договор окна без монтажа

Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ

В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.

Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.

На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.

Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.

Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ

После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.

Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.

Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.

Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.

Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.

Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.

Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.

В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.

Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.

Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.

Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.

На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ?

Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:

Источник

Особенности оказания услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (далее Управление) является контроль за соблюдением исполнителями обязательных требований в сфере бытовых услуг.

Согласно Правилам бытового обслуживания населения в Российской Федерации к бытовым услугам относится очень широкий спектр услуг, работ, предоставляемых населению, таких как парикмахерские, ремонт и пошив обуви, одежды, изготовление мебели и изделий из ПВХ (пластиковых окон, дверей), химическая чистка одежды и многие другие.

Управление в связи с большим количеством поступающих жалоб на изготовление пластиковых окон предлагает обратить внимание на особенности предоставления данного вида бытовой услуги.

В соответствии с преамбулой Закона, а также п. 1 Правил под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий или использующий работы (услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Исполнителем может быть организация, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

Согласно ст. 730 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Иногда потребителю изготовление окон сложно отличить от их купли-продажи. В этом случае необходим более подробный анализ порядка заказа данных изделий.

В случае если потребитель (Заказчик) в месте осуществления деятельности организации увидел образец окон либо интересующее изделие нашел в каталоге и, не меняя размеров, заказал его, то это купля-продажа. Соответственно в данном случае применимы требования и условия, которые регулируют торговлю по образцам, продажу товаров дистанционным способом.

В случае если потребителю (Заказчику) необходимо изготовить по индивидуальным размерам, то заключается договор бытового подряда.

В месте заключения договора исполнитель обязан предоставить потребителю для ознакомления следующую информацию:

-Правила бытового обслуживания;

-адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется;

-образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ);

-образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.;

-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Информация должна находиться в удобном для обозрения месте.

Важным этапом оказания услуги по изготовлению окон из ПВХ и т.п. материалов является заключение Договора

Договор на оказание бытовых услуг должен быть оформлен в письменной форме:

В ряде компаний предоставляется услуга оформления договора на дому. Этот вариант предусматривает выезд доверенного представителя компании (с доверенностью установленного образца) для заключения договора на объекте. В случае предоплатой системы взаиморасчетов, выдается кассовый чек на внесенную покупателем сумму или иной документ, подтверждающий факт оплаты заказа.

Передача изделий от поставщика заказчику при доставке осуществляется согласно акту приемки изделий либо иному документу, подтверждающему передачу потребителю изготовленного изделия.

Управление обращает внимание на необходимостьличного присутствия потребителяпри монтаже, а также необходимости контроля за работами. Крайне важнопроверить, чтобы крепеж рам не был слишком тугим, иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна «теплые» алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Взгляните на показания уровня. Осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заделали именно пеной, а не цементом.

Не забудьте (если вы делаете глухое, неоткрывающееся остекление): до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Не забудьте при монтаже окна установить отлив (этот момент нужно оговорить в договоре с фирмой). Отделку откосов тоже нужно оговорить в договоре.

Если Исполнитель нарушил договор и права заказчика.

В отношении случаев, когда исполнителем бытовых услуг нарушены сроки выполнения работ либо обнаружены недостатки выполненной работы (услуги), применимы общие правила защиты пав потребителей при выполнении работ (оказании услуг), которые регламентированы Законом, а также Правилами.

В случае если потребитель обнаружил недостатки в оказанной услуге (выполненной работе), он вправе по своему выбору потребовать:

— безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги (выполненной работы);

— соответствующего уменьшения цены оказанной услуги (выполненной работы);

— безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги (выполненной работы) своими силами или третьим лицом.

Если исполнитель нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет оказана (выполнена) в срок, потребитель по своему выбору вправе:

— назначить исполнителю новый срок;

— поручить оказание услуги (выполнение работы) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

— потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы);

— расторгнуть договор об оказании услуги (выполнении работы).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги (выполнения работы), либо причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы).

Требования об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня предъявления требования.

За нарушение сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) 3% цены выполнения работы, а если цена не определена, то общей цены заказа. Однако необходимо учитывать, что сумма взысканной неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) а если цена не определена общей цены заказа.

Управление не уполномочено рассматривать имущественные споры и не вправе в административном порядке обязать организацию исполнить требования потребителя.

Если требования потребителя не будут удовлетворены в добровольном порядке, то он вправе обратиться в суд.

Источник

Договор на окна. Чтобы заказ приобрел юридическую силу

Замена окон — достаточно серьезное мероприятие, от успешности которого во многом зависит тепло, тишина и комфорт в доме или квартире. По крайней мере, любой клиент, обращаясь в оконную компанию, рассчитывает, по меньшей мере, на такой результат. Исходя из этого, очень важным моментом является выбор оконной компании, которая способна предоставить клиенту услуги требуемого качества.

Как правило, если выбранная оконная компания в ходе предварительного знакомства устраивает клиента, то следующим шагом становится подписание ДОГОВОРА. Это важный момент, в ходе которого каждая из сторон берет на себя определенные обязательства, а сам Договор является документом, регулирующим взаимодействие обеих сторон на период действия договора.

Другими словами ДОГОВОР — это официальный документ, обладающий юридической силой. Основная задача любого договора — это определение границ полномочий каждой из сторон, включающих ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. В случае с подписанием договора с оконной компанией в качестве ПРОДАВЦА выступает представитель компании, наделенный юридическими полномочиями, а ПОКУПАТЕЛЕМ является непосредственно заказчик.

После подписания Договора все его пункты приобретают юридическую силу и становятся обязательными для исполнения обеими сторонами. Любые отступления от прописанных в нем пунктов являются нарушением и могут быть оспорены в судебном порядке. Именно поэтому стоит очень внимательно ознакомиться с каждым пунктом документа и ставить свою подпись под ним только в случае полного осознания его содержания.

Каждая из сторон, принимающая участие в его подписании, получает свой экземпляр Договора. Договор стоит сохранить и после установки окон, поскольку он будет являться подтверждающим документом для получения гарантийного и послегарантийного обслуживания, если таковые предусмотрены и отражены в Договоре.

Важные сведения Договора, которые следует сохранить для себя, возможно, зафиксировав эти данные в записную книжку:

Номер конкретного Договора. Как правило, он указывается на титульном листе и включает в себя русские буквы и цифры. При обращении в офис с какой-либо проблемой необходимо назвать этот номер, что значительно ускорит поиск конкретного Договора и, соответственно, решение возникшей проблемы.

Название офиса и номер его телефона — очень важная информация. Её можно найти на этой же титульной странице с указанием местоположения офиса, в котором подписывался договор, и его контактного телефона. Учитывая, что у оконной компании может быть много филиалов, обращение в нужный офис значительно ускорит решение возникшей проблемы.

ФИО юридического лица, наделенного правом представлять интересы компании и ставить свою подпись под Договором на оказание соответствующих услуг. В договоре должен быть представлен номер доверенности, подтверждающей полномочия данного юридического лица.

Еще стоит обратить внимание на пункт, освещающий вопрос, связанный с оплатой Договора.

Порядок расчетов. В этом пункте указывается общая стоимость Договора, возможные режимы и варианты оплаты. Отдельным пунктом оговариваются условия окончательного расчета по Договору, который должен быть произведен до начала разгрузки готовых изделий, доставленных Продавцом по месту назначения. В случае отсутствия окончательной оплаты на этот момент или отказа заказчика от ее проведения товар возвращается на склад.

Тело Договора включает в себя 10 разделов. Каждый из разделов освещает все моменты, важные для исполнения заказа. Необходимым дополнением к Договору являются приложения с информацией:

Для более детального ознакомления с условиями Договора заказчик может попросить прислать его электронный вариант на свою почту.

Если заказчик успевает обсудить с менеджером-консультантом все интересующие его вопросы в ходе проведения замера и согласовать все пункты договора, то возможно подписание Договора непосредственно после окончания замера прямо на дому у заказчика.

По желанию заказчика подписание Договора может быть произведено и в офисе компании (или любом из его филиалов). В том случае заказчику необходимо будет лично приехать в офис (после проведения замера и согласования всех необходимых деталей), чтобы окончательно оформить договор.

