договор на установку сплит системы образец
Договор на выполнение работ по установке кондиционера
Договор N___ на выполнение работ по установке кондиционера
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: __________________________, именуемых в дальнейшем СКВ, на объекте Заказчика _________________, расположенном по адресу: г. __________________________________ (далее по тексту «Объект»).
1.2. Подрядчик выполняет работы собственными (и/или: привлеченными) силами.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора (Приложение N _).
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.
2.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
3. Обязательства Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Передать Подрядчику в _________________ срок со дня подписания настоящего договора до начала производства работ:
— строительную площадку (Объект), что включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа сотрудников и исполнителей на стройплощадку в течение всего срока выполнения работ.
3.1.2. Осуществить приемку работ и конструкций в соответствии со СНиП.
3.1.3. Назначить Рабочую комиссию для приемки выполненных работ в течение _______________, с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче, а также организовать работу этой комиссии в соответствии со СНиП.
3.1.4. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, в размерах, установленных в пункт 2.1 настоящего Договора.
4. Обязательства Подрядчика
4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, с надлежащим качеством в соответствии со СНиП. Сдать Заказчику работы в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию Объекта.
4.1.2. Совместно с Заказчиком подписывать акты о приемке работ.
4.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах, необходимых для производства работ по настоящему Договору.
4.1.6. Вывезти в _____ срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных по Договору работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь.
4.1.7. Устранить по требованию Заказчика все недостатки и дефекты, выявленные в момент сдачи-приемки работ, в срок до _____ дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества.
5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
5.3. Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Дата начала выполнения работ «___» __________ ____, дата окончания выполнения работ «___» __________ ____. Подрядчик обязуется начать работы в течение _______ дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.
7.2. Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором.
7.3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Договора за каждый день просрочки.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (а именно: наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия), пожара, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. Гарантии
9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается ____ месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
10. Расторжение Договора
10.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
— задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на ____ по причинам, не зависящим от Заказчика;
— систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на _________;
10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
— финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ___________;
— остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ___________;
10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.
11. Прочие условия
11.1. В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Вступление Договора в силу
12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ДОГОВОР №
г. Москва “ ” ________ 2020 г.
1. Предмет договора
Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.
2. Стоимость договора. Спецификации.
2.1. Спецификация Товара и Услуг установлена сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.
2.2. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.
2.3. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ.
2.4.1. НДС в сумме 20% включен в стоимость Договора.
3. Срок действия Договора:
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
3.2. Стороны договорились и установили, что срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая его поставку, составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Подрядчика в соответствии с п.6.2.
3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.
4. Условия поставки товара.
4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара
Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.
4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.
5. Тара и упаковка.
5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке.
6. Условия платежа.
6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п. 6.2., в рублях.
6.2. Порядок расчетов по Договору:
6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
6.2.2. Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа:
1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ.
7. Права и обязанности сторон.
7.1. После получения платежа, согласно п. 6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.
7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ.
7.3. Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.
7.4. Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком.
7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.2., п.7.3, п.7.4. перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ.
7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору
за каждый день просрочки.
8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику
неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.
8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает
штраф в размере трех процентов от стоимости Работ.
8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)
понимается как просрочка исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.
8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.
9. Гарантия на оборудование.
9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.
9.2. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.
9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.
10. Форс-мажор.
10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также следствием вступления в силу акта нормативного характера
государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора
и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.
10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
11. Прочие условия.
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.
11.3. Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п. 7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий.
11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик.
11.5. В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается.
11.6. Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а если связаны с монтажом оборудования, то общими
положениями о договорах оказания услуг.
11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12. Примечания.
При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия
( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.
Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.
Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.
Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования. Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.
Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.
Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.
Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.
Договор подряда на монтаж оборудования
Договор подряда на монтаж оборудования
г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]
[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
— первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
— оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями: