по законодательству». Перейдем по ссылке в соответствующий приказ ФНС России, а затем откроем форму в PDF.

В строке Быстрого поиска зададим: ДОГОВОР ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ.

Откроем форму «Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети (Подготовлен для системы КонсультантПлюс)».

Скопируем договор в Word, щелкнув по ссылке «См. данную форму в MS Word» (см. рис.). Текст будет экспортирован в документ Word.

Вернемся в текст договора в системе КонсультантПлюс. Обратим внимание, что в п. 2.1.6 содержится ссылка на акт выполненных работ, который является приложением к данному договору. Он также содержится в информационном банке «Деловые бумаги» в виде отдельного документа и по ссылке можно перейти в это приложение.

Можно, не просматривая весь текст, получить полный список приложений к договору, используя значок «i» на правой панели (см. рис.).

В Быстром поиске зададим: ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК ПОДБОРКА ФОРМ.

Откроем документ «Подборка форм: Оформление ежегодного оплачиваемого отпуска». Можно поставить на него закладку или занести в папку.

В оглавлении выберем «Оформление замены части отпуска денежной компенсацией» (см. рис.)

Можно выбрать нужную форму из перечня. Предлагаются различные варианты заявлений от работников, образцы оформления приказа, а также личная карточка работника.

Источник

Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на организацию локальной компьютерной сети

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

— оплатить работы Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

— обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение Заказчика;

— предоставить Подрядчику следующую оргтехнику для выполнения работы: ___________.

2.2. Подрядчик обязуется:

— не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего договора приступить к выполнению работ и завершить выполнение работ не позднее _________ с момента их начала;

— работы выполняются следующими ответственными представителями Подрядчика: ____________ по адресу: __________________;

— сообщать Заказчику о выполнении, в том числе о досрочном выполнении, работ;

— не позднее ______ с момента окончания работ представить Заказчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика в порядке: _______________ в следующий срок: _______________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору.

5.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

— начало работ: «___»________ ___ г.;

— окончание работ: «___»________ ___ г.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Источник

ДОГОВОР ПОДРЯДА на организацию локальной компьютерной сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

на организацию локальной компьютерной сети

г. ________________ «___»_________ ____ г.

__________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующ___ на основании ___________, с одной стороны и _____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и выполнению работ, перечисленных в п. 1.2 настоящего договора.

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик обязан осуществить следующую работу:

— провести работу по установке и отладке программного обеспечения;

— обеспечить объединение компьютеров для их последующего подключения к локальной сети;

— осуществить установку различных компьютерных программ;

— провести обучение пользователей установленных компьютерных программ.

1.3. Подрядчик выполняет перечисленные в п. 1.2 договора работы третьему лицу, указанному Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

— своевременно оплатить услуги Подрядчика в размере, предусмотренном в п. 3.1 договора;

— предоставить информацию о лице, у которого Подрядчику необходимо произвести работу по договору (контактное лицо, телефон, адрес);

— обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение лица, указанного Заказчиком;

— предоставить Подрядчику все необходимые предметы оргтехники для выполнения работы в рамках договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

— выполнить принятые на себя обязательства качественно и во взаимно согласованные сроки;

— по окончании работ представить письменный отчет Заказчику о проделанной работе.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Заказчик оплачивает работы Подрядчика в полном размере в течение ___ дней после их окончания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

6.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

— начало работ: «___»_____________ ____ г.

— окончание работ: «___»_____________ ____ г.

— общая продолжительность работ составляет ___________________.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

Источник

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

Образец документа:

Договор подряда на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах и Техническом задании (Приложение 1).

1.4. Рабочая документация включает:

— точную схему прокладки трасс, их характеристики;

— точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;

— схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;

— схему организации и описание рабочих мест (по необходимости);

— инструкцию по эксплуатации.

Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным администратором Заказчика.

1.5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.

1.5.1. Работники Заказчика:

1.5.2. Работники Исполнителя:

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.