Юридическую силу Договор приобретает с момента его подписания представителем компании и непосредственно заказчиком. Заказ переходит в стадию реализации только после внесения оговоренной в Договоре суммы аванса.

Источник

Договор на поставку окон пвх без монтажа с приложениями

Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ

В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.

Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.

На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.

Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.

Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае?

Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком».

Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.

При этом суд указал следующее.

Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено.

Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось.

Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон.

Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.В., данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи. Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ.

Так, в п. 1.1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1.3 – что заказчик обязуется уплатить цену …, в том числе стоимость работ …; в п. 2.3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2.5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п. 3.2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.3. – в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме.

Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ»… Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц. Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы.

Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков.

Данное требование ответчиком исполнено не было.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем (см. подробнее апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).

Отсутствие существенных условий договора подряда

Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.

Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5.1. договора. В п. 5.1. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.

Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка (см. подробнее решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07.06.2012г.).

Вернуться к оглавлению обзора: Претензии потребителя к качеству пластиковых окон ПВХ. Судебная практика

Рекомендуемые образцы документов:

Рекомендуемые публикации:

Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ

После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.

Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.

Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.

Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

Бесплатная консультация юриста

Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:

в формате doc: dogovor_na_montazh_pvh_okon.doc [49 Kb] (cкачиваний: 7258)

в формате pdf: dogovor_na_montazh_pvh_okon.pdf [94,95 Kb] (cкачиваний: 1725)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2019 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.

Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.

Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.

Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.

В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.

Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.

Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.

Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.

Договор поставки окон пвх без монтажа образец

Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.

А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.

Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.

Договор – это документ, который доказывает правомерность определенной сделки. Есть такие разновидности договоров:

Если говорить о договоре поставки, он предназначен для получения товара согласно своему заказу.

В договоре участвуют две стороны, заказчик и исполнитель, причем купить товар по такому договору может только предприниматель или др. юр. лицо, желающее использовать покупку для ведения бизнеса.

Нюансом такого договор является условие его назначения, которое подразумевает использование не в бытовых целях.

Это и отличает поставку от типового договора купли – продажи, так как его участниками могут выступать абсолютно любые лица.

Более того, поставка предполагает не только покупку товаров, но и доставку, и другие возможные услуги, которые можно указать в договоре при составлении.

Чаще всего такие договора заключается для заказа товара и дальнейшей его перепродажи. Однако в нашем случае, поставка окон будет предусматривать не продажу, а необходимость покупки и установки окон по личному заказу покупателя.

Данный договор должен заключаться в письменном виде, и может содержать приложения в виде спецификаций и оказания сопутствующих услуг.

Договор купли-продажи окон

ДОГОВОР N _____ купли-продажи окон

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю окна, именуемые в дальнейшем «Товар», указанные в Спецификации (Приложение N ___), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 1

Характеристики, чертежи, расчеты, размеры окон указаны в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Продавец обязуется передать Покупателю указанный в Спецификации Товар свободным от прав третьих лиц.

1.3. Товар передается в количестве:

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС ____%.

Покупателю предоставляется скидка в размере ___%.

Общая стоимость договора с учетом скидки составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ____%).

2.2. Покупатель в течение _____ банковских дней с момента подписания настоящего Договора осуществляет предоплату в размере ___% от стоимости Товара, что составляет ______ (_____________) рублей.

2.3. Оставшиеся ___% от стоимости Товара, что в сумме составляет ______ (_____________) рублей, Покупатель оплачивает в следующем порядке: _________________________________.

2.4. Оплата производится в рублях в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора путем перечисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

3.1. Доставка Товара осуществляется Покупателем путем самовывоза по следующему адресу:_____________ (вариант: доставку товара осуществляет Продавец по следующему адресу Покупателя: _________________________).

3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель — принять его в срок не позднее ___ дней после получения Продавцом предоплаты (п. 2.2 настоящего Договора).

3.3. Право собственности и риск случайной порчи или гибели Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

3.4. При передаче Товара Продавцом Покупателю стороны обязаны подписать акт приемки-передачи Товара. В случае обнаружения недостатков Товара при его передаче, они должны быть указаны в акте. В случае отсутствия указаний на обнаруженные недостатки в акте приемки-передачи, Товар считается принятым без недостатков.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА

4.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя и образцам, продемонстрированным Продавцом Покупателю.

