договор на установку забора с физическим лицом образец

Договор подряда

Договор подряда № ____________
на строительные работы

г. Москва (__)_________ 201__ г.

Индивидуальный предприниматель Тихий Сергей Викторович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании свидетельства о регистрации серия 58 № 002048278 от 19 февраля 2015г. с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте, расположенном
по адресу: (далее именуется «Объект)
1.2 Объем и стоимость выполнения работ на Объекте определяются утверждаемым Протоколом Соглашения Договорной Цены на строительные работы.
(Приложение №1)
1.3. По завершению работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненную Подрядчиком работу.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

2.1. Исполнитель приступает к работе по выполнению настоящего Договора после его подписания и не позднее 10 дней после внесения Заказчиком предоплаты на расчётный счёт исполнителя или наличным расчётом, подтверждаемым приходным кассовым ордером, в размере 60% цены подлежащих выполнению работ, при соблюдении Заказчиком следующих условий:
2.1.1. Подписание настоящего Договора.
2.1.2. При наличии подъездных путей, электричества, воды на возводимом объекте.
2.2. Срок начала работ: ___ (______________) 201__ г.
2.3. Срок завершения работ: ___ (_____________) 201__ г.
2.4. Подрядчик в праве досрочно выполнить и сдать работы Заказчику.
2.5. При неблагоприятных погодных условиях или по техническим причинам, не дающим возможность установки Объекта, окончание строительства Может быть перенесено на период образования этих условий.
2.6. Неблагоприятные погодные условия подтверждаются сведениями гидрометцентра региона. К техническим причинам относятся: поломка автотранспорта, при доставке строительного материала на объект, поломка механизмов, узлов, деталей, используемой в строительстве технике,
которые возникли не по вине Исполнителя и не могли быть определены или установлены до подписания настоящего договора. Наличие технических причин, влекущих невыполнение Исполнителем условий договора в установленный срок подтверждается предоставленным Исполнителем Актом обнаружения и устранения неблагоприятных технических условий.
2.7. Срок начала выполнения строительных работ, обусловленный п.2.2. договора может быть изменён (перенесён на более длительный срок) по взаимной договорённости сторон путём составления дополнительного соглашения.
2.8. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет.
2.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая договорная цена выполняемых строительных работ составляет: р Цена является окончательной в соответствии с Протоколом Согласованной Договорной Цены.
3.2 Аванс в размере: р от суммы указанной в п.3.1, после подписание настоящего Договора.
3.3 Окончательный платеж составляет в размере: р от суммы, указанной в п. 3.1,
выплачивается по окончании строительных работ после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Установленная в п. 3.1. настоящего Договора стоимость может быть изменена в случае непредвиденного роста цен на строительные материалы, прочие сопутствующие строительству составляющие, по независящим от Исполнителя причинам, которые невозможно было предусмотреть до заключения договора, в случае проведения дополнительных работ, не обусловленных договором и техническим заданием. Также в результате дефолта, обвала рынка и прочих экономических коллизий, вследствие человеческого фактора и иных причин, в результате которых исполнение данного договора становится экономически не выгодно Исполнителю.
3.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.2.7. договора его цена, установленная п.3.1. договора может быть увеличена Исполнителем без согласования с Заказчиком (но с обязательным его уведомлением), при наступлении условий, указанных в п.3.4. договора.
3.6. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждение за выполненные строительные работы после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1% от просроченной суммы п.3.3 за каждый день просрочки.
3.7. При отказе от оплаты Объект демонтируется, и Заказчик оплачивает фактически понесенные Исполнителем затраты за выполненные работы.
3.8. Все расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

4.1. Подрядчик обязан:
— выполнять все работы в сроки в соответствие с пунктами 2.2. и 2.3. и объеме предусмотренные Протоколом Согласования Договорной Цены на строительные работы (Приложение №1), настоящего Договора;
— завершить все работы и сдать их результаты Заказчику не позднее срока, указанного в п. 2.3. настоящего Договора;
— при ведении работ соблюдать предусмотренные нормы техники безопасности и требования строительных технологий;
— организовать закупку и доставку используемых при ведении работ материалов к Объекту;
— контролировать соблюдение рабочими трудовой дисциплины, бережное отношение их к имуществу Заказчика на Объекте;
— обеспечить высокое качество работ, выполняемых по настоящему Договору;
— за свой счет устранить недоделки и/или дефекты в выполненных работах, допущенные по вине рабочего, до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки;
— во время гарантийного срока за свой счет устранять все выявленные на Объекте дефекты в работах и/или материалах (согласно п. 6.1. настоящего договора);
— в случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение утвержденных Протоколом Согласования Договорной Цены и/или Графика ведения работ — своевременно предупредить об этом Заказчика;
— осуществлять систематическую, а в день завершения работ в установленный п.2.3. настоящего Договора срок — окончательную уборку Объекта и вывоз строительного мусора.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Выполнять своими или привлеченными силами в счет принятой договорной цены все работы в объеме, предусмотренном настоящим
Договором (других лиц, строительную технику и транспорт).
4.2.2. В случае неудовлетворительного состояния подъездных путей к строительной площадке Исполнитель имеет право приостановить
строительство Объекта до приведения Заказчиком подъездных путей в надлежащее состоянии.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить исполнителю исчерпывающую информацию и необходимые документы для выполнения настоящего Договора.
4.3.2. Предоставить строительную площадку (земельный участок, принадлежащий Заказчику) для выполнения работ.
4.3.3. Обеспечить подъездные пути к строительной площадке для доставки строительных материалов и следить за нахождением подъездных путей в нормальном состоянии до сдачи готового Объекта. В случае отсутствия подъезда к строительной площадке транспортировка и перенос строительных материалов будет осуществляться за счет Заказчика.
4.3.4. Предоставить место для проживания строительной бригады. В случае отсутствия места для проживания компенсировать стоимость проживания рабочих из расчёта средней цены на данные услуги, сложившиеся в регионе, на весь период строительства.
4.3.5. Принять по окончании выполнения работ готовый Объект.
4.3.6. Оплатить стоимость Договора в полном объеме.
4.3.7. Обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на Объект;
— не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим Договором;
— своевременно, до закупки, согласовать с Подрядчиком выбор материалов используемых при ведении работ; — своевременно и полностью производить платежи Подрядчику согласно п.3.2 настоящего Договора.

5.1. В случае изменения по желанию Заказчика, объема работ, Заказчик соответственно изменяет Протокол Согласование Договорной Цены (Приложение№1), и сроки завершение строительных работ п.2.2, а также выдает Подрядчику письменную гарантию оплаты таких дополнительных
работ в согласованном сторонами размере.
5.2. Изменение согласованного сторонами срока работ производится только на основании дополнительного письменного соглашения сторон к настоящему Договору, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания сторонами.

ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договоре в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств по настоящему Договору, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону об их наступлении не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику денежное вознаграждение за весь привезенный и расходный материал, транспортные услуги, и за всю выполненную работу.
8.3. Настоящий Договор прекращает свое действие:
— в части выполнения работ на Объекте — в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии полной оплаты Заказчиком произведенных работ;
— в части гарантийных обязательств Подрядчика — по истечении двадцати четырёх (24) месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут имущественную (материальную) ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Строительные материалы, оставшиеся после завершения работ по Договору, являются собственностью Исполнителя и подлежат вывозу или могут быть приобретены Заказчиком
9.3. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, либо в судебном порядке согласно закону Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор вместе с Приложением составлен в двух (2) имеющих равную силу экземплярах, по одному (1) экземпляру для каждой из сторон.
9.5. Стороны, заключившие, данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Индивидуальный предприниматель:
Тихий Сергей Викторович
ИНН/КИО:582938476336
ОГРНИП:315580900001012
Расчётный счёт: 40802810140000040005
Кор. Счёт: 30101810400000000225
Банк: ПАО «Сбербанк»
БИК: 044525225
Тел: 8-905-766-33-77

Источник

Договор подряда на установку забора

Автор документа

Договор подряда на установку забора

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в ___________________________________________ _______________________ ______ года

(город и т.п.) (число, месяц)

в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м.п. высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.

9.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.

10.При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.

14.За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.

15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

16.Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.

17.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

18.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

19.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

20.Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.

21.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

22.При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

23.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

24.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

25.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

26.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

27.Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров.

28.Неурегулированные указанным способом споры или разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

29.Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

Источник

Договор подряда на установку забора

Необходимость в установке забора может возникнуть между двумя соседями или для защиты собственного участка от проникновения людей и животных. Причины могут быть самые разные. В статье рассматривается состав, особенности и порядок подписания договора подряда на установку забора. Для того, чтобы составить договор подряда на установку забора в Москве, обращайтесь к специалистам нашего портала. По доступной цене они оперативно помогут подготовить документ.

Договор подряда на установку забора: содержание

В документе с договором подряда на установку забора имеются понятия Заказчик и Подрядчик. Они действуют с разных Сторон, и в дальнейшем в документе фигурируют Сторона Заказчика и Сторона Подрядчика. В Интернете можно найти образец для заполнения бланка, в котором прописаны все пункты, которые должны быть. Вот примерный список того, что прилагают к договору:

Договор подряда на установку забора: особенности

Договор на установку (монтаж) забора: порядок подписания

После того, как документ составлен, его необходимо подписать. Заказчик и подрядчик указывают юридические адреса, электронную почту, почтовый адрес. Также указывается email, индивидуальный номер ИНН,код причины постановки в ФНС или КПП, номер государственной регистрации ОГРН, расчётный и корреспондентский счёт в банке, банковский идентификационный код БИК. Вся эта информация пишется раздельно от заказчика и подрядчика. Каждый участник ставит подпись под собственными данными.

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Источник

ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ

Г. Боровичи «____»____________ 2021г.

Индивидуальный предприниматель Фадеев Алексей Федорович ИНН 53200616682,

ОГРНИП 314533104900010; именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и_____________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее-«Договор») о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Общая стоимость работ по Договору составляет _________________________________

_________________________________________________тысяч) рублей 00коп.,

2.2 Заказчик оплачивает ___________________________ до начала работ по договору.

Оставшийся платеж ________________________________вносится по окончанию работ…

3.Сроки выполнения работ

3.1 Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору после оплаты аванса.

3.2 Работы должны быть выполнены Исполнителем в течении _______ рабочих дней.

4.Ответственность сторон

4.1 Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2 Стороны несут ответственность за неисполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

5.Заключительные положения

5.1 Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, вступает в силу с момента его подписания.

6.Гарантийные обязательства.

6.1 Гарантия на целостность конструкции один год.

6.2 Исполнитель гарантирует устранение выявленных недостатков работы

7.Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель-

Индивидуальный предприниматель Фадеев Алексей Федорович ИНН 53200616682,

ОГРН 314533104900010тел. 8-921-737-53-94

Заказчик-__________________________________________________________________

Подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:

_______________ _______________

Источник

Согласие на установку забора между соседями — образец

Казалось бы, в чем может возникнуть сложность при установке забора между соседями. Однако данная ситуация часто является причиной конфликтов. Стороны не могут договориться о месте расположения ограды, порядке оплаты работ, высоте и прозрачности изгороди. Нередко ситуация доходит до судебного разбирательства. Поэтому необходимо тщательно разобраться в вопросе и заключить соглашение на установку забора между соседями.

Основные требования к забору между соседями

Законодательство не регулирует точные нормы установки ограждения между смежными земельными участками. Однако устанавливаются СНиП, которые рекомендуют расстояние между объектами на территории наделов, а также высоту и прозрачность ограждения.

Собственник не может устанавливать ограду между участками более 1,5 м. Кроме того запрещается установка сплошного забора, чтобы не мешать росту растений.

Дополнительные нормы и правила могут быть установлены органами местного самоуправления или локальными нормативными актами СНТ. Поэтому перед началом работ необходимо обратиться в уполномоченный отдел органа местного самоуправления или в правление СНТ для уточнения нормативов.

Но все законодательные акты об установке ограждений могут носить только рекомендательный характер. По соглашению между соседями может быть установлена абсолютно любая изгородь. Соглашение может быть заключено в письменной или устной форме.

Порядок возведения забора на границе между соседями

Чтобы избежать последующих сложностей, установку ограждения целесообразно сделать в соответствии со следующим алгоритмом:

Документ составляется в 2 экземплярах и хранится у каждого из землевладельцев. В случае нотариального удостоверения нужно подготовить 3 экземпляра.

Как написать?

Соглашение между соседями на установку забора на меже необходимо для того, чтобы в случае возникновения конфликтной ситуации, споров между соседями или смене собственника участка не возникла необходимость сносить или менять ограждение.

Соглашение оформляется в случае, если изгородь отличается от нормативов, установленных законом. Например, высота или плотность превышает установленные нормы.

Важно! Считается что соглашение может быть оформлено в простой письменной форме. Ст. 421 ГК РФ позволяет гражданам заключать любые соглашения, которые не запрещены законом. А ст. 163 ГК РФ требует обязательного нотариального удостоверения только для тех документов, для которых такое требование устанавливается специально.

Для соглашения между соседями о возведении ограждения на участке обязательная нотариальная форма не предусмотрена. Однако желательно все же обратится в нотариальную контору.

Основной причиной становится возможность продажи дома и участка. В этом случае новые собственники могут быть недовольны сложившимся порядком. А простое письменное соглашение можно попробовать оспорить в суде.

Чтобы избежать такой ситуации, целесообразно заверить подписи сторон у нотариуса.

Образец

Соглашение должно включать следующую информацию:

Образец соглашения между соседями об установке забора

Ответственность в случае отсутствия соглашения

Соседи должны осуществлять использование своих участков, не нарушая прав владельцев смежных наделов. В случае, если собственник самовольно устанавливает ограждение, то сосед имеет право обратиться в суд для понуждения к переносу или демонтажу изгороди.

Важно! Сосед не может самостоятельно разобрать или перенести ограду. Так как такие действия будут считаться повреждением чужого имущества. В этом случае виновником будет лицо, которое повредило забор.

Чтобы урегулировать вопрос в судебном порядке, необходимо подать исковое заявление. Документ направляется в суд по месту расположения земельного участка.

Заявитель должен доказать, что месторасположение объекта не соответствует межевому плану или качество ограждения не соответствует СНиП или требованиям районной администрации.

Обязательным условием является предъявление доказательств, что ограждение нарушают права соседа, не связанные с вещными правами. Например, слишком высокая и плотная изгородь затеняет территорию соседа и не дает выращивать растения.

Стоимость госпошлины составит 300 р. Оплата экспертизы также возлагается на заявителя. В случае положительного решения заявитель может взыскать расходы с ответчика.

В качестве требования необходимо указать перенос или демонтаж изгороди.

Согласие на установку забора между соседями не относится к популярным договорам. Зачастую граждане договариваются устно. В результате продажи или наследования одного из наделов, собственники оказываются в сложной ситуации. Владелец несет крупные расходы на демонтаж или замену ограждения. В случае возникновения такой ситуации целесообразно получить поддержку юристу. Дежурный специалист сайта проведет консультацию немедленно, просто опишите проблему в онлайн-чате.

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Источник