По согласованию Сторон сроки могут быть изменены.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Организация работ по созданию Сети включает:

2.1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:

а) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;

б) оценка требований Заказчика к работе проектируемой системы;

в) разработка планов возможного развития системы;

г) предпроектное обследование.

2.1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети:

а) эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;

б) определение конечного варианта реализации монтажа;

в) рабочее проектирование.

2.1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:

а) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;

б) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;

в) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.

2.1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:

а) определение центров хранения и обработки информации;

б) оптимизация системы передачи информации.

2.1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:

а) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;

б) монтаж электрической сети и ее компонентов.

2.1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:

а) завершающие пусконаладочные работы;

2.1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.

2.2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).

2.3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.

К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___.

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по созданию Сети.

2.4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:

освобождение помещений от ____________ и обеспечение энергоснабжения;

обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;

подбор следующей документации: ___________________________;

2.5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом выполненных работ.

2.6. Качество создания Сети контролируется службой __________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:

— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;

— комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ

3.1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении 2.

3.2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.

3.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;

б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;

д) в течение _____ после получения соответствующего запроса Заказчика провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

е) выдать документы для замены изготовителем не пригодных к использованию деталей на новые;

ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей результата работ.

4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем порядке __________________________;

б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы _______________________;

в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим договором.

5.3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работ, подлежащая уплате Заказчиком, составляет ________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения сроков создания Сети Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______ рублей за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель освобождается от ответственности, установленной п. 7.1 настоящего договора, если нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика.

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.3. В остальном, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения адреса, реквизитов или обслуживающего банка Стороны обязаны в _______-дневный срок уведомить об этом друг друга.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

1. Форма технического задания на создание компьютерной сети (Приложение 1).

2. Применяемые иностранные стандарты (Приложение 2).

3. Сетевой график создания компьютерной сети (Приложение 3).

4. Акт выполненных работ по монтажу и наладке компьютерной сети (Приложение 4).

Основные требования к Сети и документации содержат: ст. 9 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования, ГОСТ Р 52448-2005. Защита информации. Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Общие положения, ГОСТ Р 53110-2008. Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Общие положения, ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки, ГОСТ Р 53032-2008 (ИСО 7779:1999). Шум машин. Измерение шума оборудования для информационных технологий и телекоммуникаций (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2008 N 384-ст), ст. 4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-4-2004. Информационная технология. Открытая распределенная обработка. Базовая модель. Часть 4. Архитектурная семантика (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 04.02.2004 N 51-ст), ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности.

О технологии монтажа сети смотри ст. 8 ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ГОСТ Р 53245-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 786-ст), ст. 10 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические правила управления информационной безопасностью (утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.12.2005 N 447-ст), ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 18.12.2000 N 375-ст), ГОСТ Р 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство (принят Постановлением Госстандарта РФ от 14.07.1998 N 295).

Источник

Договор № на построение локально-вычислительной сети и структурированной кабельной системы

на построение локально-вычислительной сети и структурированной кабельной системы

г. Губкинский « » _______ 2014 г.

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение к настоящему Договору) выполнить работы по построению локально-вычислительной сети и структурированной кабельной системы (далее – Работы), а также осуществить поставку необходимых оборудования и материалов для выполнения данного вида Работ согласно Спецификации (Приложение к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ, а также оборудование и материалы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить обусловленную договором стоимость Работ, а также оборудования и материалов.

1.3. Работы выполняются по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, Микрорайон-13, д. 96.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость Договора, включающая в себя стоимость Работ, материалов, оборудования, монтажных работ, стоимость доставки оборудования и материалов до Объекта, составляет_________(_______) рублей ______ копеек, в том числе НДС (18 %).

2.2. Оплата по Договору производится безналичным путем в валюте Российской Федерации перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), форма которого указана в Приложении №5 к Договору, на основании предоставленного Подрядчиком счета.

2.3. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата списания средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется выполнять Работы в объеме и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение к Договору) и в Календарном плане (Приложение к Договору).

3.2. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком проекты всех необходимых для проведения Работ по Договору документов, включая необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам.

3.3. С целью координации и контроля за выполнением Работ Подрядчик обязан назначить Руководителя проекта и в течение 3-х дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику контактную информацию.

3.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество поставляемых оборудования и материалов.

3.5. Подрядчик обязан в случае необходимости выполнения дополнительных работ в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента возникновения такой необходимости уведомить об этом Заказчика, направив в его адрес соответствующее обоснование состава дополнительных работ и их стоимости, при этом дополнительные работы выполняются по письменному согласованию Сторон.

3.6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные в выполненных Работах недостатки.

3.7. Подрядчик обязан предпринимать все зависящие от него меры для сохранения конфиденциальной информации, полученной им от Заказчика в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.8. Подрядчик обязан своевременно выставлять Заказчику счета-фактуры.

3.9. Подрядчик имеет право запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения Работ в рамках Договора. При этом Подрядчик не несет ответственности за достоверность полученной от Заказчика информации.

3.10. Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика при этом ответственность по исполнению обязательств перед Заказчиком лежит исключительно на Подрядчике.

3.11. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору результатов, которые не нарушают исключительных прав других лиц.

3.13. Заказчик обязан производить платежи в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.14. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Подрядчику информацию, необходимую ему для выполнения Работ.

3.15. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность, в том числе путем предоставления Подрядчиком промежуточных отчетов о ходе выполнения Работ и информации, на которой основываются реализуемые Подрядчиком технические решения.

3.16. Заказчик вправе требовать от Подрядчика привлечения для выполнения Работ персонала, имеющего соответствующую квалификацию и профессиональный опыт.

3.17. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Подрядчику письменного уведомления не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. При этом Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные и документально подтвержденные Подрядчиком Работы.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения Работ предоставляет Заказчику подписанный со своей Стороны Акт сдачи-приемки выполненных Работ (далее – Акт) и предъявляет Заказчику результаты Работ в соответствии с Календарным планом (Приложение к Договору). Одновременно с Актом Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленный счет-фактуру.

4.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан подписать его или в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны составляют двусторонний Акт о выявленных недостатках с перечнем недостатков, порядка и сроков их устранения (форма Акта о выявленных недостатках приведена в Приложении № 6 к настоящему Договору). Все недостатки устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет

4.4. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и материалов, используемых в процессе выполнения Работ, переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта.

5.2. Гарантийный срок на используемое оборудование и материалы определяется гарантийными обязательствами производителя.

5.3. Подрядчик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание результатов Работ в течение указанного срока и устранять все выявленные недостатки результатов Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика. При этом все расходы, связанные с устранением недостатков результатов Работ, а также любые иные расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, несет Подрядчик.

5.4. Гарантия Подрядчика не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного использования Заказчиком переданных результатов Работ, нарушения Заказчиком инструкций по эксплуатации результатов Работ, внесения Заказчиком без согласования с Подрядчиком изменений в результаты Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от стоимости Работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения срока устранения замечаний Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости Работ.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать с Заказчика пени в размере 0,05% от суммы Договора за каждый день задержки оплаты, но не более 10% от указанной суммы.

6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры и разногласия,
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
заключения, расторжения, изменения или недействительности,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора и возникли помимо воли Сторон.

8.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение Сторонами своих обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.6. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2-х месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении обязательств по настоящему Договору.

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

9.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

9.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 9.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

9.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 9.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

10. КОНФИДИЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

10.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

10.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

10.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

10.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

10.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонам своих обязательств.

11.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать (уступать) свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми приложениями и имеют юридическую силу лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Настоящий Договор, его содержание, а также все приложения к нему, являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда этого требуют официальные органы Российской Федерации вследствие выполнения требования действующего законодательства.

11.6. Настоящий Договор, а также приложения к нему, переданные по факсу, имеют юридическую силу лишь в том случае, если они в течение 10 (десяти) календарных дней будут подтверждены оригиналами.

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения:

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

-Часельское нефтегаз» Место нахождения: РФ, ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 13, д. 96

Источник