4.2. Гарантийный срок на Товар составляет __ год/лет с момента передачи Товара от Продавца Покупателю. Гарантийный ремонт и замену Товара осуществляют фирма _______ и Продавец в соответствии с их гарантийными обязательствами.

4.3. Продавец осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание Товара при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Товара согласно предоставляемому Продавцом «Руководству пользователя».

ФОРС-МАЖОР

5.1. Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Договору, должна немедленно известить другую сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

5.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить ___________________________.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность сторон регулируется настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Продавец выплачивает Покупателю пени в размере ____% от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более ____% от этой стоимости.

6.3. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Продавец обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение _____ дней после получения соответствующего уведомления от Покупателя. Доставка осуществляется силами и за счет Продавца непосредственно на объект по адресу, указанному Покупателем.

Оформления договора поставки окон в 2021 году

Для того чтобы заключить договор поставки и остаться довольным, необходимо знать и уметь учитывать все возможные условия, а именно:

Допустим ситуацию, когда покупатель уже решил, где будет заказывать окна, и определился с замерами, параметрами, профилями, и другими нюансами.

Существенные условия соглашения такие:

Договор поставки окон ПВХ представляет собой документ, где исполнитель обязуется изготовить и доставить окна, а заказчик принять и оплатить, и может содержать в себе условие по демонтажу старых окон, и установке новых.

А бывает так, когда фирма предлагает заключить два отдельных документа — на изготовление и отдельно на монтаж.

Типовой вид договора и порядок его заключения выглядит следующим образом:

Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.

А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.

Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.

Каждый покупатель при заказе желает указать свои предпочтения, условия доставки, оплаты, и другие нюансы.

А продавец (исполнитель) желает выполнить условия договора, и получить вознаграждение за работу и товар.

В данном случае составление договора играет важную роль, и при помощи заключения письменного соглашения стороны могут оговаривать свои желания для проведения сделки.

Соглашение регулирует отношения, и дает гарантию обеим сторонам, а случае, если одна из сторон не выполнит свои обязательства, договором можно указать, какие действия следует совершить.

Также, сторонами может быть указано, в каких ситуациях договор возможно расторгнуть.

Со стороны заказчика роль договора это гарантии его выбора товара, соответствие качества, возможность получения в указанное место, и проверка.

А для исполнителя это шанс подзаработать, и понять, чего именно желает его клиент. Данный договор может включать сразу несколько составляющих:

Основная статься 506 ГК РФ, которой регулируется поставка товара, и говорится об особенностях заключения такой сделки, а также стороны соглашения.

С помощью данных статей ГК РФ каждая из сторон может ссылаться на действующие нормативы, и отстаивать свои права.

Существенные условия соглашения такие:

Договор поставки окон с монтажом составляется, если стороны договорились об изготовлении и установке.

Условия об установке должны указываться в предмете договора, и условиях, согласно которым исполнитель будет обязан:

Также, нюансами такого договора будет указание, что исполнитель должен предоставить специалистов и материалы для установки за свой счет.

Не забыть указать сроки, согласно которым монтажные работы должны быть завершены, и приложить график выполнения работ.

Договор поставки окон с монтажом физических лиц также может заключаться, и особенностью документа будет указание ФИО и паспортных данных.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

Тип документа: Договор строительного подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 13,2 кб

Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:

Общие условия составления договора

Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно – установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично. Материалы, которые используются в процессе деятельности, оплачиваются заказчиком. После того, как будет полностью оплачена работа исполнителя, то есть подрядчика, все права собственности на изделие переходят к заказчику. Это в строгом порядке оговаривается в документе.

Стоимость услуг

Стоимость услуг отдельно оговаривается в каждом случае и зависит от ряда факторов. Главное – это то, чтобы стороны согласились на указанную сумму. Заказчику выдается счет, куда входит оплата материалов в том числе. Также отдельно оплачивается доставка и установка ПВХ окон, если это прописано в самом договоре. Порядок оплаты оговаривается в индивидуальном порядке. Он может быть произведен как предварительно, так и после завершения работ.

Источник